《2022二级建造师历年真题和解答7卷.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022二级建造师历年真题和解答7卷.docx（27页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022二级建造师历年真题和解答7卷2022二级建造师历年真题和解答7卷 第1卷在建筑施工中，通常所说的“四口防护”是指()的防护。A.电梯井口、通道口、预留洞口和和烟道口B.电梯井口、通道口、预留洞口和出入口C.楼梯口、电梯井口、预留洞口和出入口D.楼梯口、电梯井口、通道口和预留洞口答案：D解析：2022版教材P231（3）洞口防护1）在建工程的预留洞口、楼梯口、电梯井口应采取防护措施（4）通道口防护。综上“四口”为：预留洞口、楼梯口、电梯井口、通道口，符合吊顶纸面石膏板安装的技术要求是()。A、从板的两边向中问固定B、从板的中间向板的四周固定C、长边（纸包边）垂直于主龙骨安装D、短边平行于
2、主龙骨安装答案：B解析：吊顸工程施工技术。这是一道施工技术的题，主要考核吊顸工程中纸面石膏板安装技术要求的知识点。对于有现场实践经验的考生，此题比较简单。根据相关规范规定，纸面石膏板和纤维水泥加压板安装应符合下列要求：(1)板材应在自由状态下进行固定，固定时应从板的中间向板的四周固定。(2)纸面石膏板的长边（即纸包边）应垂直于次龙骨安装，短边平行搭接在次龙骨上，搭接宽度宜为次龙骨宽度的1/2。(3)采用钉固法时，螺钉与板边距离：纸面石膏板纸包边宜为1015mm，切割边宜为1520mm;水泥加压板螺钉与板边距离宜为815mm;板周边钉距宜为150170mm，板中钉距不得大于200mm。(4)石膏
3、板的接缝应按设计要求或构造要求进行板缝防裂处理。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。(5)螺钉头宜略埋入板面，并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。(6)石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。观察四个选项，选项C、D表达同样的意思，首先排除这两项。石膏板材应在自由状态下进行固定，不要让板内存在挤压应力，这是装修的常识，固定时只能从中间向四周展开。显然，本题的正确项应为“B.从板的中间向板的四周固定”。 以下属于项目目标的过程控制的是（ ）。A进行任务分工、规定工作流程B事前分析可能导致项目目标偏离的各种影响因素C针对可能导致项目目标偏离的各种影响因
4、素采取预防措施D定期进行项目目标的计划值与实际值的比较正确答案：D下列选项中，属于行政处罚的是()。A.罚金B.没收非法财物C.拘役D.管制答案：B解析：2022版教材P40页行 政处罚 的种类：警告； 罚款；没收违 法所得 ，没 收非法 财物； 责 令停产 停业； 暂扣或 者吊销 许可证 ，暂扣或 者吊销 执照； 行政 拘留； 法律 、行政 法规规 定的其 他行政 处罚。某城市综合体工程项目竣工后，建设单位依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请。针对该项目的性质，城乡规划行政主管部门对该工程进行规划验收的依据包括( )。A.国有建设用地出让合同B.建设用地规划许可证C.建设工程规划许
5、可证D.建设项目环境影响报告书E.选址意见书答案：B,C,E解析：根据城乡规划法的规定，建设工程竣工后，建设单位应当依法向城乡规划行政主管部门提出竣工规划验收申请，由城乡规划行政主管部门按照选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证及其有关规划的要求，对建设工程进行规划验收。故选项B、C、E正确。参见考试用书2Z207043。施工单位对建设行政管理部门的下列行为提起行政诉讼，人民法院应当受理的是（）。A.对施工合同纠纷进行的调解B.吊销施工单位施工许可证的决定C.对内部工作人员给予的行政处分D.颁发的施工现场管理规定违反法律规定答案：B解析：2022版教材P348页
6、行政诉讼受案范围。2022版二建法规教材中删除了：第十三条人民法院不受理公民、法人或者其他组织对下列事项提起的诉讼：(一)国防、外交等国家行为;(二)行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令;(三)行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定;(四)法律规定由行政机关最终裁决的行政行为。预防路基网裂措施有（ ）。A.保证设备匹配合理B.控制填土最佳含水量时碾压C.选用塑性指数大的土填筑路基D.掺加石灰改性处理措施E.掺加水泥改性处理措施答案：A,B,D,E解析：2022版教材P46路基网裂病害预防措施有：（1）采用合格的填料，或采取掺加石灰、水泥改性处理措施。（2）选用
7、塑性指数符合规范要求的土填筑路基，控制填土最佳含水量时碾压。（3）加强养护，避免表面水分过分损失。（4）认真组织，科学安排，保证设备匹配合理，施工衔接紧凑。（5）若因下层土过湿，应查明其层位，采取换填土或掺加生石灰等技术措施处治。根据城市桥梁工程施工与质量验收规范(CJJ22022)的有关规定，对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行（）检测。A.见证取样B.抽样C.巡视D.平行答案：B解析：P336监理应按规定对涉及结构安全的试块、试件、有关材料和现场检测项目，进行平行检测、见证取样检测并确认合格。 对涉及结构安全和使用功能的分部工程应进行抽样检测。注意两者的区别。某工程双代号网络计划中，工
8、作H的紧后工作有Q、S。工作Q的最迟开始时间为12，最早开始时间为8；工作S的最迟完成时间为14，最早完成时间为10；工作H的自由时差为4天。则工作H的总时差为()天。A、2B、4C、5D、8答案：D解析：考点：双代号网络计划时间参数的计算。2022二级建造师历年真题和解答7卷 第2卷某道路施工中发生边坡滑坡事故，20人被埋，经抢救15人生还，5人死亡。该事故属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故答案：C解析：2022版教材P239页3较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故根据注册建
9、造师管理规定，不予注册的情形是（ ）。A.申请人年龄达到60周岁B.申请人因执业活动受到刑事处罚，自刑罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年C.申请人被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满5年D.申请人申请注册之日5年前担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故答案：B解析：2022版教材P 65本题考查的是建造师考试、注册和继续教育的规定。注册建造师管理规定中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动
10、受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。参见教材P67。(2022年)根据生产安全事故报告和调查处理条例，某工程因提前拆模导致垮塌，造成 74 人死亡， 2 人受伤的事故，该事故属于（ ）事故。 A.中大 B.较大 C.一般 D
11、.特别重大答案：D解析： 甲公司中标成为某市一幢32层酒店大楼工程的施工总承包人。有关事件如下：（1）生效的总承包合同约定，可将水电暖通安装工程分包，分包施工单位为乙公司。（2）乙公司在与甲公司签订分包合同后，又把其中的水电安装工程分包给了一家具备相应资质的专业安装公司丙。（3）甲公司在签订总包合同后，又与一家总承包二级资质房屋建筑工程公司丁签订了工程主体结构的施工承包合同。上述合同中，合法有效的是（ ）。A（1）B（2）C（3）D（2）和（3）正确答案：A楼层测量放线最常用的距离测量方法是()。A、全站仪测距B、经纬仪测距C、水准仪测距D、钢尺量距答案：D解析：钢尺的主要作用是距离测量，钢尺
12、量距是目前楼层测量放线最常用的距离测量方法。注册建造师的下列行为中，应作为不良行为记录记入其信用档案的有（）。A.以欺骗、贿赂手段取得注册证书后被撤销注册B.在执业中实施商业贿赂受到行政处罚C.超越执业范围执业被警告、处罚D.无正当理由拒绝或未及时签字盖章的E.为自己的执业活动进行辩解造成不良影响答案：A,B,C,D解析：2022新版教材P105页注册建造师有下列行为之一，经有关监督部门确认后由工程所在地建设主管部门或有关部门记入注册建造师执业信用档案：（1）注册建造师执业管理办法（试行第2 2条所列行为；（2）未履行注册建造师职责造成质量、安全、环境事故的；（3）泄露商业秘密的；（4）无正当
13、理由拒绝或未及时签字盖章的；（5）未按要求提供注册建造师信用档案信息的；（6）未履行注册建造师职责造成不良社会影响的；（7）未履行注册建造师职责导致项目未能及时交付使用的；（8）不配合办理交接手续的；（9）不积极配合有关部门监督检查的。注册建造师执业管理办法（试行）还规定，注册建造师不得有下列行为：（1）不按设计图纸施工；（2）使用不合格建筑材料；（3）使用不合格设备、建筑构配件；（4）违反工程质量、安全、环保和用工方面的规定；（5）在执业过程中，索贿、行贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他不法利益；（6）签署弄虚作假或在不合格文件上签章的；（7）以他人名义或允许他人以自己的名义从事执业活动；
14、（8）同时在两个或者两个以上企业受聘并执业；（9）超出执业范围和聘用企业业务范围从事执业活动；（10）未变更注册单位，而在另一家企业从事执业活动；（11）所负责工程未办理竣工验收或移交手续前，变更注册到另一企业；（12）伪造、涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；（13）不履行注册建造师义务和法律、法规、规章禁止的其他行为。#混凝土的耐久性是一个综合性概念，包括的内容除抗冻性、抗渗性外，还( )等。A.抗裂性B.抗侵蚀性C.抗徐变性D.抗碳化性E.抗碱骨料反应答案：B,D,E解析：2022版教材P30页（三）混凝土的耐久性混凝土的耐久性是指混凝土抵抗环境介质作
15、用并长期保持其良好的使用性能和外观完整性的能力。它是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能，这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度，故称为耐久性。对一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起( )个月。A.3B.4C.5D.6答案：D解析：2022版教材P30页一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月 。木材干缩会导致的现象有（）。（2022年）A.表面鼓凸B.开裂C.接榫松动D.翘曲E.拼缝不严答案：B,C,D,E解析：湿胀干缩变形会影响木材的使用特性，干缩会使木材翘曲、开裂，接榫松动，
16、拼缝不严。湿胀可造成表面鼓凸，所以木材在加工或使用前应预先进行干燥，使其含水率达到或接近与环境湿度相适应的平衡含水率。2022二级建造师历年真题和解答7卷 第3卷根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则DL/T 5274-2022，依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况，重大危险源共划分为（ ）级。A.2B.3C.4D.5答案：C解析：根据水电水利工程施工重大危险源辨识及评价导则 DL/T 5274-2022 ，依据事故可能造成的人员伤亡数量及财产损失情况， 重大危险源划分为一级重大危险源、二级重大危险源、三级重大危险源以及四级重大危险源等四级。对建设、监理单位施工现场综合考评的内容
17、是( )。A.施工组织管理B.工程质量管理C.文明施工管理D.现场管理答案：D解析：2022版教材P176页“二5.建设单位、监理单位的现场管理建设单位、监理单位现场管理考评的主要内容是有无专人或委托监理单位对现场实施管理、有无隐蔽验收签认、有无现场检查认可记录及执行合同情况等。”施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于（）。A.擅自修改标准行为B.擅自修改设计行为C.偷工减料行为D.正常行为答案：B解析：2022版教材P264页施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。施工单位施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见
18、和建议。提高混凝土标号一个等级，属于擅自修改设计行为。土石坝干砌石护坡的主要作用有（）。A、 防止波浪淘刷B、 降低坝体侵润线C、 防止顺坝水流冲刷D、 降低坝体孔隙水压力E、 防止坝坡土冻胀破坏答案：A,C,E解析：护坡的作用：防止波浪淘刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式的破坏。根据担保法的规定，可以抵押的财产包括()A、土地所有权B、建筑物和其他土地附着物C、建设用地使用权D、学校、幼儿园、医院等E、交通运输工具答案：B,C,E解析：债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物；(2)建设用地使用权；(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；(
19、4)生产设备、原材料、半成品、产品；(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器；(6)交通运输工具；(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。而土地所有权和以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施是不能用于抵押的财产。在规划控制区内的某宾馆，女儿墙标高24m，突出屋面的电梯机房标高28m，空调冷却塔标高29m，通信设施标高30m，该宾馆建筑高度应是( )m。A.24 B.28 C.29 D.30答案：D解析：2022版教材P3页(1)实行建筑高度控制区内建筑的高度，应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。#关于建设工程总承包，下列表述正确的是（）。A.总
20、承包分为工程总承包和施工总承包B.具有总承包资质的企业，可在其资质等级许可的工程项目范围内开展工程总承包业务C.发包单位不能将建筑工程的施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位D.总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任E.具有勘察、设计资质的企业，可以承接施工总承包业务答案：A,B,D解析：2022新版教材P95页总承包通常分为工程总承包和施工总承包两大类。故A正确。 我国对工程总承包不设立专门的资质。凡具有工程勘察、设计或施工总承包资质的企业，均可依法从事资质许可范围内相应等级的建设工程总承包业务。故B正确。 总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。故D正确。#
21、关于卷扬机的主要使用要求，说法正确的是（ ）。A.起重吊装中一般使用电动快速卷扬机B.卷扬机应固定牢靠，受力时不应横向位移C.余留在卷筒上的钢丝绳不应少于2 圈D.最后一个导向滑车应与卷筒边缘对齐答案：B解析：本题考查钢丝绳和轻小型起重设备。A 选项，起重吊装中一般使用电动慢速卷扬机；C选项，余留在卷筒上的钢丝绳不应少于 4 圈；D 选项，最后一个导向滑车应设在卷筒的中垂线上。某工程项目招投标过程中，由3个建筑企业组成一个联合体共同投标，其中成员甲企业具有房建一级资质，成员乙企业拥有房建二级资质，成员丙企业拥有房建三级资质，则该联合体的房建专业资质应认定为（）。 A.一级B.二级C.三级D.无
22、效答案：C解析：根据相关规定：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力；国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。也就是说，本工程由三个同一专业的企业组成联合体，联合体的房建专业资质只能按低的单位确定，即为三级资质。2022二级建造师历年真题和解答7卷 第4卷涉及保障人体健康、人身财产安全的标准应当是( )。A国家标准B行业标准C强制性标准D推荐性标准答案：C解析：项目经理强令作业人员违章冒险作业，因而发生重
23、大伤亡事故或者造成其他严重后果的，其行为构成（）。A.重大劳动安全事故罪B.重大责任事故罪C.工程重大安全事故罪D.危害公共安全罪答案：B解析：2022版教材P41页二、重大责任事故罪 刑法第134条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3 年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。 按建设工程施工合同(示范文本)的规定，如果发生设计变更，合同中已有类似变更价格，则变更价款应（ ）。A由工
24、程师与承包人协商确认B参照合同价格确认C由承包人提出价格，工程师确认D按合同价格确认正确答案：B为了确保过程的有效运行和控制，在程序文件的指导下，针对特定的产品、过程、合同或项目，而制定出的专门质量措施和活动顺序的文件是()。A.质量手册B.质量记录C.质量方针D.质量计划答案：D解析：2022新版教材P160页 质量计划是为了确保过程的有效运行和控制，在程序文件的指导下，针对特定的产品，过程，合同或项目，而制定出的专门质量措施和活动顺序的文件。 质量手册是阐明一个企业的质量政策，质量体系和质量实践的文件，是实施和保持质量体系过程中长期遵循的纲领性文件。 质量记录是产品质量水平和质量体系中各项
25、质量活动进行及结果的客观反映，是证明各阶段产品质量达到要求和质量体系运行有效的证据。下列关于水泥混凝土道路垫层的说法中，不正确的是()。A、 垫层的宽度与路基宽度相同B、 垫层最小厚度为100mmC、 排水垫层宜采用颗粒材料D、 半刚性垫层宜采用无机结合料稳定材料答案：B解析：2、垫层的宽度。垫层的宽度应与路基宽度相同，其最小厚度为150mm。#从事建筑活动的经济组织应当具备的条件，下列符合国家规定的是（）。A.流动资金、专业技术人员和突出业绩B.有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备C.流动资金、专业管理人员和资格证书D.注册资本、专业管理人
26、员并依法设立答案：B解析：2022版教材P51页有符合规定的净资产，有符合规定的主要人员，有符合规定的已完工程业绩，有符合规定的技术准备某高层建筑有上人屋顶平台，女儿墙高0.5m，厚0.24m；设置的栏杆高度是( )m。A.1.6B.1.2C.1.1D.1.05答案：C解析：2022版教材P4 （9）临空高度在24m及24m以上（包括中高层住宅）时，栏杆高度不应低于1.10m。# 洞式渗沟洞顶应采用盖板覆盖，盖板之间应（ ）。A相互搭接B留有空隙C填充沥青麻絮D用钢筋混凝土连接起来正确答案：B下列建设工程项目进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）A. 确定各类进度计划的审批程序B. 选择合理
27、的合同结构C. 选择工程承发包方式D. 优化项目的设计方案或施工方案答案：D解析：2022二级建造师历年真题和解答7卷 第5卷下列关于冬期填筑路堤施工要求的叙述，不正确的是（ ）。A.路堤填料应选用未冻结的碎石土、卵石土等透水性良好的土B.当天填的土必须当天完成碾压C.当路堤高距路床底面1m时，应碾压密实后停止填筑D.挖填方交界处，填土低于1.5m的路堤都不应在冬期填筑答案：D解析：2022版教材P12（二） 冬期填筑路堤 （1） 冬期施工的路堤填料，应选用未冻结的砂类土、碎石、卵石土、石渣等透水性良 好的材料。不得用含水量过大的粘性土。 （2） 冬期填筑路堤，应按横断面全宽平填，每层松铺厚度
28、应比正常施工减少20% 30%，且松铺厚度不得超过300mm。.当天填土应当天完成碾压。 （3） 中途停止填筑时，应整平填层和边坡并进行覆盖防冻，恢复施工时应将表层冰雪 清除，并补充压实。 （4） 当填筑标高距路床底面lm时，碾压密实后应停止填筑，在顶面覆盖防冻保温 层，待冬期过后整理复压，再分层填至设计标高。 （5） 冬期过后必须对填方路堤进行补充压实，压实度应达到规范相关要求。泥质防水层施工质量检验项目包括（）试验。A.压实度B.密封C.化学稳定性D.渗水试验E.厚度答案：A,D解析：本题考查的是泥质防水层施工。质量检验应严格按照合同约定的检验频率和质量检验标准同步进行，检验项目包括压实度
29、试验和渗水试验两项。高层建筑排水管道安装要求中，下列关于排水通气管的安装要求说法正确的有（）。 A.不得与风道或烟道连接B.通气管应高出屋面200mm，但必须大于最大积雪厚度C.在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面15mD.在经常有人停留的平屋顶上根据防雷要求设置防雷装置E.屋顶有隔热层应从隔热层板面算起答案：A,D,E解析：本题考核的是排水通气管安装要求。排水通气管安装要求有：不得与风道或烟道连接；通气管应高出屋面300mm，但必须大于最大积雪厚度；在经常有人停留的平屋顶上，通气管应高出屋面2m，并应根据防雷要求设置防雷装置；屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。在无地下水的均匀土层中开挖4
30、.5m深基坑，如果坑顶无荷载，基坑坑壁坡度不宜大于1：1的土类是()。A、砂类土B、砾类土C、粉土质砂D、粘质土答案：A解析：2022版教材P133页表2K315011-2，题意为5m以内，坑顶无荷载，基坑坑壁之比小于等于1的土类，表中只有中密的砂土和软土，380V橡塑电缆通电前应（）。A.做交流耐压试验B.测试绝缘电阻C.做直流耐压试验D.做泄漏性试验答案：B解析：2022版教材P62页(4)电缆封端应严密，并根据要求做绝缘试验。6kV以上的橡塑电缆，应做交流耐压试验和直流泄漏试验及泄漏电流测试；lkV及以下的橡塑电缆用2500V兆欧表测试绝缘电阻代替耐压试验，电缆绝缘电阻在试验前后无明显变
31、化，并做好记录。事中施工质量控制的重点是（）。A.工序质量的控制B.制定施工方案C.对质量偏差的纠正D.工作质量的控制E.质量控制点的控制答案：A,D,E解析：2022新版教材P161页 2.事中质量控制 即在施工质量形成过程中，对影响施工质量的各种因素进行全面的动态控制。事中控制首先是对质量活动的行为约束，其次是对质量活动过程和结果的监督控制。事中控制的关键是坚持质量标准，控制的重点是对工序质量、工作质量和质量控制点的控制。#砂土按粒径由大到小排列的是( )。A.砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂B.粗砂、砾砂、中砂、粉砂和细砂C.砾砂、粗砂、中砂、粉砂和细砂D.粗砂、砾砂、中砂、细砂和粉砂答案：
32、A解析：2022版教材P73页 砂土可分为砾砂、粗砂、中砂、细砂和粉砂；（2022年真题）商品混凝土的（ ）应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。A.配合比B.运输能力C.坍落度D.粗骨料答案：B解析：本题考查的是混凝土施工。商品混凝土的运输能力应满足混凝土的凝结速度和浇筑速度的要求。甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据建设工程施工合同（示 范文本）(GF 990201)签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给 了乙劳务分包公司，并根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF20220214)签订 了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进
33、行了约定，合同的计价方式 为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。事件1:2022年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常 进行，检验结果不合格。事件2:5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面夫沟某处的防水工程质量有疑 虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作 流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景（十二），回答下列问题。对于事件2，下列关于合同责任承担表述正确的是 ( )A.业主承担由此发生的全部追加合同价款，工期不予顺延B.业主承担由
34、此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，工期顺延C.甲承包商承担由此发生的全部费用，工期顺延D.蓝理工程师承担由此发生的全部费用，工期顺延答案：B解析：工程师的检查检验影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。故选B。2022二级建造师历年真题和解答7卷 第6卷机械设备无负荷联动试运行由()组织实行。A、施工单位B、监理单位C、建设单位D、制造单位答案：A解析：无负荷单体和联动试运转规程由施工单位负责编制，并负责试运转的组织、指挥和操作，建设单位及相关方人员参加。负荷单体和联动试运转规程由建设单位负责编制，并负责试运转的组织、指挥和操作，施工单位及相关方可依据建设单位的委托派人参
35、加。消防工程应严格按照经（ ）审核批准的设计图纸进行施工。A.建设单位B.设计单位C.监理公司D.消防部门答案：D解析：2022版教材P168（1）技术资料应完整、合法、有效。消防工程的施工，应严格按照现行的有关规程和规范施工。应具备设备布置平面图，施工详图，系统图，设计说明及设备随机文件，并应严格按照经过公安消防部门审核批准的设计图纸进行施工，不得随意更改。根据建设工程安全生产管理条例，下列分部分项工程中，无需组织专家进行施工方案论证的是（ ）。A.深基坑工程B.地下暗挖工程C.脚手架工程D.高大模板工程答案：C解析：根据建设工程安全生产管理条例第二十六条的规定：对工程中涉及深基坑、地下暗挖
36、工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。下列关于中标法定要求的说法中，正确的是()。A.中标人必须是报价最低的投标人B.中标候选人的公示期不得少于3日C.中标通知书对招标人和投标人具有法律效力D.中标通知书发出之前，招标人可与投标人就报价进行谈判答案：B解析：2022版教材P88中标的法定要求：（一）公示中标候选人。招标人应当收到评标报告之日起3日公示中标候选人，公示期不得少于3日。（二）确定中标人。（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判
37、。（三）中标通知书和报告招标投标情况。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。根据建设工程项目管理规范（GB/T 50326-2022），项目实施前，企业法定代表人应与施工项目经理协商制定（）。A、项目成本管理规划 B、项目管理目标责任书 C、项目管理承诺书 D、质量保证承诺书答案：B解析：考点:施工项目经理的责任。项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。 填土路堤在涵洞每侧不小于（ ）倍孔径的宽度粳高出洞顶Im范围内，应采用非膨胀的土由两侧对称分层仔细夯实。A0.5B1.0C1.5D2.0正确答案：D某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有()条。A
38、.1B.2C.3D.4答案：B解析：有两条关键线路，分别是：ADEI线路和ADGJK线路，工期为25。某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月，在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元。根据劳动合同法，该企业应当给予李某经济补偿（ ）。A6000元B12000元C15000元D18000元答案：C解析：本题考查劳动合同中经济补偿金的计算。经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地
39、区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。6000*2.5=15000（元）。建设工程施工合同（示范文本）规定，合同双方可约定，在( )条件下合同价款进行调整。A.法律法规政策变化B.工程造价管理部门公布的价格调整C.双方约定的其他因素D.通货膨胀E.一周内非承包商原因停水、电、气造成停工累计超过8小时答案：A,B,C,E解析：2022新版教材P254页 “根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2022-0201)，合同双方可约定，在以下条件下可对合同
40、价款进行调整：(1)法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；(2)工程造价管理部门公布的价格调整；(3)周内非承包人原因停水、停电、停气造成的停工累计超过8小时；(4)双方约定的其他因素。2022二级建造师历年真题和解答7卷 第7卷(2022年)关于实施性施工进度计划作用的说法，正确的有（ ）。 A.确定施工总进度目标 B.确定里程碑事件的进度目标 C.确定施工作业的具体安排 D.确定一定周期内的人工需求 E.确定一定周期内的资金需求答案：C,D,E解析：本题考查实施性进度计划的作用：项目施工的月度施工计划、旬施工作业计划是实施性施工进度 计划。实施性施工进度计划的主要作用：（1）确定施
41、工作业的具体安排；（2）确定一个月度或旬的人工 需求；（3）确定一个月或旬的施工机械的需求；（4）确定一个月度或旬的建筑材料的需求；（5）确定 一个月度或旬的资金的需求。某基础工程施工合同约定计日工工资标准为150元天，窝工补贴为50元天。在基坑开挖过程中，由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，又因承包商组织不力，导致5人窝工10天。则承包商可索赔的费用为()元。A、2000B、6000C、7500D、29250答案：A解析：索赔费用的组成索赔费用的组成与建筑安装工程造价的组成相似，一般包括以下几个方面：(1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和
42、工作效率降低的损失费等累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中约定。对于索赔费用中的人工费部分而言，人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用；超过法定工作时间加班劳动；法定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。本题中，由于业主未能按合同约定履行与现场周边村民协调的职责，造成承包商8人窝工5天，属于非承包商责任工程延期导致的人员窝工费，可以索赔，索赔额为5085=2000元，因承包商组织不力，导致5人窝工10天，所造成的窝工费不可以索
43、赔，所以承包商可以索赔的费用为2000元。可见，正确选项是A。振捣是保证混凝土密实的关键。为了避免漏振,应使振点均匀排列,有序进行振捣。并使振捣器插入下层混凝土约（）cm,以利上下层结合。A.1B.2C.4D.5答案：D解析：2022版教材P103振捣是保证混凝土密实的关键。为了避免漏振，应使振点均匀排列，有序进行振捣。并使振捣器插入下层混凝土约5 cm，以利上下层结合。 在（ ）情况下，分包合同也可以由施工总承包管理单位与分包单位签订。A发包人要求且施工总承包管理单位同意B施工总承包管理单位同意C发包人要求或施工总承包管理单位同意D发包人要求正确答案：A 针对该项目的特点，进行项目结构分解应
44、考虑的因素和原则有（ ）。A考虑项目的组成B考虑施工总体部署C考虑总、分包关系和合同结构D有利于工程交工验收E有利于项目目标控制正确答案：ABCE2.建设工程项目决策阶段的主要任务是 ( )A.编制总进度计划 B.编制项目建议书C.编制可行性研究报告 D.确定项目总投资E.编制设计任务书答案：B,C解析：本题主要考查对2Z101011建设工程项目管理的类型（业主方项目管理的目标和任务）”的掌握。在移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁时，浇筑分段工作缝必须设在( )附近。A.弯矩零点B.1/4最大弯矩点C.1/2最大弯矩点D.弯矩最大点答案：A解析：2022版教材P65页 （二）（3）浇筑分段工作缝
45、，必须设在弯矩零点附近防爆电气设备应有（）标志。2022A.EXB.类型C.级别D.色别E.组别答案：A,B,C,E解析：考查内容：电气装置安装的注意事项。防爆电气设备应有“EX标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。水冷壁的主要作用有()。A.吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质B.使烟气得到冷却C.可以保护炉墙D.保证蒸汽品质E.比采用对流管束节省钢材答案：A,B,C,E解析：2022版教材P84页 2.水冷壁的主要作用。(1)吸收炉膛内的高温辐射热量以加热工质，并使烟气得到冷却，以便进入对流烟道的烟气温度降低到不结渣的温度，可以保护炉墙，从而炉墙结构可以做的轻一些、薄一些。(2)在蒸发同样多水的情况下，采用水冷壁比采用对流管束节省钢材。