工程承包协议书_1.pdf

《工程承包协议书_1.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程承包协议书_1.pdf（47页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、工程承包协议书工程承包协议书工程承包协议书工程承包协议书 1甲方：_(发包方)乙方：_(承包方)为了明确职责，按时、按质、按量完成任务，依据中华人民共和国经济合同法及国家有关法律、法规和政策的规定，结合本工程具体状况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。第一条：工程概况一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程范围和资料：_四、工程总造价：_五、质量等级：_六、工程工期：_第二条：承包方式本工程采取下列第项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算; 2、包工不包料; 3、包工包料。如采取全部包干金额，一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾

2、害，可调整合同工程价格。第三条：价款支付与结算一、工程款支付方式：二、由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。三、工程结算依据第四条：工程变更第 1页 共 47页本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，双方协商，签证协议后方可变更。第五条：工程验收一、工程竣工后，双方组织有关人员及时验收。二、工程竣工验收后，甲方方可使用。未经验收而使用则视为合格工程。第六条：保修条件及期限保修期个月，在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修(因甲方使用不当及人为损坏，不在无偿保修范围内)第七条：双方职责甲方：一、工程开工前，应交给乙方施工

3、图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审。二、做好施工区域内三通一平(水通、电通、路通、场地平)及地下原有管道、电路及其他障碍物的清理迁移工作。三、确保乙方施工中的工作、生活环境，协助乙方协调当地群众关系。乙方：一、负责施工现场布置，指定电源、水源、道路和材料堆放位置;二、根据甲方按合同带给的建设工程文件、图纸、资料和有关规定等，及时编制施工方案，做好各项施工准备工作;三、严格按照施工图和技术说明书进行施工，确保工程质量。按合同规定时间，如期完工并交付验收，如遇不可抗拒因素，合同工期顺延。第八条：违约职责乙方的职责：一、工程质量不贴合合同规定的，负责无偿修理或返工。

4、由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程未按合同规定的工期交付使用的，每逾期 1 天，按工程造价万分之付违约金。甲方的职责：第 2页 共 47页一、未能按照合同的规定履行自己应付的职责，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失;二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运，人员和机械设备调迁，材料和构件积压的实际损失;三、工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担职责;四、乙方验收通知书送达 3 日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金;五、不按合同

5、规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法规定的延付金额每日万分之偿付乙方赔偿金。第九条：安全、礼貌施工乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事故的职责和因此发生的费用。非乙方职责造成的伤亡事故，由职责方承担职责和有关费用。乙方应礼貌施工，加强建设工程施工现场管理，保障施工顺利进行。第十条：附则一、双方协商同意的有关修改建筑设施变更文件、洽商记录、会议记要以及资料图表等，也是本合同的组成部分;二、甲方指定为工地代表;乙方指定为工地代表。三、本合同未尽事宜，双方另行解决。四、本合同一式份，甲、乙双方各执份。甲方(签章)_乙方(签章)_开户行：_开户行：_帐号：_帐号：

6、_电话：_电话：_ _年_月_日工程承包协议书 2发包方：鹿邑涡之阳府邸（以下简称发包方）第 3页 共 47页承包方： （以下简称承包方）为了明确双方的责、权、利关系，结合本工程的实际情况，经双方充分友好协商达成如下协议条款，共同遵照执行。一、工程概况: 1、工程名称：鹿邑涡之阳府邸 2、工程地点： 3、施工工期：放线后开始挖土当日起计算工期，至合同约定全部工作完成止共天；其中正负零以下天，正负零以上标准层每层天，屋面层天，大清包总工期为。 （注：总承包合同工期为日历天。开工日期：某某年月日，竣工日期：20 年月日） 4、质量要求：符合施工图纸设计及规范要求，保证达到基础、主体合同结构标准。

7、5、安全目标：根据安全文明施工有关标准规定施工，按安全文明施工标准要求组织施工队伍。二、承包方式：主体劳务大清包三、工程承包内容： 1、鹿邑涡之阳府邸施工图所包含的土方开挖和回填工程、基础工程、主体结构全部施工内容（其中不包括：外墙外保温、防水工程） 。所有用于以上施工内容的人工由承包方负责。其中基础结构和主体结构砼构件必须达到合格的要求。 2、设计施工图纸及图纸会审纪要所示内容、设计变更、工作联系单、工程会议纪要、施工组织措施所包括的工作内容。 3、配合其它承包方进行的预埋件、预留洞口及封堵。 4、按规范规定应考虑的施工脚手架、安全围栏，安全通道，工程周边或空间安全防护脚手架；“四口”、“五

8、临边”防护工作，施工现场的安全标志的设立等均由承包人负责。主体工程施工完毕后，承包人须将外墙防护架留下待工程结束时，经发包人同意后承包人方可将外墙防护架拆除（实际情况由发承包双方协调处理） 。第 4页 共 47页 5、分项工程完成后及每道工序施工后的建筑垃圾及生活垃圾清理并按指定地点堆放（外运由发包人负责） ，承包人负责整个施工现场的安全文明施工管理工作，必须保证施工现场的整洁、卫生，同时承包人应做好施工现场保卫工作。 6、发包方现场合理工作指令。 7、全部土方开挖及土方回填工作均由承包人承担。 8、包含因雨、雪造成的施工现场积水的排除。 9、人防防护门、地下室侧墙防水保护层、遇水膨胀止水条、

9、止水钢板均由发包人负责。四、承包范围及内内容 1、发包方供应用于本工程的主要材料（钢材、混凝土、砂、石、砖、砌块、人防门、遇水膨胀止水条、止水钢板、地下室侧墙防水保护层） ，包机械设备（塔吊、垂直运输设备、钢筋、木工、混凝土工所用全部机械、混凝土输送泵、施工电梯与主楼连接防护门、电梯井防护设施等） ，管理费。用于本工程的小型材料及周转材料均在承包范围内。 （如：对拉丝、植筋胶、塔吊预埋件、电焊条、铁丝、铁钉、扎丝、钢锯条、麻线、扫帚、草袋、海绵、胶带、线锤、照明灯管、冲击钻头、棉纱头、机油、纱布、螺钉、钢丝、防水胶布、绝缘胶带、破布、防锈漆、麻绳、长短自攻丝、生胶带、报纸、黄胶带、pvc 胶水

10、、砂轮片、金刚片、螺帽、施工规范规定的措施用料，其他低值易耗品等承包方承包范围内所需的小型材料等） 。 2、承包方包周转材料（模板、木方、钢管、扣件等） 、包小型材料（除主材、地材） 、包工期、包安全、包文明施工、包工完场清、包限额领料及消耗、包常用工具等。五、施工工期 1、本工程开工至竣工时间；按发包方审批的网络计划为准。天数为日历天（发包原因造成的经书面签认后工期顺延，同时，发包方承担相关费用） 。 2、按制定的阶段性工期或分部分项如摸板安拆、钢筋成型绑扎、混凝土浇筑和文明施工等工期、当承包方必须在发包指令时间（非承包原因除外）内按第 5页 共 47页质按期限完成时， 。承包方施工过程中，

11、当一个流水施工段（层）的摸板拆除后，承包方必须在 3 天内将该施工段建筑材料或建筑垃圾清理归堆完毕，并将建筑垃圾运至发包方指定地点。 3、为确保工期，承包方必须配备足够的管理人员和技术人员，并将名单、职务、岗位等书面报发包方一份。如果承包方不能满足工程的施工需要造成的工期延误、质量下降，发包方将在不受理延长工期和停工损失的前提下责令承包方停止整顿。若整顿后无明显效果，发包方有权终止合同，直至将承包方清退出场，由此发生的实际损失费用，承包方无条件承担。 4、遇到下列情况之一者，经发包方审核批准后，工期可做调整：重大设计变更（指设计功能改变等） ；不可抗力（下雨、下雪、地震、台风、沙尘暴等） ；发

12、包方同意顺延工期的其他情况，承包方在上述情况发生后 5 天内，就延误内容向发包方提出报告，发包方据以确认答复后，工期予以延误。六、工期、质量、安全与验收 1、如因发包方因图纸变更、材料不到位造成工程未影响工期，工期相应顺延，发包方应给予承包方合理的补偿（机械、管理人员费用） 。 2、如因承包方劳动力、质量等人为因素不能按期开工或中途停工、窝工，由此延误的工期不予顺延，同时发包方保留索赔的权利。 3、如该工程施工过程中发生安全事故，造成人员伤害及财产损失的，发承包双方各自承担自己的人员及财产损失，不承担对方的人员及财产损失。 4、工程质量标准：基础分部、主体分部按均为合格（以质检部门评定的等级为

13、准） 。 5、承包方在施工期间应认真按照施工图纸、施工规范、验收标准、设计要求以及发包方依据合同发出的指令施工，随时接受发包方代表及委派人员的检查，并为检查提供便利条件，并按照发包方代表及委派人员在检查过程中的要求进行返工返修，对于返工返修的项目，承包方无条件的进行，由此所引起的经济支付由承包方承担（不属于承包方责任的由责任方承担） 。 6、双方对工程质量有争议，应有上级质量监督部门协调解决。第 6页 共 47页 7、隐蔽工程和中间验收工程具备覆盖、掩盖条件或达到合同条款约定的中间验收部分，承包方自检后，在隐蔽和中间验收 24 小时前通知发包方代表及监理参加。验收合格后方可进行隐蔽和继续施工；

14、验收不合格，承包方在限定时间内返修，再次验收直到合格为止。 8、当主体工程施工至一定阶段，一般装饰（含砌筑）工程施工开始前，必须由发包方、监理、承包方共同对已完成主体工程按规范进行主体结构验收工作，若超出规范允许的偏差，承包方必须在发包方指令时间内及时修整完成，如逾期未完成或不执行，发包方有权进行相应责令整改措施。 9、工程质量符合国家质量验收标准，验收 24 小时后，发包方代表、监理不在验收记录上签字，承包方不能进行隐蔽或继续施工。 10、发包方就指派现场工程师及管理人员对承包方违反发包方所制定的各项规章制度，有权对承包方相关人员在相应时间内做出责令整改。 11、工程完工后，承包方应按国家和

15、本省（市）工程竣工的有关规定，向发包方提出工程验收申请。发包方在收到承包方竣工验收报告后 2 天内组织业主、设计、质检站及地方主管部门验收，承包方应负责完成本合同承包范围内质检站或地方主观部门在验收过程中提出的各项整改，并承担整改费用（承包方原因造成） 。七、工程款支付、单价及结算方式 1、结算：发包方对承包方实行市场价承包。承包的责任主体是合同签订的当事人，承包方当事人必须保证工人工资的按时支付，必须保证施工期间工人的各项安全防护和福利待遇符合要求。 2、结算单价：按建筑面积每平方元结算，此价格包括承包方用于本工程的全部工人工资、劳动保护、相关福利、应得利润、材料、临时设施建设（项目管理用房

16、、工人宿舍、场地硬化） 、等本合同约定的全部范围。建筑面积的计算方法：按河南省现行定额的计算规则（某某年版） 为准计算。本工程建筑面积约为：平方，总价为：元，结算时以审核后的实际建筑面积计算为准。本工程承包范围内不出现计时工，如属承包范围之外无法施行计件承包，或者发包方临时安排的其它工作，按计时计算（计时工以现场项目经理的签字第 7页 共 47页为准） ，结算时按元/工日。承包方最终结算时凭正规预算书报送到发包方相应职能部门，经甲方预算人员核对项目经理审核后生效。 3、实际结算：超过设计图纸以外的建筑面积，应国家相应的人工费用进行补偿。 4、付款办法：以审核后的建筑面积及已完工程量为依据，分如

17、下阶段进度付款。其中：进场先预付生活费 510 万。基础完成支付总价的 15%。主体单层 5 日内支付总价的 70%。主体结构 6 层封顶后 5 日内支付，按总工程款 80%支付；主体结构全部封顶且出屋顶部分（楼梯间等屋顶以上构件）完工后 10 日内支付至总价的 90%支付；竣工验收后 15 日内支付至总价的 100%。 5、因承包方原因造成业主对发包方的罚款由承包方承担，施工过程中的各项罚款，应在同期进度款中计算扣除。 6、本工程进度款支付均以银行转账方式支付，概不支付现金。承包方开具相应票。据八、双方责任 1、发包方责任 1）发包方负责监督承包方管理人员对进场操作人员进行场前的安全、质量、

18、法律、法规等知识教育，负责施工组织、技术、质量、安全等方面管理的交底，负责现场甲方所供材料的协调。 2）负责组织图纸会审,工程验收提供施工图纸及有关施工方面的技术参数. 3）负责供应工程主要材料、协调地方的公共关系。 4）协调承包方办理地方有关暂住治安等手续。 5）施工及生活用水负责接入生活区及施工现场内，施工用电总配电箱接至施工现场。给水总阀门及总配电箱后的水管、电线箱均由发包方负责。临时用电需达到市安检站要求，达到三级配电二级保护，一机一闸一保护，承包方严格按安全操作规程接入。 6）督促承包方全面履行本合同，指导、监督、检查承包方对工期、质量、安全、文明施工等方面的工作，承包方应给予积极配

19、合和支持，对达不到规定第 8页 共 47页要求的，发包方提出限期整改，并督促完善为止，因上述因素给发包方造成损失者，承发包方协调处理。 7）因发包方原因造成返工经书面签认后，补偿相应人工费。 8）发包方负责向承包方下达施工生产、作业计划。检查和监督承包方的施工进度和施工质量。 9）发包方负责施工过程中的技术资料汇总、质量、安全监督和检查；负责工程的竣工验收。 10）发包方承担施工用水电费，无故浪费由承包方自理。生活区用电费用承包方自理。 2、承包方责任： 1）对发包方供应的材料发包方负责验收、检测、实验，并有合格的复试合格报告，为建立健全材料计划管理，发包方须设专职材料负责人一名进场时由承包方

20、办理委托书，以便统一负责材料计划和办理领（退）料手续。造成实际工期延误和经济损失均由发包方自行承担。 2）现场施工时，尤其在浇捣混凝土时，承包方在现场除有专业班组负责人外还必须有跟班总负责人，以便现场总协调管理。 3）施工过程中的测量放线工作、标高控制工作、质量控制、进度控制、安全文明管理等均由承包人负责，且必须满足发包方的要求。九、合同的解除具有下列情况之一的，发包方可解除合同： 1、承包方在施工过程中，发现不符合施工规范要求的。 2、承包方违反合同约定或不履行合同的。 3、承包方不服从发包方正确的管理和安排，不能保证施工安全、质量、施工进度无视施工纪律的。 4、承包方严重违反发包方的规章制

21、度和劳动纪律的。 5、承包方无视安全操作规定、安全防护不到位，存在较大安全隐患，拒不整改者。具有下列之一的，承包方可解除合同第 9页 共 47页 1、发包方不履行合同或违反国家法律、法规、侵犯承包方合法权益的。 2、发包方无视安全防护措施，劳动安全防护措施，劳动安全卫生条件恶劣和生活住宿无法保证，严重危害乙方人员人身安全和健康的。以上任何一方解除合同时，必须提前七天通知对方。十、安全文明施工 1、承包方应向发包方提供有关安全生产的管理规程及有关资格证，包括：安全生产操作规程特种作业人员操作许可证危险设备、危险作业操作管理规定 2、承包方对所负责施工区域内的安全生产管负全过程管理责任。 3、由发

22、包方提供的材料应保证材料质量符合规范要求，承包方在接收前应认真验收核对，确认无误后在验收单上签字。如在使用过程中因材料质量原因导致事故发生，均有责任方承担相应责任和费用。 4、承包方进场后，应及时建立安全保证体系，明确安全主管人员，并接受发包方的管理和监督。 5、发包方有权对承包方存在的“三违”作业情况进行处罚，承包方应无条件接受。不管承包方是否签字，罚款必须全额从工程款中扣除。 7、发包方有权组织、监督承包方落实的防护措施，开展安全达标活动。要做到防护的严密化、规范化、程序化、标准化。 8、承包方所有进入现场人员劳保用品要佩带齐全，实行强制性佩带，不佩带者，发包方有权给予处罚。承包方的特种作

23、业人员要持证上岗。 9、承包方如在施工中发生伤亡事故，要按“四不放过”原则严肃处理，并有责任方承担费用。 10、承包方必须建立班前五分钟安全交底、检查等安全活动制度，并按时填写安全活动记录。 11、承包方应按国家及省市安全条例规定组织施工，防止一切安全事故发生，因承包方原因发生的一切伤亡事故均有承包方承担费用，发包方不承担任何责任及费用。第 10页 共 47页 12、承包方对所负责的施工区域内的安全生产负全过程管理责任。 13、全生产、文明施工按发包方与业主签订的安全文明施工责任合同执行。安全生产、文明施工及各项配合达不到发包方要求的，必须立即停工纠正至合格。 14、安全防护细则： 1、临边防

24、护：认真做好四口中、五临边的护护工作，电梯井门均采用 50某 50 角钢丝网焊接膨胀法螺栓固定，电梯井道每 2 层铺设水平安全网一道，每4 层做一次硬性防护；公共楼间需要要求搭设防护栏杆，高度不低于 0.9m；施工电梯口需安装外开关，保证每层能够安全关闭；施工通道口需按要求搭设安全通道，并悬挂安全警示标志；阳台、窗洞口均需搭设防护栏杆两道，第一道距地 30cm，第二道距地 110cm，并刷黄黑相间油漆。 2、外架搭设要求，外脚手架钢管均需油漆，立杆间距不大于 1.5m，水平杆间距不大于 1.8m，剪力撑按外脚手架搭设本规范设置，防护网均需采用阻燃、密目网型（如市安检站有指定要求或定点采购者需购

25、买指定产品） ；水平防护网需桉要求每 3 层设置一道；如用悬挑外架均需用 16#工字钢或槽钢悬挑；每四层（或 10 米）外架需做一次硬性防护，均需满铺竹耙或荆耙一道。 3、钢筋厂地需按要求分类堆放，并按要求悬挂标示牌。 4、施工机械设备、搭吊、施工电梯均需桉要求悬挂安全操作规程及安全操作警示标志。 5、施工塔吊及施工电梯需有专业操作司机操作，并持证上岗。并建立机械定期检修台账。 6、施工现场需保持整洁有序每天专人打扫、清理，垃圾堆放至垃圾池。十一、约定的其它事项 1、在施工区域内，如发生寻衅滋事、打架、斗殴、盗窃等恶性意外事件，承发包双方应积极协调处理。事态严重违法则移交公安部门处理（发包方应

26、尽力保障承包方的权益） 。 2、本合同履行过程中，因工程施工需要引起的工程设计变更及工程量的增减，以发包方给承包方的书面通知及说明为准。第 11页 共 47页 3、如果施工中承包方不配合发包方管理人员管理，发包方有权要求停工。 4、现场生活用各类燃料及生活区临时用电线路安装均由承包方自行承担解决。承包方生活区用电挂表计量，费用由承包方承担。 5、承包方针对本项目需委派专职管理人员：施工队长一名，姓名：工作职责： 。水电班组组长，姓名：工作职责： 。钢筋班组组长，姓名：工作职责： 。木工班组组长，姓名：工作职责： 。泥工班组组长，姓名：工作职责： 。以上项目管理人员不准随意更换，每周工地办公不少

27、于天，发包方办公室签到。项目未竣工前，未经发包方项目经理同意不准私自调离以上管理人员。 6、由于发包方原因造成施工连续停工 15 天以内发包方不承担任何费用，超过 15 天发包方承担超出天数的小型机械、管理人员生活成本费用的 50%十三、附则 1、本合同自双方签认盖章后生效，合同内容履行完后失效。 2、本合同未尽事意，双方本着实事求是的原则协商解决。 3、本合同一式三份，发包人二份承包人一份。发包方代表：承包方代表：日期：某某年月日日期：某某年月日开户行：账号：工程承包协议书 3甲方：乙方：根据双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就笄罩山发射塔零星挡土墙工程协商一致，订立协议并共同遵照执

28、行。一、工程概况第 12页 共 47页 1、工程名称：笄罩山发射塔零星挡土墙工程 2、工程地点：广德县笄罩山二、工程范围及内容：土方搬运及挡土墙施工承包形式：三、工期： 1、开工日期：_年_月_日 2、竣工日期：_年_月_日四、合同价款采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为贰万捌仟元整（28000.00元） 。五、付款方式 1、本工程完工后一次性支付该工程全部工程款。六、安全及文明施工与管理 1、乙方须严格执行有关安全操作管理规范。七、甲方责任 1、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现，应与乙方协商，并可视不同情况向乙方承担应付款部分的银行贷款利息。 2、履行其它本协议约定的

29、义务以及负责八、乙方责任 1、按约定保质保量的完成施工任务，符合工期及质量要求。 2、乙方应按照相关规定，主动对工程项目进行质量跟踪回访。九、附则 1、本协议经双方签字后生效。 2、本协议一经签字，双方应严格遵守，如因执行本协议发生争议，双方应协商解决，协商不成，由签约所在地人民法院裁决。 3、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章） ：乙方（签章） ： _年_月_日_年_月_日第 13页 共 47页工程承包协议书 4发包方(简称甲方)：_承包方(简称乙方)：_住址：_住址：_经双方协商同意，甲方将部分_单项工程发包给乙方施工，为明确双方责任，特签订本协议，具体内容如下：第

30、一条、工程名称： _第二条、工程期限：自_年_月_日起，至_年_月_日止，共计_日。本合同签订后乙方应按甲方要求，分段分期完成工作量。否则每延误一天工期，罚款_元。在施工中乙方应听从甲方的安排，不得干扰其他工序的施工。未经甲方同意无故停工，因此给甲方造成的损失，由乙方赔偿。第三条、质量标准：乙方所承担的各分项工程应达到当地政策规定的技术标准和的要求，以及满足国家、地方有关质量的法律、法规、条例、规定等，确保建成优良工程。第四条、工程单价： _第五条、结算方式：由于工程设计变更而引起的工程量增减，价格按相关定额进行增减，按实结算。第六条、质量责任： 1、本工程如因施工质量问题，造成返工由乙方负责

31、全部经济损失从结算中一次扣除。 2、乙方在施工期间，如达不到甲方要求和优良工程标准，甲方有权停止施工并终止合同。其工程所用费用由乙方负责。第七条、安全责任： 1、乙方在施工中必须严格遵守甲方的相关规章制度，严格按照国家安全操作规范施工。如因乙方施工人员违章操作引发安全事故，一切责任及经济损失第 14页 共 47页全部由乙方承担。 2、乙方负责本职工的安全教育工作。第八条、工程验收： 1、工程质量验收务必按规范进行，所有工程资料须与工程施工同步进行，随时供有关部门及人员查阅，不合格资料及时修正。 2、分项工序验收，以及隐蔽工程验收，务必经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。 3、甲方及监理

32、应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收意见。平时甲方定期或不定期抽查，发现质量问题时，出具限期书面整改意见，乙方务必按甲方要求限期整改。若多次发现质量问题，或经两次整改仍不贴合要求，甲方有权根据状况要求支付违约金，严重的责令退场，一切损失由乙方负责。第九条、违约责任： 1、双方应严格遵守协议，如有违反，按本协议相关约定承担违约职责。 2、如延误工期，每超过一天，按合同总价款的承担违约金，或每一天按1000 元向甲方支付违约金。 3、如出现质量问题，以及违反本协议其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外，甲方可视具体状况，要求乙方按合同总价款的 1%-10%承担违约金。第十条

33、、争议解决：双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。第十一条、其他约定 1、本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。 2、本协议于_年_月_日在_(地点)签署。 3、本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。 4、本协议未尽事宜，双方协商解决甲方：_乙方：_第 15页 共 47页代表人：_代表人：_联系电话：_联系电话：_签约地点：_签约地点：_ _年_月_日_年_月_日工程承包协议书 5发包方(以下简称甲方)：住址：承包方(以下简称乙方)：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律

34、规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。二、单价 100100 规格外墙砖单价为_元；200400 规格外墙砖：_元；板底抹灰_元；顶

35、部抹光_元，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。三、质量要求 1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工第 16页 共 47页程质量。 2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格 3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。四、付款甲方按乙方进度支付一定工资

36、，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。五、甲乙双方职责甲方职责： 1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。 2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。 3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供

37、的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。 4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责： 1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险； 2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度； 3、乙方必须把所需材料计划提前_天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款； 4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应

38、照价赔偿； 5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲第 17页 共 47页方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日

39、期。从合同签订之日开始进场，在_月_日前全部完成并开始拆架。七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。十、本协议的最终解释

40、权归甲方所有十一、协议生效条款（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。（2）本协议于_年_月_日在_（地点）签署。（3）本协议一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。甲方：代表人：签订地点_年_月_日乙方：代表人：签订地点_年_月_日第 18页 共 47页工程承包协议书 6甲方：乙方：为确保贵州民族学院教学综合楼工程顺利进展，明确甲乙双方的职责本着平等友好，互利、互惠诚实信用的原则，经双方协商特订立如下协议条款，望双方共同遵守执行。一、进场须知：进入施工现场严格按照国家法律，法规及上级部门有关规范、规定执行、服从公司

41、及项目部管理人员统一安排、调配。二、交通工具：挖机、运输汽车、推土机等机械均由乙方负责承担，确保道路清洁卫生，淤泥及时清理干净。三工程进度：积极配合施工单位所安排的进度计划，如未按甲方要求及时配合，延迟一天罚款处理。四安全生产：安全生产、人人有责，施工作业时挖机必须由专人负责开机，并现场配备人员指挥确保安全生产，杜绝事故发生，严格按有关规定作业，如乙方违规作业发生安全事故一切责任费用均由乙方承担。五付款方式：土方量按实际挖运方量计算 12 元/m 完工后付 70%(在下个月发放工资时支付)余款待六个月后付款。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月

42、_日_年_月_日工程承包协议书 7本协议书于_年_月_日由_（以下简称“业主”）为一方与_（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_并已接受承包人提出第 19页 共 47页的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议： 1本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。 2下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：（a）中标函；（b）上述投标书；（c）合同条件；（d）规范；（e）图纸；以及（f）工程量清单。 3考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方

43、面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。 4业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在_在场的情况下，盖的正式印章如下：或在_在场的情况下，由上述签字盖章并递交。业主签名：_联系人：_承包人签名：_联系人：_工程承包协议书 8甲方：第 20页 共 47页乙方：依据中华人民共和国劳动法 、 中华人民共和国建筑法 、 中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实基地实信用的原则，双

44、方就新疆友好集团克拉玛依天百国际购物中心工程钢筋绑扎承包事项协商一致，达成如下协议，共同执行。一、工程概况工程名称：新疆友好集团克拉玛依天百国际购物中心工程地址：克拉玛依市二、承包方式：承包钢筋绑扎工程三、承包内容、作业范围：按实际工作量计算人工劳务费四、工程质量、工期要求 1、认真按照标准规范和项目设计要求施工，一次性通过检查和验收。 2、随时接受甲方的检查验收，如有不合格必须按照建筑方通知要求返工修改。 3、必须满足建筑方工期进度要求施工。五、安全文明施工 1、乙方应按工程建设安全生产有关规定、严格按安全标准及安全规程进行工作，并随时接受行业安全检查，清除安全隐患。 2、发现不安全隐患及时

45、向甲方报告，并立即停止作业，待隐患排除后方可再次作业。 3、如乙方不听建筑方领导指挥安排，私自违章作业造成的安全事故由乙方负责。六、甲方权利、责任甲方权利 1、监督乙方完成建筑方规定生产任务。 2、因乙方在施工过程中不能满足工期、质量要求，经整改后，仍不能达到要求的，由乙方负责。甲方责任第 21页 共 47页 1、甲方必须在乙方进场前，给乙方买好人身保险（在建筑方付进度款中扣除） 。 2、配合乙方及时解决生产过程中存在的重大问题，对乙方进行施工图纸、技术规范、安全生产、现场文明施工管理制度交底。 3、必须严格检查工程质量，对工期、安全生产、文明施工进行监督、检查和验收。 4、统筹安排、协调解决

46、乙方生活临时设施，生活用水用电及工作场地。 5、根据合同约定确认乙方实际完成符合约定质量标准的工作量，签发生产任务单。 6、协调各工种之间的相互配合。 7、提供工人工作所需安全帽、安全带、服装、工鞋等劳动保护用品（第一批进度款中甲方从乙方的劳务费中扣除） 。 8、若建筑方、以设计变更延误工期或钢筋制作过程中出现错误，超过 3 天技工按每人每天 200 元，普工每人每天 130 元进行支付班组每位工人。 9、因材料及机具造成的工期延误由建筑方负责。 10、及时提供所有辅助材料。 11、乙方进场施工作业 15 天后，甲方付给乙方生活费。 12、乙方负责协调钢筋制作方之间工作。 （如因制作造成影响工

47、程质量与工程进度与乙方无关）七、乙方权利责任乙方权利 1、有权按本合同的约定单价收取劳务报酬。 2、有权拒绝执行建筑方的违章操作。 3、有权拒绝甲方提出的与工程无关的无理要求。 4、乙方向甲方交付人员进场保证金元，甲方必须在 40 天之内向乙方返还保证金。若乙方不能按时按建筑方要求人员进场，保证金不退。乙方责任 1、按甲方要求组织技术素质合格、劳动力组织合理、并具有一定比例的施第 22页 共 47页工技术管理人员。所提供劳动力均应有本人“身份证”和“暂住证”。 2、严格按照图纸、验收规范、有关技术要求组织施工，确保工程质量达到约定的标准，保证工期兑现，认真执行安全技术规范，严守安全制度，落实安

48、全措施，确保工作安全。 3、自觉接受甲方及有关部门的监督管理。如工地出现打架斗殴酗酒闹事及无理取闹，后果乙方自行负全部责任。 4、材料按定额领用、超耗部分照价赔偿。由建筑方负责提供的材料和设备，乙方应爱惜使用，不得擅自变卖或挪作他用，施工完毕后将建筑方供应的设备如数完好的及时归还。 5、做好成品半成品的保护工作，妥善保管合理使用机房提供的给乙方使用机具。 6、建筑方负责钢筋制作连接、转运到施工现场，乙方仅负责按图纸钢筋的绑扎。 7、按合同约定结算比例，造好务工人员的工资表。 8、如果乙方不能按时上工或者中途离场，造成损失由乙方负责。八、开工日期：年月日九、合同价款： （大写）元/吨，按实际工作

49、量计算钢筋吨位结账，不含一切税费。十、工程收方及工资发放按每月钢筋绑扎工程量的 60%结算工人工资给乙方。十一、劳务结算 1、按已完实际验收符合本合同约定质量标准的钢筋绑扎按实际工作量为准，进行结算人工劳务费。 2、甲方所有的扣款必须以承包合同确定的借款签字单为依据。十二、结算方式 1、采用现金的方式进行支付。 2、乙方按照建筑方要求，基础达到正负零实际完成的工作量的 60%，进行预付。第 23页 共 47页 3、工程停工后，甲乙双方按本合同约定价格进行清算结账，甲方必须在15 日内结清并支付所有人工劳务工资。十三、该工程劳务承包，乙方不承担任何不应有费用。本工程属于跨年度工程，此合同 202

50、2 年同样有效。本合同一式两份，由甲乙双方签字生效，具有法律效力，未尽事宜，双方协商解决。合同签订日期：年月日甲方：乙方：地址：地址：电话：电话：工程承包协议书 9甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲方将土石方工程承包给乙方施工。为明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。工程名称：工程地点：工程内容：土方开挖，余土外运。一、工程承包范围： E 区下沉广场土石方工程，包土方开挖及土方外运。二、协议价款及付款方式： 1、单价：土方价 25 元每立方米(不含税)、其中包括(机械开挖