《22年监理工程师真题下载6卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《22年监理工程师真题下载6卷.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、22年监理工程师真题下载6卷22年监理工程师真题下载6卷 第1卷某市投资修建一公路建设项目,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙单位2022年11月5日才提交了投标保证金。2022年11月3日由该市招标管理办公室主持,举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前交工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
2、施工过程中发生了混凝土工程质量事故,经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早,混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前交工为由,提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的,不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定解除合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。4、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事故处理报告应由谁提出?答案：解析：4、该质量事故是由于甲承包单位的过错
3、造成的,一般应由甲承包单位提出该质量事故的技术处理方案。技术处理方案核签后,总监理工程师应完成下列工作：（1）监督技术处理方案的实施；（2）组织检查、验收；（3）签发工程复工令。该质量事故报告应由甲承包单位提出。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起（）日内退还。A.5B.7C.15D.30答案：A解析：2022版教材P49投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。下列选项中，属于工程监理单位公平地实施监理基本前提的是(
4、)。A.服务性B.科学性C.独立性D.公平性答案：C解析：考点:建设工程监理含义及性质。独立性是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。可以作为抵押物的财产有（）。A.房屋B.机器C.首饰D.医院E.学校答案：A,B,C解析：下列财产可以作为抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物；(2)抵押人所有的机器、变通运输工具和其他财产；(3)抵押人依法有权处分的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物；(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产；(5)抵押人依法承包并经发包人同意抵押的荒山、荒沟、荒丘。荒滩等荒地的土地使用权；(6)依法可以抵押的其他财产。某市投资修建一公路建设项目，
5、建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2022年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙单位2022年11月5日才提交了投标保证金。2022年11月3日由该市招标管理办公室主持，举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前交工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土
6、强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前交工为由，提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？答案：解析：2.总监理工程师应做的工作有：（1）签发工程暂停令，指令承包单位停止相关部位及下道工序施工；（2）要求承包单位采取必要的措施，防止事故扩大，并保护现场；（3）要求承包单位立即书面上报有
7、关主管单位；（4）要求承包单位在规定时间内写出书面报告。全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行指的是（）。A.工程评定 B.工程验收 C.工程竣工 D.工程检验答案：B解析： 本题考查的是工程验收。工程验收是工程建设进人到某一阶段的程序，借以全面考核该阶段工程是否符合批准的设计文件要求，以确定工程能否继续进入到下一阶段施工或投入运行，并履行相关的签证和交接验收手续。下列关于工程事故调查的说法中，正确的有（）。A.一般事故由项目法人组织设计.施工.监理等单位进行调查 B.较大质量事故由水利部组织调查 C.重大质量事故项目主管部门组织调查组进行
8、调查 D.特大质量事故由水利部组织调查 E.特大质量事故由省级以上水行政主管部门组织调查组进行调查答案：A,D解析：本题考查的是工程质量事故分析处理程序与方法。B错误，较大质量事故由项目主管部门组织调查组进行调查；C错误，重大质量事故由省级以上水行政主管部门组织调查组进行调查；E错误，特大质量事故由水利部组织调查。成品骨料出厂品质检测时，细骨料应按同料源每（）为一批。A.400t B.600t C.800t D.1000t答案：B解析：本题考查的是质量控制实例。成品骨料出厂品质检测：细骨料应按同料源每600t为一批。22年监理工程师真题下载6卷 第2卷对已进场经检验不合格的工程材料，项目监理机
9、构应要求施工单位将该批材料()。A.就地封存B.重新试验检测，合格后方可使用C.限期撤出施工现场D.降低标准使用答案：C解析：根据建设工程监理规范（ GB/T50319-2022 ）建设工程监理基本表式分类，A类表为（）。 A.报验用表B.通用表C.工程监理单位用表D.施工单位报审答案：C解析：本题考查的是建设工程监理规范相关内容。附录包括三类表，即：（1）A类表：工程监理单位用表。由工程监理单位或项目监理机构签发。（2）B类表：施工单位报审、报验用表。由施工单位或施工项目经理部填写后报送工程建设相关方。（3）C类表：通用表。是工程建设相关方工作联系的通用表。监理机构应在施工合同约定的期限内，
10、经发包人同意后向承包人发出开工通知，开工通知中应载明（）。A.合同开工日期 B.合同完工日期 C.竣工结算日期 D.进度款结算日期答案：A解析：本题考查的是施工阶段质量控制概述。开工通知中应载明合同开工日期。（2022年真题）在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（）。A.项目经理是施工企业的代理人B.项目经理是项目经理部的代理人C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任E.项目经理应对其行为承担民事责任答案：A,C解析：本题考查的是代理关系。本题一定记清楚，项目经理是施工企业的代理人，而不是项目部的代理人。代理关系中，应由被代理人，
11、即施工企业承担民事责任。 中华人民共和国建筑法规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，( )A.需领取施工许可证B.办理规划许可证C.办理用地批准手续D.不再领取施工许可证 答案：D解析： 建筑法第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。(2022年真题)根据建筑工程施工质量验收统一标准，单位工程质量竣工验收记录表中的综合验收结论由（）填写。A.施工单位B.监理单位C.建设单
12、位D.总监理工程师答案：C解析：本题考查的是建筑工程施工质量验收程序和合格规定。单位工程质量验收记录中，验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收结论由参加验收各方共同商定，由建设单位填写。机电产品采购国际竞争性招标文件中关于合同的内容包括（）册。A.一B.两C.三D.四答案：B解析：本题考查重点是“设备采购合同的主要内容”。机电产品采购国际竞争性招标文件中关于合同的内容包括：第一册中的合同通用条款和合同格式；第二册中的合同专用条款。因此，本题的正确答案为B。 随时抽查原料质量，混凝土配合比经监理工程师审批确认，评定混凝土强度，按月向监理报送评定结果，这是针对可能发生的（）质量问
13、题而采取的预控措施。A.混凝土强度不足B.斜孔、断桩C.钢筋笼上浮D.缩颈、堵管 答案：A解析：具体见下表。22年监理工程师真题下载6卷 第3卷监理工程师对总体设计的审核偏重于（）。A.建设法规、标准、规范的满足程度B.生产工艺的安排是否先进合理C.生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模D.“三废”治理方案是否满足有关要求E.设计深度是否满足施工图设计要求答案：B,C,D解析：总体设计是依据可行性研究报告和审查意见进行的，因此审核应侧重于生产工艺的安排是否先进、合理，生产技术是否先进，能否达到预计的生产规模，“三废”治理和环境保护方案是否满足当地政府的有关要求，各种能源的需求是否合理，工程估
14、算是否在预计投资限额以内，工程建设周期是否满足投资回报要求等，并着重审核其多方案比较、目类似项目比较情况，分析判断其论证是否充分。在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未作出任何答复，承包人应()A、向工程师再次发出请求复工的通知B、向发包人发出请求复工通知C、继续等待工程师的复工指示D、自行复工继续后续工程的施工答案：D解析：如果工程师未能在规定的时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可以自行复工。回旋钻机成孔应符合下列规定说法不妥的 是（
15、 ）A.回旋钻机钻进时，高压胶管下不得站人B.钻机旋转时，可提升钻杆C.钻机移动不得挤压电缆线及管路D.潜水钻机钻孔时，每完成一根钻孔桩后应检查电机的密封状况答案：B解析：回旋钻机成孔应符合下列规定：回旋钻机钻进时，高压胶管下不得站人。水龙头与胶管应连接牢固。钻机旋转时，不得提升钻杆。钻机移动不得挤压电缆线及管路。潜水钻机钻孔时，每完成一根钻孔桩后应检查电机的密封状况。材料采购合同履行中，供货方交付产品时，双方验收依据的是（ ）。A.合同约定的质量标准B.施工合同对材料的要求C.图纸、样品等证明文件D.双方当事人共同封存的样品E.产品合格证、检验单答案：A,C,D,E解析：本题考查的是交货检验
16、。按照合同的约定，供货方交付产品时，可以作为双方验收依据的资料包括：双方签订的采购合同；供货方提供的发货单、计量单、装箱单及其他有关凭证；合同内约定的质量标准（应写明执行的标准代号、标准名称）；产品合格证、检验单；图纸、样品或其他技术证明文件；双方当事人共同封存的样品。影响建设工程进度的不利因素有很多，由于向有关部门办理各种申请审批手续造成延误的，属于()因素。A.组织管理B.社会环境C.业主管理D.自然环境答案：A解析：考点:影响进度的因素分析。向有关部门办理各种申请审批手续造成延误的，属于组织管理因素。一般而言，在不影响施工总工期的前提下，有利于节约发包人的建设资金贷款利息的工作安排方式是
17、（）。A.所有工作均按最早开始时间安排B.所有工作均按最迟开始时间安排C.早期工作按最早时间安排，后期工作按最迟时间安排D.早期工作按最迟时间安排，后期工作按最早时间安排答案：B解析：2022教材P155-159一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约发包人的建设资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。关于大型工程设备采购招标中交货期的描述，正确的有（）。A.约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付B.如果交货时间不能接受，视为非响应投标C.提前交货不考虑降低评标价D.不允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差E.依据投标文件偏差表中提供的分期和全部
18、交货的时间，评定是否可以接受答案：A,B,C,E解析：考点:详细评审。选项D，允许交货时间与招标文件要求的时间有一定的偏差。某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出各个节点的最早开始时间和最迟开始时间。该计划表明 （ ）。A.工作1-2的自由时差为0 B.工作2-5的总时差为7 C.工作3-4为关键工作 D.工作3-5为关键工作 E.工作4-6的总时差为0答案：A,B,C解析：22年监理工程师真题下载6卷 第4卷关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人可以不是建设单位B.承包人不必是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力答案：
19、A解析：考点:建设工程设计合同的内容和合同当事人。建设工程设计合同当事人包括发包人和设计人。发包人通常也是工程建设项目的业主(建设单位)或者项目管理部门(如工程总承包单位)。承包人则是设计人，设计人须为具有相应设计资质的企业法人。按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员B.具有编制招标文件的能力C.具有组织评标的能力D.具有100万的注册资金答案：D解析：招标人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文件和组织评标的能力的，可自行组织招标。项目监理机构内部组织
20、关系的协调包括()A、在目标分解的基础上设置组织机构B、明确规定每个部门的目标、职责和权限C、事先约定各个部门在工作中的相互关系D、实事求是地进行成绩评价E、建立信息沟通制度答案：A,B,C,E解析：项目监理机构内部组织关系的协调可从以下几方面进行：在目标分解的基础上设置组织机构，根据工程对象及委托监理合同所规定的工作内容，设置配套的管理部门；明确规定每个部门的目标、职责和权限，最好以规章制度的形式做出明文规定；事先约定各个部门在工作中的相互关系；建立信息沟通制度；及时消除工作中的矛盾或冲突。 监理合同示范文本规定，合同内约定由委托人提供的设施改由监理单位自备，则应按（ ）计算设施使用补偿费。
21、补偿金额设备在工程上使用的时间设备原值补偿金额设备原值设备在工程上使用时间设备折旧率补偿金额设备原值设备折旧率管理费补偿金额设备在工程上使用的时间占折旧年限比例设备原值管理费正确答案：D下列合同文件中，列入标准施工招标文件合同附件格式的是（）。A.协议书、投标保函、履约保函B.协议书、履约保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.协议书、投标保函、预付款保函答案：C解析：进度计划调整之后，应采取相应的（）措施执行它，并继续监测其执行情况。A、组织 B、技术 C、应变 D、经济 E、安全答案：A,B,D解析：本题考查的是进度调整的系统过程。进度计划调整之后，应采取相应的组织、经济、技术措施执行它，
22、并继续监测其执行情况。参见教材P92。下列属于工程监理乙级企业资质标准的有（）。A.具有独立法人资格且注册资本不少于100万元B.注册造价工程师不少于1人C.申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故D.申请工程监理资质之日前两年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故E.企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历答案：A,B,C,E解析：考点:“工程监理企业资质等级和业务范围”。乙级企业资质标准：具有独立法人资格且注册资本不少于100万元；企业技术负责人应为注册监理工程师，并具有10年以上从事工程建设工作的经历；注册监理工程师、注册造价工程师
23、、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构工程师或者其他勘察设计注册工程师合计不少于15人次。其中，相应专业注册监理工程师不少于要求配备的人数，注册造价工程师不少于1人；有较完善的组织结构和质量管理体系，有技术、档案等管理制度；有必要的工程试验检测设备；申请工程监理资质之日前一年内没有规定禁止的行为；申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任造成重大质量事故；申请工程监理资质之日前一年内没有因本企业监理责任发生生产安全事故。因此，本题的正确答案为ABCE。某工程竣工验收合格后第11年，部分梁、板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强
24、度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用答案：B解析：2022版教材P37-51本题考查的是行政法规。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。首先，该质量问题发生在保修范围和保修期内；其次，由于质量缺陷是由于施工单位原因造成的，应当由施工单位承担维修费用。22年监理工程师真题下载6卷 第5卷设计单位交付工程设计文件后，按法律规定的义务就工程设计文件的内容向有关单位做出详细的说明。设计交底的主要内容
25、一般包括（）。A.施工图设计文件总体介绍B.设计意图说明C.施工质量验收时的注意事项D.特殊工艺要求的说明E.解答施工.监理.建设等单位提出的问题答案：A,B,D,E解析：考核图纸会审与设计交底。设计交底的主要内容一般包括：施工图设计文件总体介绍，设计的意图说明，特殊的工艺要求，建筑、结构、工艺、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易发生的问题说明，介绍同类工程经验教训，以及解答施工、监理、建设等单位提出的问题。参见教材P109。下列关于质量事故书面报告的内容说法正确的是（）。A.工程及各参建单位名称B.事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计C.事故发生后采取的
26、措施及处理结果D.质量事故发生的时间、地点、工程部位E.引起质量事故发生的责任人及其应得到的处罚答案：A,B,C,D解析：项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。质量事故书面报告应包括如下内容：工程及各参建单位名称；质量事故发生的时间、地点、工程部位；事故发生的简要经过、造成工程损伤状况、死亡人数和直接经济损伤的初步估计；事故发生原因的初步判断；事故发生后采取的措施及处理结果；事故处理的过程及结果。标准资格预审文件组成文件中，适用于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是( )。A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文
27、件答案：A解析：2022版教材P51-52工程招标资格预审公告适用于公开招标，具有代替招标公告的功能。 施工单位的质量事故调查报告的内容包括（）A.质量事故发生的时间地点、工程部位B.质量事故发生的简要经过C.质量事故变化的情况D.有关质量事故的观测记录E.事故结果 答案：A,B,C,D解析：施工单位的质量事故调查报告的内容：质量事故发生的时间、地点、工程部位。质量事故发生的简要经过，造成工程损失状况，伤亡人数和直接经济损失的初步估计。质量事故发展变化的情况(其范围是否继续扩大，程度是否已经稳定等)。有关质量事故的观测记录、事故现场状态的照片或录像。目前在我国工程建设实践中，按照工程项目管理单
28、位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务可归纳为（）三种模式。A.咨询式B.一体化C.多样化D.植人式E.结合式答案：A,B,D解析：考点:“项目全过程集成化管理服务模式”。目前在我国工程建设实践中，按照工程项目管理单位与建设单位的结合方式不同，全过程集成化项目管理服务可归纳为咨询式、一体化和植入式三种模式。因此，本题的正确答案为ABD。总监理工程师下达开工令的前提条件有（）。A.设计交底和图纸会审已完成B.施工组织设计已由总监理工程师签认C.管理及施工人员已到位D.主要工程材料已落实E.工程款已下发答案：A,B,C,D解析：考点:现场施工准备质量控制。总监理工程师应组织专业监理工
29、程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料，同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：(1)设计交底和图纸会审已完成；(2)施工组织设计已由总监理工程师签认；(3)施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；(4)进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。根据工程延期的审批程序，当工程延期事件发生后，承包单位首先应在合同规定的有效期内向监理工程师提交（）A.详细的工程延期申诉报告B.工程延期意向通知C.工程延期理由及依据D.准确的工程延期时间答案：B解析：本题考查的是工程延期的
30、申报与审批。当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师（即工程延期意向通知），以便于监理工程师尽早了解所发生的事件，及时作出一些减少延期损失的决定。随后，承包单位应在合同规定的有效期内向监理工程师提交详细的申述报告。为了便于人们较全面地认识风险的存在,不至于遗漏重要的工程风险,有必要( )。A建立风险因素清为了便于人们较全面地认识风险的存在，不至于遗漏重要的工程风险，有必要（ ）。建立风险因素清单建立风险事件清单建立初始风险清单建立风险清单正确答案：C22年监理工程师真题下载6卷 第6卷(2022年真题)根据建设工程监理范围和规模标准规定，可不实行监理的工程是
31、总投资额为3000万元以下的（）。A.供热工程B.学校工程C.影剧院工程D.体育场馆工程答案：A解析：本题考查的是建设工程监理的法律地位。学校、影剧院、体育场馆项目必须实行监理。建设工程监理招标方案中需要明确的内容有( )。A.监理招标组织B.监理标段划分C.监理投标人条件D.监理招标工作进度E.监理招标程序答案：B,C,D解析：下列属于FIDIC道德准则的是（ ）。 A.服务性 B.科学性 C.独立性 D.公正性答案：D解析：FIDIC通用道德准则分别对社会和职业的责任、能力、正直性、公正性、对他人的公正5个问题计14个方面规定了监理工程师的道德行为准则。(2022年真题)关于施工合同履行中
32、缺陷责任期的说法，正确的有（）。A缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算B缺陷责任期限视具体工程的性质和使用条件的不同在专用条款内约定（一般为2年）C由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止D承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人即不得再要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期E影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年答案：A,C,E解析：2.修复费用
33、的承担由于承包人拥有施工技术、设备和施工经验，缺陷责任期内工程运行期间出现的工程缺陷，承包人应负责修复，直到检验合格为止。修复费用以缺陷原因的责任划分，经查验属于发包人原因造成的缺陷，承包人修复后可获得查验、修复的费用及合理利润。如果承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以自行修复或委托其他人修复，修复费用由缺陷原因的责任方承担。3.缺陷责任期的延长承包人责任原因产生的较大缺陷或损坏，致使工程不能按原定目标使用，经修复后需要再行检验或试验时，发包人有权要求延长该部分工程或设备的缺陷责任期。影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，重新计算缺陷责任期，但包括延
34、长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。在建设项目中，进口设备检验鉴定费用应计入（ ）。A. 引进技术和进口设备其他费B. 研究试验费C. 设备安装工程费D. 进口设备购置费答案：A解析：2022版教材P34本题考查的是工程建设其他费用中的引进技术和进口设备其他费用的组成内容。它包括出国人员费用、国外工程技术人员来华费用、技术引进费、分期或延期付款利息、担保费以及进口设备检验鉴定费。监理人员实施旁站时，发现施工活动危及工程质量的，应当采取的措施是（）。A.责令施工单位立即整改B.及时向总监理工程师报告C.责令暂停施工D.召开紧急会议答案：B解析：监理人员实施旁站时，发现施工单位有违反工程建
35、设强制性标准行为的，在权责令施工单位立即整改；发现其施工活动已经或者可能危及工程质量的，应当及时向监理工程师或者总监理工程师报告，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。#应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有()情形的，可以中止履行。A.债务人办理移民的B.丧失商业信誉C.经营状况严重恶化D.转移财产、抽逃资金，以逃避债务E.有丧失或者可能丧失履行债务能力的情形答案：B,C,D,E解析：2022版教材P20-37应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行:a. 经营状况严重恶化;b. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务;C. 丧失商业信誉;d. 有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。建设项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人( )。A.组织工程建设B.策划工程项目C.负责生产经营D.承担投资风险答案：D解析：2022版教材P6-7项目法人责任制的核心内容是明确由项目法人承担投资风险，项目法人要对工程项目的建设及建成后的生产经营实行一条龙管理和全面负责。