《一级建造师考试题免费下载7章.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师考试题免费下载7章.docx（21页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、一级建造师考试题免费下载7章一级建造师考试题免费下载7章 第1章民事诉讼特殊地域管辖中，合同当事人对履行地点没有约定时，关于履行地确定的说法正确的有（）。2022真题A、交付不动产的，不动产所在地为合同履行地B、争议标的为给付货币的，给付货币一方所在地为合同履行地C、即时结清的合同，标的物所在地为合同履行地D、其他标的，履行义务一方所在地为合同履行地E、合同没有实际履行的，当事人双方住所地为合同履行地答案：A,D解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖。选项B，争议标的为给付货币的，接收货币一方所在地为合同履行地；选项C，即时结清的合同，交易行为地为合同履行地；选项E，合同没有实际履行，当事人双方
2、住所地都不在合同约定的履行地的，由被告住所地人民法院管辖。山岭隧道复合式衬砌中防水层的施工时间应在 （ ）A.初期支护变形基本稳定前 B. 二次衬砌施工作业后C.初期支护变形和二次衬砌施工期间 D.初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施工前答案：D解析：复合式衬砌中防水层的施工：防水层应在初期支护变形基本稳定后，二次衬砌施作前进行。防水层可在拱部和边墙按环状铺设，并视材质采取相应的接合方法。开挖和衬砌作业不得损坏防水层，当发现层面有损坏时应及时修补。防水层纵横向一次铺设长度应根据开挖方法和设计断面确定。铺设前，宜先行试铺，并加以调整。防水层在下一阶段施工前的连接部分，应保护不得弄脏和破损。防水层属
3、隐蔽工程，二次衬砌灌筑前应检查防水层质量，做好接头标记，并填写质量检查记录。下列施工现场防止噪声污染的措施中，最根本的措施是（）。 2022A、接收者防护 B、传播途径控制 C、严格控制作业时间 D、声源上降低噪声答案：D解析：本题考查的是建设工程施工现场环境保护的措施。声源上降低噪声，这是防止噪声污染的最根本的措施。下列路段中，不宜在雨季进行路基施工的是（）。A.碎砾石路段B.路堑弃方路段C.膨胀土路段D.丘陵区砂类土路段答案：C解析：本题考查的是路基雨期施工技术。雨期路基施工地段一般应选择丘陵和山岭地区的砂类土、碎砾石和岩石地段和路堑的弃方地段。重黏土、膨胀土及盐渍土地段不宜在雨期施工；平
4、原地区排水困难，不宜安排雨期施工。当遇到下列情况之一时，如（），宜采用综合管廊形式规划建设。A、交通运输繁忙或地下管线较多的城市主干道B、城市核心区、中央商务区、地下空间高强度成片集中开发区、重要广场、主要道路的交叉口、道路与铁路或河流的交叉处、过江隧道等。C、不宜开挖路面的路段D、公共空间E、道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段答案：A,B,C,E解析：2022教材P244 / 2022教材P245 (1)当遇到下列情况之一时，宜采用综合管廊形式规划建设：1)交通运输繁忙或地下管线较多的城市主干道以及配合轨道交通、地下道路、城市地下综合体等建设工程地段。2)城市核心区、中央商务区、地下空间
5、高强度成片集中开发区、重要广场、主要道路的交叉口、道路与铁路或河流的交叉处、过江隧道等。3)道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。4)重要的公共空间。5)不宜开挖路面的路段财务净现值是评价技术方案盈利能力的( )。A、相对指标B、绝对指标C、辅助指标D、参考指标答案：B解析：2022/2022版教材P24财务净现值是评价技术方案盈利能力的绝对指标。一级建造师考试题免费下载7章 第2章电缆单盘检验的主要项目有( )。A.环阻测试B.不良线对检验C.绝缘电阻检验D.耐压检验E.频响测试答案：A,B,C解析：电缆单盘检验的主要项目有：外观检查、环阻测试、不良线对检验、绝缘电阻检验和电缆气闭性能检验
6、。 通过优化软切换门限方案，( )系统可以实现无缝切换。A.GSMB.CDMA2000C.WCDMAD.TD-SCDMA 答案：C解析：本题考核的是WCDMA网络的特点。软切换采用了更软的切换技术。在切换上优化了软切换门限方案，改进了软切换性能，实现无缝切换，提高了网络的可靠性和稳定性。(2022真题)在价值工程活动中，描述某一个产品零部件“是干什么用的”，属于()。A:产品功能分析B:产品结构分析C:对象选择D:产品设计答案：A解析：功能分析是价值工程分析阶段中，设计程序功能评价下的工作步骤之一，其对应的问题就是“它是干什么用的”。强度等级C40有抗冻要求的港航工程混凝土粗骨料中总含泥量的限
7、制值为()。A.05B.07C.10D.20答案：B解析：非承包商原因导致非关键线路上的某项工作延误，如延误时间小于该项工作的总时差, 则对此项延误的补偿是（ ）。A.业主既应给予工期顺延，也应给予费用补偿B.业主一般不会给予工期顺延，但给予费用补偿C.业主既不会给予工期顺延，也不给予费用补偿D.业主一般不会给予工期顺延但可能给予费用补偿答案：D解析：本题考核的是工期延误。按照延误工作所在的工程网络计划的线路性质，工程延误划分为关键线路延误和非关键线路延误。非关键线路上的工作一般都存在机动时间，其延误是否会影响到总工期昀推迟取决于其总时差的大小和延误时间的长短。如果 延误时间少于该工作的总时差
8、，业主一般不会给予工期顺延，但可能给予费用补偿；如果延误时间大于该工作的总时差，非关键线路的工作就会转化为关键工作，从而成为可索赔延误。下列关于4G LTE工作模式的说法正确的是( )A、LTEFDD根据业务不同调整上下行链路间转换点的频率B、ID-LTE具有上下信道一致性C、LTE FDD上下行工作于同一频率D、TD-LTE在支持非对称业务时，频谱的利用率大大提高答案：B解析：一级建造师考试题免费下载7章 第3章关于砖砌体施工要点的说法，正确的是（ ）。A.半盲孔多孔砖的封底面应朝下砌筑B.多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑C.马牙槎从每层柱脚开始先进后退设置D.多孔砖应饱和吸水后进行砌筑答案：
9、B解析：本题考查的是砖砌体工程。选项A:半盲孔多孔的封底面应朝上砌筑；选项C:马牙槎从每层柱脚幵始，应先退后进；选项D:砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时，砖应提前适度湿润，严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑。参见教材P127-128。机场信息集成系统以机场运行数据库为核心，以（）为基础。A.航班计划B.智能消息框架C.离港信息D.行李处理系统答案：B解析：机场信息集成系统以机场运行数据库为核心，以智能消息框架为基础。作用是对涉及机场生产指挥和地面服务的各类信息进行快速、高效处理，使航站楼各项事务管理的信息在传递方面实现自动化和智能化。关于劳动工资保障制度的说法,正
10、确的有()。A.延长工作时间工资不包括在最低工资内B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度C.劳动者依法参加社会活动期间,用人单位应当依法支付工资D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定,报国务院备案E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内答案：A,C,D解析：2022版教材P163 / 2022版教材P162劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假、生育（产）假、节育手术假等国家规定的假期间，以及法定工作时间内依法参加社会活动期间，视为提供了正常劳动。劳动法规定，国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于
11、当地最低工资标准。根据2022 年1月劳动和社会保障部颁布的最低工资规定，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：1）延长工作时间工资；2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。实行计件工资或提成工资等工资形式的用人单位，在科学合理的劳动定额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。确定盾构始发段长度的因素有（）。A、衬砌与周围地层的摩擦阻力 B、盾构长度 C、始发加固的长度 D、后续台车长度 E、临时支撑和反力架长度答案：A,D解析：盾构始发与
12、接收施工技术。决定始发段长度有两个因素：一是衬砌与周围地层的摩擦阻力，二是后续台车长度。背景西南某一经济相对贫困、交通又不很发达的地区，已完成规定的勘探和部分矿井初步设计工作。其中新建一个1.2Mt矿井，因为井筒地质钻孔资料充分，且岩性条件也比较好，井筒施工工程很快就完成。根据井筒尚未到底前施工所揭示的岩层条件，设计单位选定了开拓水平的位置，并设计了断面偏大的三心拱直墙形状巷道。施工进入巷道阶段后发现，该水平岩层构造多、性质变化很大，且多数岩性差、围岩压力大，巷道几乎难以推进。于是在巷道施工过程中又按地质精查要求补充了勘探钻孔。等巷道进到应进矿层的位置时，发现矿层的储量比较原设计的要小得多。最
13、后项目只能改成为0.45Mt的矿井。问题(1)怎样认识该矿区开发和矿井建设的程序安排问题?(2)试分析勘察资料对项目建设的影响。(3)当巷道施工发生困难时，可采取哪些办法?(4)本案例说明了哪些矿业工程项目管理的特点?答案：解析：1.矿产资源属国家所有，是国家的战物资，也是国家建设的基础条件，同时，矿产资源开发又是国家经济发展的一项重要部署，它可以带动地区经济的发展。因此国家对矿产资源要形成政府宏观调控与市场运作相结合的资源优化配置机制。所以，尽管该地区域经济相对贫困、交通不够发达，从市场条件看对矿产品开发并不有利，但是国家从战角度和国家整体经济发展来看，可能就是必要的。对于资源开发而言，需要
14、开发和如何建设是两个不一样的问题。该项目采用了边施工、边设计、边勘察的方法。矿井开拓水平确定和巷道断面设计在井筒施工过程中才完成;精查勘探工作在巷道施工遇到困难时才不得不去完成。正因为此，使施工发生困难，造成矿产生产规模(设计产量)不能落实。显然该项目的建设没有达到目标。2.地质勘察资料是矿业工程设计、施工的基础条件。国家矿产资源法和建设工程质量管理条例对资源的勘查性质和质量的要求，以及对设计必须依据勘察成果、作为设计依据的勘探文件必须经过批准等要求，都有明确的规定。所以采取边勘察边设计边施工的做法，实际反而导致投资的浪费，给设计、施工带来极大的困难。虽然目前的勘察技术水平并不能完全保证设计、
15、施工的需要，例如，资料不稳定、设备能力有限、判断方法的误差等，都会使实际情况与资料提供的说明有一定偏差，但是这不能作为施工忽视地质勘探的理由。矿业工程项目施工必须充分依靠勘探成果，参考附近矿区的条件，谨慎施工。3.巷道施工困难，可以根据具体条件选择采用：1)重新进行支护设计改变支护方法、加强支护，包括反拱;2)改变巷道断面形状，包括弯墙(马蹄形);3)减小断面大小;4)另行选择压力小的路径;5)采用卸压技术等。4.说明：l)矿产资源的性质以及矿业工程项目在整个国民经济中的地位;2)项目对资源的依赖性;3)项目对地质条件的依赖性;4)风险性;5)工程项目条件的困难性等。沥青路面的垫层是设置在底基
16、层与土基之间的结构层，起（ ）等作用。A.排水B.防开裂C.隔水D.防冻E.防污答案：A,C,D,E解析：2022版教材P77/2022版教材P73垫层是设置在底基层与土基之间的结构层，起排水、隔水、防冻、防污等作用。一级建造师考试题免费下载7章 第4章双壁钢围堰一般由内外壁板、竖向桁架、水平环形桁架、刃脚组成。适用于（）的地层。A流速较小、水位较深、承台较浅B流速较大、水位较深、承台较浅C流速较大、水位较浅、承台较浅D流速较大、水位较深、承台较深答案：B解析：下列影响施工质量的生产要素中，只能通过采取预测预防的控制方法以消除其对施工质量不利影响的是（ ）。A.施工人员B.环境因素C.材料设备
17、D.施工机械答案：B解析：环境的因素主要包括施工现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。环境因素对工程质量的影响，具有复杂多变和不确定性的特点。要消除其对施工质量的不利影响，主要是采取预测预防的控制方法。A单位承担某厂节能改造项目中余热发电的汽轮机一发电机组的安装工程。汽轮机散件到货。项目部在施工中，实行三检制，合理划分了材料、分项工程、施工工序的检验主体责任。钳工班只测量了转子轴颈圆柱度、转子水平度和推力盘不平度后，将清洗干净的各部件装配到下缸体上，检测了转子与下缸体定子的各间隙值及转子的弯曲度等。将缸体上盖一次完成扣盖，并按技术人员交底单中的终紧力矩，一次性完成上、下缸体
18、的紧固工序。项目部专检人员在巡察过程中，紧急制止了该工序的作业。在机组油冲洗过程中，临时接管的接头松脱，润滑油污染了部分地坪，项目部人员用煤灰覆盖在污油上面的方法处理施工现场环境。项目部组织检查了实体工程和分项工程验收，均符合要求，填写了验收记录和验收结论。项目部总工程师编制了试运行方案，报A单位总工程师审批后便开始实施。但监理工程师认为试运行方案审批程序不对试运行现场环境不符合要求，不同意试运行。后经A单位项目部整改，达到要求，试运行工作得以顺利实施。1汽轮机转子还应有哪些测量2写出上下缸体连接的正确安装工序。3在分项工程检验中，专检有什么作用分项工程的验收记录及验收结论应由谁来填写4A单位
19、项目部是如何整改才达到试运行要求答案：解析：1汽轮机转子测量还应包括：转子轴颈圆度、转子径向跳动和转子端面测量。2上下缸体连接的正确安装工序：(1)扣盖工作从下汽缸吊入第一个部件开始至上汽缸就位且紧固连接螺栓为止，全程工作应连续进行，不得中断。(2)汽轮机正式扣盖之前，应将内部零部件全部装齐后进行试扣，以便对汽缸内零部件的配合情况全面检查。(3)试扣前应用压缩空气吹扫汽缸内各部件及其空隙，确保汽缸内部清洁无杂物、结合面光洁，并保证各孔洞通道部分畅通，需堵塞隔绝部分应堵死。(4)试扣汽缸要求在自由状态下005mm塞尺不入；紧13螺栓后，从内外检查003mm塞尺不入。(5)试扣检验无问题后，在汽缸
20、中分面均匀抹一层涂料，方可正式扣盖。汽缸紧固一般采用冷紧，对于高压高温部位大直径汽缸螺栓，使用冷紧方法不能达到设计要求的扭矩，而应采用热紧进行紧固。紧固之后再盘动转子，听其内部应无摩擦和异常声音。3在分项工程检验中。专检是用以弥补自检、互检的不足。分项工程质量验收记录应由施工单位质量检验员填写，验收结论由建设(监理)单位填写。4A单位项目部经过如下整改，可达到试运行要求：(1)试运行方案由施工企业总工程师审定后，应报建设单位或监理单位批准后实施。(2)试运行机械设备周围的环境应清扫干净，不应有粉尘和较大的噪声。项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。A.工程预算B.工
21、程支付款C.工程决算D.项目估算答案：A解析：2022/2022教材P51本题考查的是动态控制在投资控制中的应用。相对于工程预算而言，工程概算是投资的计划值；相对于工程合同价，则工程概算和工程预算都可作为投资的计划值。在施工过程中投资的实际值和计划值的比较包括：工程合同价与工程概算的比较；工程合同价与工程预算的比较；工程款支付与工程概算的比较；工程款支付与工程预算的比较；工程款支付与工程合同价的比较；工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较。附注：前面为实际值，后面为计划值。业主确定的工程项目设计变更工作流程，属于工作流程组织中的（ ）。A.管理工作流程B.物质流程C.信息处理工作流程D
22、.设计工作流程答案：A解析：工作流程组织包括：（1）管理工作流程组织，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程；（2）信息处理工作流程组织，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程；（3）物质流程组织，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。港航工程大体积混凝土结构对防裂不利的措施是（ ）。A提高混凝土的单位水泥用量 B选用线胀系数较小的骨料C在素混凝土中掺入块石 D适当提高粉煤灰的掺量答案：A解析：一级建造师考试题免费下载7章 第5章（2022年真题）为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，
23、在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担了三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110KV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现
24、个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其他费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零部件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110KV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流及一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对
25、地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。 5.事件 4 中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？答案：解析：5.地脚螺栓孔应验收螺栓孔中心位置、深度、孔壁垂直度（2022年真题）根据标准施工招标文件，承包人可同时索赔工期和费用的情形有（）A.承包人遇到不利物质条件B.施工过程发现文物C.法律变化引起价格调整D.发包人要求向承包人提前交付工程设备E.承包人遇到异常恶劣的气候条件答案：A,B解析：P272-281在编制机械台班使用定额时，工程项目施工过程中把灰浆泵由一个工地点转移到另一工作地点的工作中断所耗费的时间，属于（ ）。A、正常负荷下的工作时间B、不可避免的无负荷工作时间C、与
26、工艺过程特点有关的不可避免中断工作时间D、与机械有关的不可避免中断工作时间答案：C解析：2022版教材P200 / 2022版教材P194“与工艺过程的特点有关的不可避免中断工作时间，有循环的和定期的两种循环的不可避免中断，是在机械工作的每一个循环中重复一次。如汽车装货和卸货时的停车。定期的不可避免中断，是经过一定时期重复一次。比如把灰浆泵由一个工作地点转移到另一工作地点时的工作中断。”某施工单位在参加投标中有违法行为建设行政主管部：门的处罚决定于5月20日作出， 施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为()。A. 6月4日 B. 6月9日 C. 7月19日 D. 7
27、月24日答案：D解析：本题考核的是申请行政复议的期限。当事人认为具体行政行为侵犯其合法权 益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请。变更指示应由()发出。A.发包人B.监理人C.设计人D.质量监督人答案：B解析： 下列产品中最需进行价值工程活动的是()。A性能与技术指标符合的产品 B原材料消耗低，废品率低的产品c生命周期较长的产品 D用户反响很好的产品正确答案：C一级建造师考试题免费下载7章 第6章矿业工程混凝土灌注桩施工中，关于人工挖孑1灌注桩施工技术要点的说法，正确的是()。A.在开挖深度不超过6m的硬黏土中，可以不设支护。B.施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑
28、无影响C.施工机具设备简单，工艺操作简单，占地少D.要检查孔内有否有害气体，若孔深超过1om时要设立通风设施E.人员上下的井道吊篮应有自动卡紧的保险装置答案：A,D,E解析：本题考核的是人工挖孔灌注桩的特点。在开挖深度不超过6m的硬黏土中，可以不设支护；故选项A正确。要检查孔内有否有害气体。孔深超过10m时要设立通风设施；故选项D正确。人员上下的井道电动葫芦、吊篮应有自动卡紧的保险装置；故选项E正确。而施工无振动、无噪声、无环境污染，对周边建筑无影响和施工机具设备简单，工艺操作简单，占地少均属于人工挖孔灌注桩的特点；故选项B、C错误。重力式码头的倒滤层完成后，应及时回填，墙后采用吹填时，吹填过
29、程中，应对码头的()进行观测。如码头发生较大变形等危险迹象，应立即停止吹填，并采取有效措施。A.填土高度B.内外水位C.位移D.沉降E.回填速率答案：A,B,C,D解析：建设工程施工合同根据合同计价方式的不同，一般可以划分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种类型。具体工程项目可以选择何种合同计价形式，主要依据是（ ）。A. 设计图纸深度B. 计价方式C. 工期长短D. 工程规模E. 复杂程度答案：A,C,D,E解析：本题主要考查了工期合同类型的选择。具体工程项目选择何种合同计价形式，主要依据设计图纸深度、工期长短、工程规模和复杂程度进行确定。综上所述，本题正确答案为ACDE项。下列关于采用
30、井壁注浆堵水时必须遵守的内容，说法错误的是（）。A.钻孔时应经常检查孔内涌水量和含砂量B.钻孔中无水时，必须严密封孔C.井筒在流沙层部位时，注浆孔深度应至少小于井壁厚度200mmD.双层井壁支护时，一般进行破壁注浆答案：D解析：采用注浆法防治井壁漏水时，应当制定专项措施并遵守下列规定：(1)最大注浆压力必须小于井壁承载强度。(2)位于流沙层的井筒段，注浆孔深度必须小于井壁厚度200mm。井筒采用双层井壁支护时，注浆孔应当穿过内壁进入外壁100mm。当井壁破裂必须采用破壁注浆时，必须制定专门措施。(3)注浆管必须固结在井壁中，并装有阀门。钻孔可能发生涌砂时，应当采取套管法或者其他安全措施。采用套
31、管法注浆时，必须对套管与孔壁的固结强度进行耐压试验，只有达到注浆终压后才可使用。根据安全生产许可条例，施工企业安全生产许可证（）。 A、有效期为2年 B、有效期届满时经同意可以不再审查 C、要求企业获得职业健康安全管理体系认证 D、应在届满后3个月内办理延期后续答案：B解析：教材P215安全生产许可证制度。选项A，正确的说法应为安全生产许可证的有效期为3年。选项B是正确的，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。选项C，并没有要求企业获得职业健康安全管
32、理体系认证。选项D，正确的说法应为安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。在流沙段开挖隧道，可采用的治理措施有 （ ）A.必要时采取井点法降低地下水位B.采用注浆法固结围岩C.采用从下而上分部开挖，先挖后护D.在流沙逸出口附近较干燥围岩处，应尽快打入锚杆或施作喷射混凝土层E.可采用工字钢支撑或木支撑进行支护答案：A,B,D,E解析：在流沙段开挖隧道，可采用的治理措施有：（1）加强防排水工作，防止沙层稀释和挟走沙粒，必要时采取井点法降低地下水位，其集水管可用加气砂浆充填。（2）将泥水抽排至洞外。当隧道很长时，可在洞内合适位置设时蓄泥水池
33、，将泥水在该池内经处理沉淀后抽出洞外，池内沉积的淤泥定期清除。（3）采用化学药液注浆固结围岩时，注剂可采用悬浮型或溶液型浆液。（4）应自上而下分部开挖，先护后挖，边挖边密封，遇缝必堵。流沙出现后，尽快用板材封闭开挖面。（5）可釆用工字型钢支撑或木支撑，设置底梁，支撑的上下、纵横均应连接牢固。架设拱架时，拱脚应用方木或厚板铺垫。支撑背面应用木板或槽形钢板遮挡，严防流沙从支撑间逸出。（6）在流沙逸出口附近较干燥围岩处，应尽快打入锚杆或施作喷射混凝土层，加固围岩，防止逸出扩大。一级建造师考试题免费下载7章 第7章按照担保法的规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（ ）。
34、A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B.必须在原担保范围内继续承担保证责任 C.可以拒绝再承担保证责任 D.同意后，才继续承担保证责任答案：B解析：担保法第二十二条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第二十三条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。编制施工组织总设计时，必须遵循的顺序有( )。 A.拟定施工方案后，才能编制进度计划B.编制进度计划后，才能编制资源需求量计划C.确定施工部署后，才能制定施工方案D.计算完工程量
35、后，才能确定施工部署E.确定资源需求量后，才能编制施工准备工作计划答案：A,B解析：施工组织总设计的编制顺序中有些顺序不可逆转，卩：(1)拟定施工方案后才可编 制施-T总进度计划；（2)编制施工总进度计划后才可编制资源需求量计划。 企业有一台起重机，原价500000元，预计净残值为10000元，总工作台班为4900台班，8月工作台班为100台班，则应提的折旧额为（ ）元。A.10000B.18000C.24000D.20000 答案：A解析：每工作台班折旧额=应计折旧额总工作台班=(500000-10000)1004900=10000(元)。井巷工程主控项目质量检验时，检查点中应有（）以上的测
36、点符合合格质量规定，其余测点不得影响安全使用。A.100B.90C.75D.70答案：C解析：煤矿井巷工程质量验收规范，将井巷工程质量检验项目分为主控项目和一般项目，对主控项目要求检查点中的测点合格率应达到75及以上，其余的不合格测点不得影响安全和使用。因此正确选项是C。某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略。 A、转移 B、规避 C、减轻 D、自留答案：A解析：质量风险响应。转移包括分包转移、担保转移、保险转移。民航气象技术装备包括（）。A.自动情报广播B.卫星云图接收设备C.卫星传真广播及接收设备D.对空广播设备E.雷达探测设备答案：B,C,D,E解析：B、C、D、E自动情报广播设备是语音合成与甚高频通信设备。