工程结算协议书.docx

上传人:33****8 文档编号:33231302 上传时间:2022-08-10 格式:DOCX 页数:33 大小:32.47KB
返回 下载 相关 举报
工程结算协议书.docx_第1页
第1页 / 共33页
工程结算协议书.docx_第2页
第2页 / 共33页
点击查看更多>>
资源描述

《工程结算协议书.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程结算协议书.docx(33页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、文本为Word版本,下载可任意编辑工程结算协议书工程结算协议书1 分包合同编号: 甲方: 乙方: 1、甲、乙双方于20xx年xx月xx日签订了 2、根据现场工作量结算,实际增补费用0元(见增补协议或附件结算清单)。工程已通过质量验收。 3、扣除项: 4、人民币:元 5、本结算协议在甲乙双方签字盖章后生效; 6、本协议一式两份,双方各执一份。 甲方: 乙方: 法定(委托)代表人: 法定(委托)代表人: 项目经理: 项目经理: 日期: 日期: 工程结算协议书2 合同编号:119421 甲方: 乙方:(以下简称甲方)(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法为明确甲、乙双方的权利和义务,切实搞好安全

2、生产和实现双赢的目标,经甲、乙双方协商,达成以下协议,双方共同遵守执行。 一、甲方租用乙方_一台,用于马场河铁矿XX工作,时间为_年_月_日起至_年_月_日,另视工程进度可另行协商,如合同期内乙方的工程任务结束,该合同自行终止。 二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要,相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗,凡手续不齐全和证件不合格无效的,不予签订合同。 三、甲方租用乙方机械每月_元计算,挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准,私自加班不计时间,须加班由甲方通知,超出每月规定时间240小时月,按_元小时。 四、乙方在签订合同的同时,须一次性向甲方交纳安全保证金,

3、每台_元。合同到期或终止时,由甲方查明违约等责任后,安全保证金一次性全额退还乙方。 五、自乙方机械进入工地后,经双方核算准确施工时间,确认无误后,满一个月结算租费。 六、在合同期内,乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果,均由乙方承担全部责任,与甲方无关。 七、乙方机械进入工地后,听从甲方现场负责人的指导,安全施工,如场地内有光缆、坟墓、管道等设施,甲方人员须告知并现场指导,不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。 八、本合同履行中任何一方如有违约行为,给对方造成损失的,对方除向违约方赔偿损失外,有权终止合同,如违约方不接受,对方可向人民法院主张权利。 九

4、、本合同未尽事宜,双方可另行协商解决,附合同与主合同具有同等法律效力。 十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字生效。备注:乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关,由乙方全部承担。 甲方(公章):_ 乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_ _年_月_日 _年_月_日 工程结算协议书3 _公司(以下简称甲方) _公司(以下简称乙方) 住所:_ 住所:_ 法定代表人:_ 法定代表人:_ 鉴于: _年_月_日,甲方与乙方就_(工程项目名称)签订了建设工程施工合同(合同编号:_),建设工程总价款为:_万元整人民币。该项目已于_年_月_日竣工,已经甲方

5、、乙方及_方验收,并于_年_月_日甲、乙双方进行了工程结算,并签订了_工程结算协议书。按照甲、乙双方签订的建设工程施工合同,乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整,截止本协议签订之日,乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整,尚未支付的建设工程款_万元整。 双方在此相互确认:除乙方应按本协议的约定向甲方支付_万元外,双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认,并无异议。 基于以上所述,甲方与乙方经友好协商,就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜,达成本协议如下: 第一条 甲、乙双方在此确认:乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整,截止本协议签订之日,乙方

6、实际已向甲方支付建设工程款_万元整,尚未支付的建设工程款_万元整。(见本协议附件:1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条 甲、乙双方经协商同意按如下方式,自_年_月_日至_年_ 月_日止由乙方向甲方支付建设工程款_万元整。(见本协议附件:4、还款计划明细;如系分期支付,请写明分期付款的阶段及数额)。 第三条 强制执行条款 1、甲、乙双方共同确认:根据有关法律的规定已经对赋予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解,经慎重考虑,双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并赋予本协议强制执行效力。 2、乙方保证承担举证义务,自每期(如分期付款)款项付清之日起_

7、个工作日内,向甲方和北京市公证处提供有关证据证明其已经支付了应付款项,并分别由甲方和承办公证员核对签收,否则视为乙方对未支付事实的确认,即乙方未按期履行当期应付款项。 3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_个工作日内,乙方未向北京市公证处按期提供付款凭证,且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时,甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前,将按照乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出履行应偿借款通知书(函寄或送达),同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时,如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项,或虽

8、积极举证但不足以对抗甲方的债权,也未与甲方达成任何关于还款的展期协议,则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生,在此情况下,甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。 4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书直接向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方愿意接受人民法院的强制执行。 5、甲方在申请执行证书时,应承担相应的举证义务并提供以下文件,保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的情况: (1)经年检合格的营业执照(副本); (2)授权委托书; (3)强制执行申请; (4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如:乙方向甲方履行还

9、款义务的情况,包括乙方已偿还/未偿还款项数额等情况); (5)经公证的具有强制执行效力的本协议; (6)甲方在北京市公证处的监督下向乙方发出的履行应偿借款通知书; (7)其他需要提供的材料。 6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行,其资产中包括但不限于以下所列内容:_. 第四条 双方各自的承诺和保证 1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。 2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续,并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。 3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址: 甲方联系地址、电

10、话及传真如下:_;收件人:_. 乙方联系地址、电话及传真如下:_;收件人:_. 北京市公证处联系地址: 地址:_ 邮编:_电话:_ 承办公证员:_ 甲、乙双方在此确定:如任何一方的联系地址、电话及传真发生变化,应及时告知给对方和北京市公证处,如没有及时履行告知的义务而发生的无法联系的状况,将由未履行告知义务的一方承担由此而带来的法律后果。 第五条 不可抗力 1、不可抗力是指本协议双方不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于下列事件:战争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事件。 2、任何一方因不可抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务,该方应尽快通知其他方

11、,并须在不可抗力发生后_日内以书面形式向其他方提供详细情况报告及不可抗力对履行本协议的影响程度说明。 3、发生不可抗力,任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本协议义务而使其他方XX的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的,应承担赔偿责任。 4、各方应根据不可抗力对本协议履行的影响程度,协商确定是否终止本协议,或是继续履行本协议。 第六条 保密 除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外,未经另一方同意,本协议任何一方在上述交易完成前,不得将本协议

12、的有关内容向任何第三方透露。 第七条 其他 1、本协议自_市公证处公证后生效,并赋予强制执行效力。 2、本协议未尽事宜,由双方通过友好协商方式解决,另行签订补充协议,并经公证处公证。 3、本协议正本一式_份,每份均具有同等法律效力,双方各持_份,一份留存于_市公证处备案。 甲方:_公司(印章) 乙方:_公司(印章) 法定代表人或授权代表:_(签字) 法定代表人或授权代表:_(签字) _年_月_日 _年_月_日 工程结算协议书4 甲方:_ 乙方:_ 经甲乙双方友好协商并共同努力,于_年_月_日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下: 1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合

13、同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。 2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。 保修期间乙方负责人 姓名:_ 联系电话:_ 合同编号:_ 合同价:_ 结算总价:_ 3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。 4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。 5、本协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经

14、双方签字盖章后生效。 甲方(盖章):_乙方(盖章):_ 代表人:_代表人:_ 日期:_日期:_ 工程结算协议书5 工程结算协议书A/01/1 工程合约编号: 承判人: 承判工程: 经物业管理(深圳)有限公司和承判人双方核对并同意: 一、最终结算工程款项如下: 1、完成合约工程金额: 2、额外工程金额: 3、代工金额: 4、其它金额: 共计总金额: 二、总金额中应扣除的项目: 1、公司代支付材料及垫付等金额: 2、其它扣款: 三、实际支付金额(总金额扣除金额): 截至年月日止支付承判金额: 其中:第一次第二次 尚有保固金额: 上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。 双方对上述结算数据今后不得

15、提出异议,特立此据。 立协议人:00物业管理(深圳)有限公司代表: 承判人:代表: 日期:年月日 工程结算协议书6 甲方: 乙方: 本着平等、自愿、有偿的原则,保证工程结算的准确性,甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成,经双方商定,达成如下共识条款: 一、结算编制内容: 奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的工程造价结算编制。 二、承包方式: 乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制,采用按总价承包形式包干,总价款为20000.00元(大写:贰万元整)。 三、结算费用的支付方式: 乙方

16、编制完成的结算与建设单位(甲方)核对认定结算报告后,乙方向甲方提供全套结算书电子文件(EXCEL格式)并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。 四、甲方责任: 1、 按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料:合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。 2、 原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善,并负责所发生的资料费用。 3、 按约定时间付给乙方费用报酬。 五、乙方责任: 1、 必须保证编制结算的准确性,按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。 2、 负责结算备查资料的收集装订。 3、 保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真

17、核对工程量及工程计价完成审定报告。 六、其他: 乙方领到甲方支付的费用报酬,以出据收条为准;若甲方要求开正规发票,所缴的税费由甲方负责支付。 七、本协议一式两份、甲乙双方各执壹份,签字生效,具有同等法律效力,希共同遵守执行;双方帐款结清后,本协议自然失效。 甲方(签章):乙方(签章): 年 月 日年 月日 工程结算协议书7 甲方:丽江正和房地产开发有限公司 乙方: 1、丽江市建筑工程有限公司 2、丽江良美建筑工程有限公司 甲方因“丽江1号生态村”建设需要,于20xx年xx月将庭院式房屋建设工程发包给丽江市建筑工程有限公司施工,于20xx年1月将公寓式房屋的建设工程发包给丽江良美建筑工程有限公司

18、公司施工。现经结算,双方就建设工程款支付事宜经协商一致,签订协议如下,必须严格遵守。 一、建设工程施工情况:乙方已经于20xx年xx月完成了全部承包范围内的施工项目,并已经作竣工验收。 二、工程价款:乙方已经向甲方提交了工程结算书,甲方也作了审核,现双方经协商一致确认工程总造价为人民币壹亿零叁佰陆拾万元整(103600000.00元),至20xx年12月6日止甲方已经支付了工程价款人民币柒仟伍佰壹拾万元整(75100000.00元),尚未支付的工程余款为人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00元)。 三、工程款支付:对应支付乙方的工程余款人民币贰仟捌佰伍拾万元整(28500000.00

19、元)甲方不作现金支付,而是以销售商品房形式支付乙方,即甲方将商品房销售给乙方,乙方不支付购房价款。用作冲抵工程价款的商品房建筑面积为5514.26平方米,具体房号及测绘面积见附件一。乙方两家公司应得的商品房份额,由乙方两家公司自行协商解决,与甲方无关。 四、房屋转让:本协议签署后,乙方对所冲抵工程款的商品房可以自用,也可向第三方转让。但无论转让金高低,乙方都必须按甲方的实际销售平均价格将购房款支付到甲方账户,甲方开具购房发票,再由甲方以支付工程款方式返回乙方,返回时间为叁个工作日内。 五、工程结算:本协议所确认工程结算价为双方最终的工程造价。为完善财务管理,甲方委托有权机构作竣工结算,无论结算

20、金额高低,但乙方必须配合完善。 六、建安税费:建筑工程余款的建安税由甲方承担,并向乙方出具税票。 七、税、费承担:按国家法律规定,甲方承担商品房卖方应承担的全部税、费。乙方或乙方确定的商品房买受人承担商品房买方应承担的全部税、费(包括:契税、维修基金、办证费)。 八、产权登记:甲方与乙方或乙方确定的商品房买受人签订商品房购销合同,及时办理合同备案,配合乙方办理产权登记。 九、本协议签署后,甲方不得将用作冲抵工程款的商品房再向其他任何第三方销售,若甲方将冲抵工程款的房屋再行销售,必须承担乙方的全部经济损失,并承担逾期未付款总额的每日按仟分之壹计算的迟延履约金。 十、工期拖延的责任由甲方自行承担,

21、乙方不承担任何责任。 十一、工程保修:由丽江市建筑工程有限公司承担“丽江1号生态小区”的全部保修责任,具体由丽江市建筑工程有限公司向甲方出具保修承诺书。 十二、丽江市建筑工程有限公司于20xx年5月向甲方交纳了人民币伍拾万元整(500000.00元)的合同履约保证金,该款甲方不作退偿,乙方自愿将该保证金作周燕应交纳“丽江1号生态小区”512号庭院式房屋的购房款、维修基金、契税、办证费及其他费用,甲方不得再向周燕收取购房款及任何费用。对甲方已经销售的施工人员原订购的四套庭院式房屋甲方不作任何补偿及赔偿。 十三、本协议签订后乙方必须立即将抵款房屋之外的全部商品房房门钥匙交付甲方。 十四、本协议未尽

22、事宜由双方协商解决。 十五、本协议壹式陆份,甲方持两份,乙方持四份。本协议经双方签字盖章后生效。 乙方1: 法定代表人: 法定代表人: 乙方2: 本协议签字时间: 年 月 日 工程结算协议书8 甲方:_ 乙方:_ 甲乙双方就_年_月至_年_月期间,乙方与甲方下属企业_公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议: 一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_元人民币。 二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为_万元人民币。 三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项: 四、本协议订立后,乙方自愿免

23、除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。 五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。 六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。 七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。 八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。 甲方:_ 代表人:_ 乙方:_ 代表人:_ _年_月_日 工程结算协议书9 协议书编号: 甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商并共同努力,于 年月日完成该项工程的结算工作,双方同意就本工程结算事宜达成协议如下: 1、

24、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的最终核定,并不解除乙方与甲方签署的 (以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务,除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。 2、双方同意,除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外,从本结算协议书签定之日起,互不向对方提出增减工程费用要求。 保修期间乙方负责人姓名: 联系电话: 合同编号: 合 同 价: 结算总价: 3、本协议自签订之日起生效,为合同书不可或缺的一部分,若与合同书有不一致之处,以本协议相关规定为准。 4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。 5、 本

25、协议一式贰份,甲乙双方各壹份,经双方签字盖章后生效。 甲方(盖章): 乙方(盖章): 代表人: 代表人: 日期: 日期: 工程结算协议书10 合同编号: 签订时间: 签订地点: 委托人: (以下简称甲方) 受托人: (以下简称乙方) 甲、乙双方经友好协商,就甲方委托乙方承担_工程造价结算审计的有关事宜,达成协议如下: 一、工程造价结算审计业务范围 甲方委托的_工程项目,具体项目以甲方委托的资料为准。 二、乙方结算审计人员的资格条件 (一)具有良好的职业道德,在以往执业经历中无不良记录。 (二)乙方结算审计人员必须为乙方在册人员,不得临时招聘人员。乙方结算审计人员应具备注册造价师或省级二级以上的

26、造价员任职资格,精通造价知识,且从事本专业不少于3年。 乙方项目经理: 乙方主要审计人员: (三)乙方将企业营业执照、资质以及结算审计人员的资格证书复印件交甲方备案。 三、甲方的权利和义务 (一)甲方的权利: 1、检查乙方结算审计工作的进度安排及落实情况。 2、对结算审计人员违反本规定及职业道德的行为进行监督,并对乙方审计人员的工作情况向乙方通报,提出意见要求。 3、根据实际情况要求乙方增加或更换审计人员,无需支付任何费用。 4、结算审计完成后,甲方对工程总造价或部分单项工程进行复核,如复核审减金额超过乙方审定金额的5%,则甲方不予支付此部分工程结算审计费用,且甲方有权另行委托其他造价咨询机构

27、进行二次结算审计,乙方不得有任何异议并承担甲方二次审计费用。 5、乙方违反本合同第二条有关约定时,如甲方在结算审计前发现可单方解除合同;如甲方在结算审计过程中发现可单方解除合同;如甲方在结算审计结束后发现可全额拒付审计费用,已支付部分费用乙方应在接到甲方书面通知起10日内返还,否则按照同期银行贷款利率支付甲方此部分的利息。 (二)甲方的义务: 1、及时向乙方提供施工合同、招标投标文件及与合同有关的其他资料原件,并对其真实性、完整性负责; 2、及时向乙方提供施工图纸、工程地质资料、现场签证资料、设计变更单及其他结算资料,并对其真实性、完整性负责; 3、为乙方派驻的审计人员提供食宿、交通、通讯等便

28、利条件,但费用由乙方负责。 四、乙方的权利和义务 (一)乙方的权利: 1、有权要求甲方进行与结算审计工作相关的必要的配合和协调。 2、有权对甲方在工程管理工作中存在的问题提出意见或建议。 3、有权按合同规定收取审计费用。 4、乙方在审核工程结算过程中,若发现竣工图、图纸会审纪要、工程变更、现场签证以及认质认价等资料不齐全(签收资料清单以外)影响审计工作的,或施工方不前来配合核对的,乙方有权书面(需盖公章)通知施工单位在5日之内(自通知之日起计算)将缺失资料补齐或前来核对,所补资料必须是原始资料且必须为原件,并且签章齐全。 (二)乙方的义务: 1、委派符合本合同第二条规定的,精通工程造价业务且有

29、较高职业道德的审计人员对本工程进行审计。 2、审计过程中坚持科学、公正、实事求是的原则,按照国家有关规定实施审计工作。 3、自签收委托人移交的结算资料之日起60天内提供该部分结算审计报告。全部单项工程出具审计报告后_天内出具最终审计报告。时间每超一天,支付甲方500元违约金。由于非乙方原因导致的工期延误顺延。 4、按照不同施工单位分别进行审计的书面审计报告要求一式六份,且审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效;按照各单项工程出具的书面审计报告要求符合甲方要求,审计报告要求建设单位、施工单位、造价咨询单位签字盖章后方为生效。两种形式的审计报告必须提供相应书面报告同内容电子

30、版各1份。 5、乙方有随时向甲方就审计报告内容进行解释的义务。 五、结算审计费用 结算审计费用=甲方送审额_+乙方审减额_%,若乙方审减额低于:甲方送审额_,则按照审减额支付审计费用。 甲方送审额是指针对本项目甲方进行初审后的额度,具体数据以甲方确认为准。 六、付款方式 _。 七、其他约定事项 (一)本合同未尽事宜双方协商解决,协商不成依法向合同签订地人民法院起诉。 (二)若甲方发现乙方造价人员有明显违背职业道德的审计行为(如吃、拿、卡、要或与施工单位串通损害甲方利益等),甲方有权终止合同,另行选定造价咨询机构。如给甲方造成损失,甲方有权向乙方索赔。 (三)本合同一式六份,甲方执四份,乙方执两

31、份。 (四)其他:合同履行过程中发生的一切费用由乙方自行解决。 八、本合同经双方签字盖章后生效 委托人: 法定代表人: 委托代理人: 开户行: 账号: 税号: 受托人: 法定代表人: 委托代理人: 开户行: 账号: 税号: 工程结算协议书11 发包人:广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人: 广州亚运建设项目 工程是广东省、广州市的重点项目,及时完成建设项目的结算工作,不仅是省市领导的明确要求,也是建设项目开展财务决算、资产移交、工程审计等工作的前提条件,是圆满完成建设任务自身的需要。为及时做好工程结算工作,发包人、承包人双方经协商一致,签订本工作协议书,资双方共同遵照执行。 1、工程结算报

32、告的提交及审定 1.1承包人在本工作协议书附件中提供的全部 名工程结算人员,在 年 月 日至 月 日必须保证在工地现场办公,专门从事竣工档案编制、工程结算工作;否则,应按 号合同(以下简称原合同)专用条款第 款的约定承担违约责任,直至承包人改正到位为止。 1.2承包人应按原合同专用条款第 款的要求编制工程结算基础资料,并在 年 月 日前向发包人提交符合原合同专用条款第 款要求的全部竣工结算资料。 1.3本工程合同正常结算工作以截止在 年 月 日前上报的工程结算资料为基础进行,承包人应积极配合发包人,协助政府上级主管部门,完成上报结算书的审定工作。 1.4发包人在收到承包人 年 月 日提交的手续

33、齐备的工程结算资料后,应组织有关单位在 年 月 日前审核完毕,及时报送上级部门审批。 1.5承包人虽未能在 年 月 日前上报,但能在 年 月 日前上报且符合原合同专用条款第 款要求的工程结算资料,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。 1.6本工程结算资料发包人接收的最后截止日期为 年 月 日。至 年 月 日承包人仍未报送本工程结算资料,视为已全部报出,发包人不再受理任何本工程结算资料。 1.7承包人应按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员与发包人派出的工程结算管理人员一起组成工程结算管理小组,要求及时报送工程结算资料并予以落实,否则,应按原合同专用条款第 款的约定承担违约责

34、任。如承包人不按发包人的要求及时派出足够的工程结算管理人员,发包人有权另行聘请有关工程结算管理人员,有关费用在原合同对专业工程管理配合服务费中支付,承包人不得有异议。 2、工程结算定审后有关款项的支付 本工程结算定审、承包人按原合同专用条款第 款约定完整移交工程竣工档案且不发生原合同专用条款第 款的违约情形的,双方同意依据原合同专用条款第 款的约定按如下方法之一处理: (1)发包人已支付的累计金额小于工程结算定审金额的100%的(含项目保障费实际支付金额),发包人继续支付至结算定审金额的100%。 3、工程结算中争议问题的处理 对于工程结算中有争议的问题,依据合同的相关约定,本着“依法依规,实

35、事求是和风险共担”的原则,按如下约定处理: (1)承包人在 年 月 日前上报的工程结算资料经发包人审核后如发生争议,在 年 月 日前双方能达成一致且经上级主管部门审定的部分纳入正常结算审定;未能达成一致的部分如能在 年 月 日前取得一致的,将与承包人在 年 月 日至 年 月 日之间上报的工程结算资料为基础并在 年 月 日前取得一致的部分一起,经上级主管部门审定后,由发包人作为本工程合同的善后处理工作组织审核审定。 (2)双方未能在 年 月 日前达成一致的本工程结算争议,按照原合同专用条款第40.1款的约定由工程所在地建设行政主管部门调解;调解不成的,任何一方均可提请广州仲裁委员会仲裁。 4、本

36、工作协议书作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本工作协议书的约定与原合同相冲突的,以本工作协议书的约定为准。 5、本工作协议书于双方签字盖章后生效,至双方履行完本工作协议书中的义务与责任时终止。 6、本工作协议书一式 份,发包人执 份、承包人执 份,具有同等法律效力。 附件:广州亚运建设项目 工程结算工作架构。 发包人:广州市重点公共建设项目管理办公室 承包人: (盖章) (盖章) 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 住所: 住所: 电话: 电话: 传真: 传真: 签约日期: 签约日期: 签订地点:广东省广州市 区。 工程结算协议书12 甲方: 乙方: 甲乙双方

37、就_年_月至_年_月期间,乙方与甲方下属企业XXX公司装璜分公司之间装饰装修改造工程的全部结算事项订立如下协议: 一、自上述工程开工至今,甲方共计向乙方支付工程款合计_元人民币。 二、经甲乙双方核对,扣除乙方依据双方合同约定应向甲方支付的管理费用后,甲方尚拖欠乙方工程款的本息合计为_万元人民币。 三、甲方按下表所列的时间和付款金额向乙方支付上述款项: 四、本协议订立后,乙方自愿免除追究甲方在前述工程项目履行过程中的所有违约责任。 五、甲方应当严格按照本协议第三条的约定向乙方支付款项,每逾期一日按应付款项的万分之二向乙方支付违约金。 六、本协议订立后,双方就甲方拖欠乙方的工程款结算及甲方的违约责任均以本协议为准,再无其他争议。 七、因本协议发生的一切争议,双方协商解决,协商不成时,交远华仲裁委员会仲裁。 八、本协议一式四份,双方各执两份,自签字盖章之日生效。 甲方:_ 代表人:_ 乙方:_ 代表人:_ _年_月_日 工程结算协议书13 工程合约编号: 承 判 人: 承判工程: 经xx物业管理(S)有限公司和承判人双方核对并同意: 一、最终结算工程款项如下: 1、完成合约工程金额: 2、额外工程金额: 3、代工金额: 4、其它金额: 共计总金额: 二、总金额中应扣除的项目: 1、公司代支付材料及垫付等金额: 2、其它扣款:

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 策划方案

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁