《2014年二级建造师法律法规与相关知识真题解析.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2014年二级建造师法律法规与相关知识真题解析.docx（40页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2014年建立工程法规真题1.关于施工企业法人与工程经理部法律关系的说法。正确的是（ ）。A.工程经理部具备法人资格B.工程经理是企业法定代表人受权在建立工程施工工程上的管理者C.工程经理部行为的法律后果由其自己担当D.工程经理部是施工企业内部常设机构正确答案是B，答复正确解析工程经理部是施工企业为了完成某项建立工程施工任务而设立的组织。工程经理部是由一个工程经理与技术、消费、材料、本钱等管理人员组成的工程管理班子，是一次性的具有弹性的现场消费组织机构。工程经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建立工程施工工程而组建的特别设的下属机构。工程经理根据企业法人的受权，组织与指导本工程经理部的全面工
2、作。2.单位甲托付自然人乙选购特种水泥，乙持受权托付书向供给商丙选购，丙向乙说明无法供供货，乙表示情愿购置一般水泥代替，向丙出示加盖公章的空白合同。经查，丙不知乙受权缺乏的状况，关于甲、乙行为的说法，正确的是（ ）A.乙的行为属于法定代理B.甲有权回绝承受这批一般水泥C.如甲回绝，应由乙担当付款义务D.甲应担当付款义务正确答案是D，答复正确解析合同法规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由信任行为人有代理权的，该代理行为有效。3.根据物权法，土地承包经营权属于（ ）A.全部权B.用益物权C.担保物权D.准物权正确答案是B，答复正确解析用益物权是权利
3、人对别人全部的不动产或者动产，依法享有占有、运用与收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建立用地运用权、宅基地运用权与地役权。4.关于不动产物权设立的说法，正确的是（ ）A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家全部的自然资源，全部权必需登记D.未经登记，不动产交易合同无效正确答案是A，答复正确解析不动产物权的设立、变更、转让与歼灭，应当根据法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。依法属于国家全部的自然资源，全部权可以不登记。5.工程建立中运用的计算机软件是（ ）疼惜的客体，受学问产权疼惜
4、。A.专利权B.商标权C.著作权D.独创权正确答案是C，答复正确解析在建立工程中常见的学问产权主要是专利权、商标权、著作权、独创权与其他科技成果。计算机软件也是工程建立中常常运用的，计算机软件属于著作权疼惜的客体。6.根据担保法，下列财产不行以抵押的是（ ）A.厂房B.可转让的专利权C.消费原材料D.公立幼儿园的教化设施正确答案是D，答复正确解析下列财产不得抵押：（1）土地全部权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体全部的土地运用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教化设施、医疗卫生设施与其他社会公益设施；（4）全部权、运用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查
5、封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。7.根据物权法，下列财产不行以抵押的是（ ）A.消费设备B.建立用地运用权C.正在建立的建筑物D.集体全部的宅基地正确答案是D，答复正确解析下列财产不得抵押：（1）土地全部权；（2）耕地、宅基地、自留地、自留山等集体全部的土地运用权；（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教化设施、医疗卫生设施与其他社会公益设施；（4）全部权、运用权不明或者有争议的财产;（5）依法被查封、扣押、监管的财产；（6）依法不得抵押的其他财产。8.某材料供给商由于自身缘由，没有按合同约定与时供给原材料，给工程建立工程造成了经济损失，该供给商应担当
6、（ ）。A.行政处分B.违约责任C.行政惩办D.交纳罚金正确答案是B，答复正确解析民事责任可以分为违约责任与侵权责任两类。违约责任是指合同当事人违背法律规定或合同约定的义务而应担当的责任。9.以市场主导，以遵遵遵守法律律律、守信、守德、综合实力为根底进展综合评价的是（ ）。A.政府对市场主体的遵遵遵守法律律律诚信评价B.社会中介信誉机构的综合信誉评价C.市场主体的自我综合信誉评价D.行业协会扶植政府部门的综合信誉评价正确答案是B，答复正确解析社会中介信誉机构的综合信誉评价是市场主导，以遵遵遵守法律律律、守信（主要指经济信誉，包括市场交易信誉与合同履行信誉）、守德（主要指道德、伦理信誉）、综合实
7、力（主要包括经营、资本、管理、技术等）为根底进展综合评价。10.承揽工程不符合规定质量标准造成损失的，施工企业与运用本企业名义施工的单位担当（ ）。A.按份责任B.补充责任C.连带责任D.公允责任正确答案是C，答复正确解析无11.建立工程招标的根本程序主要包括：出售招标文件；编制招标文件；托付招标代理机构；旅行工程审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列依次是（ ）。A.B.C.D.正确答案是D，答复正确解析建立工程招标的根本程序主要包括：履行工程审批手续、托付招标代理机构、编制招标文件与标底、发布招标公告或投标邀请书、资格审查、开标、评标、
8、中标与签订合同，以与终止招标等。12.根据建筑施工场界环境噪声排放标准，建筑施工场界环境噪声排放限值为（ ）。A.昼间60dB（A），夜间50dB（A）B.昼间65dB（A），夜间50dB（A）C.昼间70dB（A），夜间55dB（A）D.昼间75dB（A），夜间60dB（A）正确答案是C，答复正确解析根据建筑施工场界环境噪声排放标准GB 125232011的规定，建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值，昼间70dB（A）,夜间55 dB（A）。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A）。13.根据最高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若干
9、问题的说明，当事人申请只想仲裁裁决的案件，由（ ）管辖。A.仲裁机构所在地中级人民法院B.仲裁机构所在地高级人民法院C.被执行人居处地或者被执行财产所在地高级人民法院D.被执行人居处地或者被执行财产所在地中级人民法院正确答案是D，答复正确解析仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照我国民事诉讼法的规定，向人民法院申请执行。根据我国最高人民法院的相关司法说明，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。14.在招标投标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变更的，应当（ ）。A.撤回投标B.进步投标保证金额C.撤销投标
10、D.与时书面告知招标人正确答案是D，答复正确解析投标人发生合并、分立、破产等重大变更的，应当与时书面告知招标人。投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。15.关于建筑工程施工分包行为的说法，正确的是（ ）A.承包人并未对该工程的施工活动进展组织管理的，视同转包B.个人可以承揽分包工程业务C.建立单位有权干脆指定分包工程承包人D.建立单位举荐的分包单位，总承包单位物权回绝正确答案是A，答复正确解析分包工程发包人将工程分包后，未在施工现场设立工程管理机构与派驻相应人员，并未对该工程的施工活动进展组织管理的，视同转包行为。16.关于建筑市场诚信行为的
11、公布时限的说法，正确的是（ ）A.不良行为记录信息公布期限一般为6个月至3年B.良好行为记录信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.依法限制招标投标当事人资质公告期限为3个月正确答案是A，答复正确解析建筑市场诚信行为信息管理方法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政惩办确定做出后7日内，公布期限一般为6个月至3年；良好行为记录信息公布期限一般为3年。17.发包人发生以下情形，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人恳求解除建立工程施工合同，人民法院应予支持的是（ ）A.未按约定支付工程价款致使承包人无法施工B.拖欠垫资利息C.施工现场安装摄像设备全程监控D
12、.拖延交付施工场地发生停窝工损失回绝赔付正确答案是A，答复正确解析最高人民法院关于审理建立工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明规定，发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未履行相应义务，承包人恳求解除建立工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；（2）供给的主要建筑材料、建筑构配件与设备不符合强迫性标准的（3）不履行合同约定的扶植义务的。18.关于我国节约能源法律、法规与相关规定，说法错误的是（ ）A.任何单位不得对能源消费实行包费制B.施工图纸经审查符合民用建筑节能强迫性标准的，才能颁发施工容许证C.建筑工程保温材料的安装实行监理工程师事后签字确认
13、制D.建筑工程不符合民用建筑节能强迫性标准，不得出具开工验收合格报告正确答案是C，答复正确解析墙体、屋面的保温工程施工时，监理工程师应当根据工程监理标准的要求，实行旁站、巡察与平行检验等形式施行监理。未经监理工程师签字，墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统与照明设备不得在建筑上运用或者安装，施工单位不得进展下一道工序的施工。19.根据合同法，应当承受书面形式的合同是（ ）A.设备租赁合同B.建立工程合同C.承揽合同D.货物买卖合同正确答案是B，答复正确解析合同法规定，当事人订立合同，有书面形式、口头形式与其他形式。法律、行政法规规定承受书面形式的，应当承受书面形式。当事人约定承受书面形式的，
14、应当承受书面形式。合同法明确规定，建立工程合同应当承受书面形式。20.某工程由具备相应建筑业企业资质的建立单位自行施工，关于确定监理单位的说法，正确的是（ ）A.应当自行托付监理B.应当招标选择监理单位C.可不托付监理单位D.应当由建立主管部门指定监理单位正确答案是C解析对此我很迷茫也很疑心，莫非对工程质量的政府部门的监管不须要吗？施工过程中的隐藏工程谁来监视检查？21.根据民用建筑节能条例，注册执业人员未执行民用建筑节能强迫性标准的，由县级以上人民政府建立主管部门责令停顿执业（ ），情节严峻的，由颁发资格资格证书的部门撤消执业资格证书，5年内不得注册。A.3个月以上6个月以下B.3个月以上1
15、年以下C.6个月以上2年以下D.1年以上3年以下正确答案是B，答复正确解析注册执业人员未执行民用建筑节能强迫性标准的，由县级以上人民政府建立主管部门责令停顿执业3个月以上1年以下；情节严峻的，由颁发资格证书的部门撤消执业资格证书，5年内不予注册。22.下列建立工程不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）A.超越本单位资质等级承揽工程B.以别人名义承揽工程的C.施工中偷工减料的D.将工程转包的正确答案是A，答复正确解析资质不良行为认定标准（1）未获得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（2）以欺瞒手段获得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；（
16、4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的；（6）根据国家规定须要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未获得证书上岗，情节严峻的。23.施工人员在施工中觉察文物隐匿不报或者拒不上交，或者未根据规定移交拣选文物，情节严峻但尚不构成犯罪的，可处以（ ）罚款。A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下正确答案是B，答复正确解析有下列行为之一，尚不构成犯罪的，由县级以上人民政府文物主管部门会同公安机关追缴文物；情节严峻的，处5000元以上5万元以下的罚款：（1）觉察文物隐匿不报或者拒不上交的；
17、（2）未根据规定移交拣选文物的。24.甲代理乙与丙铁路运输公司签订了多式联运合同，由丙与丁汽车运输公司通过铁路、马路联运方式将货物送至乙的工地。因在马路运输途中发生重大交通事故，致使货物受损，无法按期交货。关于责任担当的说法，正确的是（ ）A.丙应向甲担当违约责任B.甲只能向乙主见损害赔偿C.丙应向乙担当违约责任D.乙应自行担当货物损失正确答案是C，答复正确该题有争议，本人意见：重大交通事故不属于不行抗力，详细参考，所以应选C解析P163第三段：多式联运经营人负责履行或者组织履行多式联运合同，对全程运输享有承运人的权利，担当承运人的义务。P161最终一段：货物在运输过程中因不行抗力灭失，承运人
18、未收取运费的，不得要求支付，已收取的，托运人可要求返还。PS：本人认为非不行抗力导致的灭失，承运人应当担当责任，否则谁还敢托运啊？啥都没了！25.某消费经营单位主要负责人在本单位重大消费平安事故调查处理期间擅离任守，其受到的处理不包括（ ）。A.撤职B.降职C.刑罚D.行政拘留正确答案是D，你的答案是B，答复错误解析平安消费法规定，消费经营单位主要负责人在本单位发生重大消费平安事故时，不立即组织抢救或者在事故调査处理期间擅离任守或者逃匿的，赐予降职、撤职的处分，对逃匿的处15日以下拘留；构成犯罪的，根据刑法有关规定追究刑事责任。本题题干当事人未逃匿，故不包括“行政拘留”。26.下列法律文书中，
19、属于可以强迫执行的是（ ）A.双方签收的人民法院调解书B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书C.双方签收的建立行政主管部门制作的调解书D.一方回绝签收的仲裁调解书正确答案是A，答复正确解析仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当与时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当与时作出裁决。27.工程工程质量平安第一责任人是（ ）A.总经理B.部门经理C.平安经理D.工程经理正确答案是D，答复正确解析建筑施工
20、企业负责人与工程负责人施工现场带班暂行方法规定，工程负责人是工程工程质量平安管理的第一责任人，应对工程工程落实带班制度负责。工程负责人带班消费是指工程负责人在施工现场组织协调工程工程的质量平安消费活动。28.根据建筑法，开工报告制度是指（ ）A.建立单位对施工企业开工条件确实认B.政府主管部门的一种行政审批制度C.监理单位对施工企业开工打算工作确实认D.政府部门对施工企业开工条件确实认正确答案是B，答复正确解析国务院规定的开工报告制度，不同于建立监理中的开工报告工作。二者之间有着诸多不同：（1）性质不同，前者是政府主管部门的一种行政容许制度，后者则是建立监理过程中的监理单位对施工单位开工打算工
21、作的认可；（2）主体不同，前者是建立单位向政府主管部门申报，后者则是施工单位向监理单位提出；（3）内容不同，前者主要是建立单位应具备的开工条件，后者则是施工单位应具备的开工条件。29.投标人或者其他利害关系人对依法必需进展招标的工程的评标结果有异议的，当在（ ）提出。A.中标候选人公示期间B.中标通知书发出之后C.合同会谈期间D.评标报告提交之前正确答案是A，答复正确解析投标人或者其他利害关系人对依法必需进展招标的工程的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。30.下列有关仲裁的事项中，不属于仲裁法规定仲裁协议
22、应当具有的内容是（ ）。A.仲裁事项B.选定的仲裁委员会C.恳求仲裁的意思表示D.仲裁裁决的效力正确答案是D，答复正确解析合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容：（1）恳求仲裁的意思表示；（2）仲裁事项；（3）选定的仲裁委员会31.某矿山企业的如下工作支配中，不违背劳动法中关于劳动疼惜规定的是（ ）。A.支配怀孕4个月的李某夜班看护仪表B.未对未成年工进展定期安康检查C.支配女职工王某从事井下作业D.支配未成年工进展井下作业正确答案是A，答复正确解析劳动法规定，制止支配女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动与其他禁忌从事的劳动。劳动法规定，制止用人单位招用未满16周岁的未成年人
23、。不得支配未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动与其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进展安康检查。32.监理单位重新检查已隐藏部位，检查结果合格，说法正确的是（ ）。A.费用由施工企业担当B.工期不予顺延C.视为建立单位违约D.施工企业可主见合理利润正确答案是D，答复正确解析承包人覆盖工程隐藏部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对巳覆盖的部位进展钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检査后重新覆盖复原原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人担当由此增加的费用与（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合
24、同要求的，由此增加的费用与（或）延误的工期由承包人担当。33.下列变更中，属于应当经合同当事人双方协商一样情形的是（ ）。A.选购数量变更B.公司名称变更C.合同签约人员变更D.公司法定代表人变更正确答案是A，答复正确解析合同生效后，当事人不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。34.根据劳动合同法，劳动者在试用期内的工资最低位劳动合同工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。A.60%B.75%C.80%D.90%正确答案是C，答复正确解析劳动者在试用期的工资不得低于本单位一样岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并不得低于用人单位所在地
25、的最低工资标准。35.注册建立师实行弄虚作假等手段获得注册建立师接着教化证书的，一经觉察（ ）。A.立即撤消其注册建立师证书B.立即注销其建立师资格证书C.立即取消其接着教化记录，记入不良用记录，对社会公布D.处以1万元罚款正确答案是C，答复正确解析对于实行弄虚作假等手段获得注册建立师接着教化证书的，一经觉察，立即取消其接着教化记录，并记入不良信誉记录，对社会公布。36.诉讼时效期间应当从（ ）起计算。A.损害行为停突然B.当事人知道或应当知道权利被损害时C.当事人权利被损害并产生损害后果时D.当事人提起赔偿主见之日正确答案是B，答复正确解析诉讼时效期间从知道或应当知道权利被损害时起计算。37
26、.下列建立工程中，属于依法应当进展公开招标范围的是（ ）。A.涉与国家平安，国际隐私的工程B.运用各级财政预算资金的工程C.运用企业事业单位自有资金的工程D.运用上市公司资金的工程正确答案是B，答复正确解析招标投标法规定，在中华人民共和国境内进展下列工程建立工程包括工程的勘察、设计、施工、监理以与与工程建立有关的重要设备、材料等的选购，必需进展招标：（1）大型根底设施、公用事业等关系社会公共利益、公众平安的工程；（2）全部或者局部运用国有资金投资或者国家融资的工程；（3）运用国际组织或者外国政府贷款、救济资金的工程。38.各级人民检察院对审讯监视程序以外的其他审讯程序中审讯人员的违法行为，（
27、）。A.必需向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必需向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议正确答案是B，你的答案是D，答复错误解析各级人民检察院对审讯监视程序以外的其他审讯程序中审讯人员的违法行为，有权向同级人民法院提出检察建议。39.下列行为中不符合承揽合同特征的是（ ）。A.承揽人应当以自己的设备，技术与劳动力完成所承揽的工作B.承揽合同以完成确定的工作并交付工作成果为标的C.承揽人独立完成合同义务，不受定作人的指挥管理D.承揽人不得将承揽的主要工作交由第三人完成正确答案是D，你的答案是C，答复错误解析（一）承揽合同以完成确定的工作并交
28、付工作成果为标的；（二）承揽人须以自己的设备、技术与劳力完成所承揽的工作；（三）承揽人工作具有独立性。40.施工企业不执行公安部门作出的停工确定，由（ ）强迫执行。A.建立单位B.人民法院C.建立行政主管部门D.公安部门正确答案是D，答复正确解析：法律没有规定行政机关强迫执行的，作出行政确定的行政机关应当申请法院强迫执行。反之，法律规定由行政机关强迫执行的，由该行政机关强迫执行。公安部门明显有强迫执行权，不须要多事去申请法院执行。PS:公安局是行政机关！41.根据建筑工程施工容许管理方法，对于未获得施工容许且不符合开工条件的工程责令停顿施工，应对（ ）处以罚款。A.勘察单位B.建立单位与施工企
29、业C.设计单位D.建立单位与建立单位正确答案是B，答复正确解析：无。42.根据建筑起重机械平安监视管理规定，应当报废的起重机械是（ ）。A.须大修才能到达平安技术标准的B.超过制造厂家规定的运用年限的C.无平安技术档案的D.无齐全有效的平安疼惜装置的正确答案是B，答复正确解析有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、运用：（1）属国家明令淘汰或者制止运用的；（2）超过平安技术标准或者制造厂家规定的运用年限的；（3）经检验达不到平安技术标准规定的；（4）没有完好平安技术档案的；（5）没有齐全有效的平安保护装置的。建筑起重机械有以上第（1）、（2）、（3）项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的
30、运用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。43.建筑施工企业出借资质证书允许别人以本企业的名义承揽工程，情节严峻的，其可能受到的最严峻的行政惩办是（ ）。A.撤消资质证书B.责令改正，没收违法所得C.降低资质等级D.处以罚款正确答案是A，答复正确解析建立工程质量管理条例规定，勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得；对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严峻的，撤消资质证书。44.施工企业工程经理未履行平安消费管理职责，被施以刑法，依法5年内不得担当任何施工企业的主要负责人，工程负责人
31、。该期间的起算时间为（ ）。A.犯罪行为发生之日B.案件移送审查之日C.刑法执行完毕之日D.刑事判决生效之日正确答案是C，答复正确解析注册建立师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（5）因执业活动受到刑事惩办，自刑事惩办执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的.45.某有独立恳求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参与诉讼，但有证据证明生效判决的局部内容错误，损害其民事权益，则该第三人行使撤销之诉的法定期间是（ ）个月。A.24B.18C.12D.6正确答案是D，你的答案是A，答复错误解析独立恳求权的第三人，因不能归责于本人的事由未参与诉讼，但有证据证明发生法律效力的判决、裁定、
32、调解书的局部或者全部内容错误，损害其民事权益的，可以自知道或者应当知道其民事权益受到损害之日起6个月内，向作出该判决、裁定、调解书的人民法院提起诉讼。46.关于施工合同特征的说法，错误的是（ ）。A施工合同是双务合同B施工合同是要式合同C施工合同客体是工程D施工合同是有偿合同正确答案是C，答复正确47.某工地施工扬尘严峻，市环保局接到群从举报并进展查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政惩办，施工企业认为惩办过高，（ ）申请行政复议。A市环保局B省建立厅C市人民政府D省人民政府正确答案是C解析 根据行政复议法规定，一是向作出详细行政行为的行政机关的上一级地方人民政府申请行政复议。二是
33、作出详细行政行为的是县级以上地方各级人民政府工作部门的，当事人可以作出选择，可以向该部门的本级人民政府申请行政复议，也可以向上一级主管部门申请行政复议。48.根据劳动合同法用人单位自用工之是起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资。A1.5B2C3D4正确答案是B，答复正确解析：无49.因设计变更导致建立工程的工程量或者质量标准发生变更，当事人对该局部价款不能协商一样的，可以参照（ ）建立行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A签约时的签约地B履约时的签约地C履约时的工程所在地D签约时的工程所在地正确答案是D解析 合同法根据合同有关条款
34、或者交易习惯仍不能确定，合同价款或者酬劳，根据订立合同时履行地的市场价格履行；50.检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由（ ）A.双方共同认可的检测机构B.原检测机构C.上级检测机构D.建立行政主管部门正确答案是 A51.某建立工程工程公开招标，甲公司借用乙公司资质证书承揽工程，获得中标，但甲承揽工程不符合质量标准给建立单位造成了损失。关于该合同关系的说法，正确的是（ ）。A.甲、乙应担当连带赔偿责任B.甲与乙属于结合体投标C.实际施工并造成损失的是甲，与乙无关D.投标人是乙，只能由乙担当赔偿责任正确答案是A，答复正确52.职工认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由（ ）担当举证责任。A
35、.职工B.鉴定机构C.劳动部门D.用人单位正确答案是D，答复正确53.某建立工程工程施工招标，甲公司与乙公司均参与投标，并都托付了丙单位办理投标事宜，甲、乙的行为属于（ ）。A.结合投标B.合法投标C.串通投标D.独立投标正确答案是C，答复正确解析有下列情形之一的，视为投标人互相串通投标：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人托付同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的工程管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异样一样或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件互相混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。5
36、4.下列单位中，属于建立工程开工验收主体的是（ ）。A.质量检测站B.工程询问单位C.监理单位D.建立行政主管部门正确答案是C，答复正确解析建立工程质量管理条例规定，建立单位收到建立工程开工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进绽开工验收。55.关于租赁合同特征的说法，正确的是（ ）。A.租赁合同是单务合同B.租赁合同成立以租赁物的交付为要件C.出租方转移租赁物的全部权D.承租人获得租赁物的运用收益权正确答案是D，你的答案是B，答复错误解析租赁合同是转移租赁物运用收益权的合同，也是诺成合同与双务、有偿合同。56.关于二级注册建立师执业的说法，正确的是（ ）。A.不得同时担当同一工程相
37、邻分段发包的施工工程负责人B.可以担当二级与以下建筑企业资质的建立工程工程施工的工程经理C.可以同时在一个施工企业与一个设计单位执业D.不得在一级建筑业企业执业正确答案是B，答复正确解析建立师执业资格制度暂行规定中规定，建立师的执业范围包括：（1）担当建立工程工程施工的工程经理。（2）从事其他施工活动的管理工作。（3）法律、行政法规或国务院建立行政主管部门规定的其他业务。二级建立师可以担当二级与以下建筑业企业资质的建立工程工程施工的工程经理。57.投标人以行贿手段谋取中标的法律责任不包括（ ）。A.由工商行政管理机关撤消营业执照B.取消其1年至2年参与依法必需进展招标的工程的投标资格C.构成犯
38、罪的，有关责任人与单位要担当相应的刑事责任D.由招标行政主管部门责令改正并惩办金正确答案是D，答复正确解析投标人互相串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，中标无效，处中标工程金额5%。以上10%。以下的罚款，对单位干脆负责的主管人员与其他干脆责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严峻的，取消其1年至2年内参与依法必需进展招标的工程的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关撤消营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。给别人造成损失的，依法担当赔偿责任。PS：一般是“责令改正并惩办款”，罚金是刑事惩办
39、；58.关于建立工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的是（ ）。A当事人必需承受示范文本B承受示范文本是强迫性的C供当事人订立合同时参考D不承受示范文本正确答案是 C59.某施工企业在混凝土搅拌场所私设排污口，将废水干脆排入水沟，致使村里的十几亩水稻受损严峻。有权作出行政罚款的主管部门是（ ）。A.该村的村民委员会B.建立行政主管部门C.环保行政主管部门D.规划行政主管部门正确答案是C，答复正确解析水污染防治法规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，或者超过重点水污染物排放总量限制指标的，由县级以上人民政府环境疼惜主管部门根据权限责令限期治理，处应缴纳排污费数
40、额2倍以上5倍以下的罚款。60.涉与构造平安的材料，见证取样与送检的最低比例是有关技术标准规定的应取样数量的（ ）。A.30%B.50%C.75%D.80%正确答案是A，答复正确61.根据建立工程质量管理条例，法定质量保修范围有（ ）。A.土石方工程B.地基根底工程C.电气管线工程D.景观绿化工程E.屋面防水工程正确答案是BCE，你的答案是BE，得1分解析建立工程质量管理条例规定，在正常运用条件下，建立工程的最低保修期限为:（1）根底设施工程、房屋建筑的地基根底工程与主体构造工程，为设计文件规定的该工程的合理运用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间与外墙面的防渗漏，为5年；（3）
41、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装与装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。62.根据国家开展与改革委员会等9部门结合公布的标准施工招标文件，投标文件应当包括（ ）。A.招标管理机构B.已标价工程量清单C.拟转包工程状况表D.资格审查资料E.施工组织设计正确答案是BDE，答复正确得2分解析国家开展与改革委员会、财政部、住房与城乡建立部等9部门结合公布的标准施工招标资格预审文件与标准施工招标文件暂行规定中进一步明确，投标文件应包括下列内容：（1）投标函与投标函附录；（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的受权托付书；（3）结合体
42、协议书；（4）投标保证金；（5）巳标价工程量清单；（6）施工组织设计；（7）工程管理机构；（8）拟分包工程状况表；（9）资格审査资料；（10）投标人须知前附表规定的其他材料。但是，投标人须知前附表规定不承受结合体投标的，或投标人没有组成结合体的，投标文件不包括结合体协议书。63.用人单位可以解除劳动合同，但是应当提早30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资的有（ ）。A.严峻违背用人单位规章制度的.B.劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不从事原工作，也不能从事由用人单位另行支配工作的C.严峻渎职，假公济私，对用人单位造成重大损害的D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者
43、调整工作岗位，仍不能胜任工作的E.劳动合同订立时所根据的客观状况发生重大变更，致使劳动合同无法履行，经当事人协商不能就变更劳动合同内容达成协议的正确答案是BDE，答复正确 得2分解析劳动合同法第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提早30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行支配的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；（3）劳动合同订立时所根据的客观状况发生重大变更，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。64.消费平安事故等级划分的主要因素有（ ）。A.政治B.心理C.人身D.主观恶意E.经济正确答案是CE，答复正确得2分解析事故等级的划分包括了人身、经济与社会3个要素，可以单独适用。65.下列责任中，属于违约责任的担当方式的有（ ）。A.定金B.罚金