《工程劳务施工合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程劳务施工合同.docx（153页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文本为Word版本，下载可任意编辑工程劳务施工合同工程劳务施工合同1 发包方（甲方）：_ 承包方（乙方）：_ 甲、乙双方本着平等、互利和协商一致的原则，就_工程施工的劳务承包事宜，达成本合同条款如下，双方共同遵照执行。 第一条、工程概况 1、工程项目名称：_ 2、工程施工地点：_ 3、承包内容：_ 4、承包方式：_ 5、承包价格：每平方米工价为_元。 第二条、工程期限 1、开工日期：_年_月_日开工。 2、竣工日期：_年_月_日竣工。 3、总工期为：日历天_天。 4、阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条、工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_。 第四条、甲方责任 1、组
2、织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。 4、负责解决乙方进场施工作业人员的住宿、就餐等问题，并及时对其进行卫生等方面工作的指导、监管。 5、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。 第五条、乙方责任 1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。 2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。 3、按合
3、同约定按时足额支付劳务作业人员工资。 4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。 5、按国家和市的有关规定，办理好进场前的规范用工手续。 （1）乙方应向甲方提供企业法人营业执照、企业资质等级证书等有效证件。 （2）乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。 6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。 第六条、施工验收 1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，乙方应及时向甲方提交自检报告，通知验收；甲方应当及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施
4、工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。 竣工验收时，业主、监理等相关方提出的工程质量缺陷，乙方应无偿维修，并承担由此导致甲方相关损失，不因先期已经甲方验收而减轻乙方责任。 2、乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收及工程竣工验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。（配合第三方工作的费用另外协商）。 第七条、环境保护、安全生产和文明施工 1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及公司相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及公司相关规章制度、监督、监控乙方的相关工作
5、实施情况，使其体系有效运行。 2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；加强对现场操作工人的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。 3、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。 4、乙方就严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等到有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定
6、造成的损失和罚款。 5、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工作业引起的噪音或其它污染；避免对公众和第三方财产造成损害和妨碍。 第八条、安全责任 乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业，因乙方违规操作造成的安全事故，由乙方全权负责，所发生的一切费用与甲方无关，工程施工期间乙方必须购买全部工人的人身意外伤害保险，保险金由乙方自理，乙方提交工人名单，甲方为乙方代办保险手续。 第九条、结算办法及付款方式 1、每月25日由甲方按乙方实际完成工程量（或按工程进度节点）结算劳务承包费，次月15日前按合同价款结算完毕，交甲方财务部门作为支付劳务承包费用的依据。 2、
7、甲方不预付乙方生活费用，劳务承包费用按月支付（或按工程进度节点），付款时间为业主付款后，支付上月结算款的_%。所承包工程完工后付结算款的_%，余款待所承包承包工程完工验收达到合同要求后_%付清。 3、在每月的承包费结算中，应扣除乙方向甲方劳务公司应缴纳_%的劳务管理费。 第十条、争议纠纷解决 1、本协议的纠纷原则上采取平等、公平、互谅的原则进行协商，并形成书面文件。 2、若协商不成，双方均有权向协议签订地人民法院提起诉讼。 第十一条、其他约定 1、协议如有未尽事宜，须经协议双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。 2、本协议自签订之日起生效。协议执行期间内，任何一方均不得随意
8、变更或解除协议。 3、本协议一式两份，甲乙双方各执壹份。 甲方签字：_乙方签字：_ _年_月_日_年_月_日 签约地点：_签约地点：_ 工程劳务施工合同2 甲方： 乙方： 据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法、烟台建设主管部门下发的相关文件及有关法律法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就甲方 楼 施工劳务作业分包事项，协商一致，订立本合同。 一、 工程概况 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 结构类型： 4. 建筑规模：共约(以施工图纸为准) 5. 开工日期：以甲方通知为准 二、劳务作业分包项目内容及价款 1一级配电箱;土方工
9、程及机械2钢筋、混凝土、止水钢板、1、甲方提供的设备及材料：水泥、砂石、砖、加气块。临时设施，屋面瓦。 2、其余一切施工设备工具、材料、安全防护设施、通讯工具，由乙方承担。 3、分包劳务费用综合单价(达到扫地出门，不包含地暧地面处理、桩基础工程、土石方工程、防水工程、门窗工程、栏杆扶手、公共部位及外墙镶贴面层、外墙保温及涂料以外的施工分项，做到内、外墙抹完为止，人工配合槽)，元/。 4、甲方所用另行用工元/工作日。 5、承包单价元/(主体：元/，管理费元，文明施工费元)。 三、合同价款的支付 1、进度款支付：按主体结构6层完成，付款%;结构封顶完成，付款主体结构%。高层主体结构6层完成，付款
10、70 %;每八层付完成工程量的70%; 结构封顶完成，付款 %，工程交付验收合格后付至后一次性付清。 2、每次支付劳务费时，乙方凭收款收据领取，乙方每月必须提供真实有效的工人工资表，项目部监督发放(工资表及考勤表必须实现实名制签字方可有效)。 3、具体工资发放办法另行约定。 四、进度、工期要求 1、本合同工程计划：根据甲方签订的总承包合同日开工，乙方必须按甲方要求的工程进度计划(合同签订时同时签订)完成每个分部工程，每分部每拖延一天由乙方承担20xx元的违约金，同时承担由延期给甲方造成的其他经济损失(非乙方原因除外)。如甲方原因造成乙方停工应补人工费(如有3人以上作业除外) 2、如果乙方未完成
11、进度计划，且甲方认为乙方明显完不成进度计划及要求工期，甲方有权组织其他施工队伍进场抢工，所发生的费用(实际发生的费用+10%管理费)从乙方当月进度工程款中扣除，若因乙方管理混乱、进度严重滞后等乙方原因造成工程进展困难或无法进行，甲方有权更换其他施工队伍，所产生的一切费用及由此造成的一切损失由乙方承担。 3、对于不可抗力(工程变更等原因造成工期延误所执行甲方与建设单位签订合同中的相关约定)，经业主、监理及甲方项目经理确认，工期相应顺延，业主对甲方顺延的工期对乙方有效。 五、质量标准、检验与验收 1、本工程质量标准为合格标准，按照设计图纸、变更签证及国家建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300
12、-20xx)及相关的施工质量验收规范、甲方与业主签订的施工 2、每个单项工程施工前必须先做样板(样板间、样板墙)，经甲方验收合格后方可正式按样板间(墙)标准进行大面积施工。 3、分包工程项目验收批具备验收条件后，由乙方书面提出验收要求，双方确定验收时间进行验收。 4、工程验收时，对甲方和监理提出的合理修改意见，乙方应按要求整改，并承担由此所产生的人工费用。 六、安全施工与体系管理 (一)双方签订安全生产责任书，签订时间：与合同同时签订。 1、甲方对施工现场安全实行监督管理。 2、甲方负责进场从业人员进行安全生产教育和培训，使从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规
13、程，掌握本岗位的安全级才能，并按操作规程施工作业。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全从业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 3、乙方对分包工程范围内的施工现场安全生产工作负责。对于乙方施工过程中发生的安全事故，如出现甲方垫付或承担责任的，甲方有权向乙方追偿，款项可从工程款中扣回。 (二)乙方必须执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治安、消防等规章制度，严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底要求组织施工，服从甲方现场施工管理，创建安全文明工地。 (三)安全事故责任，20000元以内的安全事故由乙方自行负责，
14、20000元元以上按时事故原因协商处理。 七、乙方自备工具约定 1、铁锨、镐头、锤子、铁钎(钻子)、水管、抹灰用小工具(灰条、靠尺杆、灰板、抹子、筛子、铁钉、钢钉等)，施工用的线绳、铅笔、粉笔及小型电动工具脚手架等。 2、防护用品(安全帽、安全带、雨衣、手套、绝缘鞋等)、通讯用具(对讲机等)均由方自行解决。 八、甲方的权利和义务 1、甲方项目经理所领导的项目部代行合同约定的甲方职责。 2、向乙方提供正常的施工条件，安排施工任务，向乙方提供必要的安全施工保障措施、施工技术措施、施工方案、符合要求的安全防护措施。做好各项技术交底。 3、按本合同约定支付分包合同价款。 4、负责与建设单位、监理及相关
15、部门联系，协助协助现场工作。 九、乙方的权利和义务 1、委托的驻工地履行本合同的项目负责人为：。 2、必须向甲方提供以下材料 (1)每个现场施工人员的详细情况表及身份证复印件。 (2)现场每个单项分包班组签订的劳动协议(包括单价、计量、结算或工资发放等)。乙方必须保证所提供的资料真实有效。 3、乙方必须保证足够的、满足甲方工程进度要求的施工人数及自备的配套工具，确保施工进度计划及工期。及时向项目部提供每周材料供应计划，项目负责人必须常驻工地。 4严格执行甲方质量、安全与环境管理体系有关规定，遵守交通、治安消防等规章制度，严格按甲方的技术、质量、安全、工期交底组织施工，服从甲方现场管理，创建文明
16、工地。 5根据劳务分包内容自主组织素质高、具备熟练操作技能的工人进入施工现场并满足工程需求。 6、分包的分项工程质量不合格，应立即返工重做，直到合格，并承担由此造成的工期延误责任和经济损失。 7、在甲方按合同约定付款的前提下确保劳务工资，100%对作业工人支付，否则由此而引起工资纠纷甲方有权进行处理，所发生的一切费用及损失由乙方承担全部责任。 8、合同签订后乙方向甲方缴纳合同信誉金为，乙方不可提出合同外的任何不合理要求，否则，乙方承担5万元的违约金。若情节严重，甲方有权辞退乙方，若甲方付款不及时，发生乙方施工人员因工资等原因聚众或上访时甲方负责所有相关损失，同时对于期间甲方为此支付的各项费用凭
17、票据由乙方承担，从乙方决算之中直接扣除，同时执行合同约定。 9、在甲方已按合同付款的情况下，若因乙方在本工程中对外欠付劳务费、材料费、租赁费等导致甲方被起诉或承担支付责任，甲方因此支付的款项和起诉费(仲裁书)、代理费和代案费等费用由乙方负责加倍偿还。 10、酝酿合同在履行期间内，乙方应给予核算时间和付款签证时间。如手续具备，若甲方不能发行合同付款是，每逾期一天应赔偿拖欠款项的万分之三给乙方。 11、如因甲方供材料、机械、停水停电等影响工期，工期相应顺延，并赔偿给乙方造成的损失。 12、乙方在施工中必须注意安全，严格操作规程，严禁野蛮施工和带病上岗作业，杜绝安全事故发生。 十、质量保修 1、质量
18、保修期为1年，自该工程发包人验收合格之日起计算。 2、质量保修金双方约定为工程价款的5%，按照国家相关规定一年返还。 十一、其他 本合同一式贰份，甲乙双方分别各执一份，本合同自订立之日起(双方盖章后)生效，工程竣工保修期结束自行失效。 甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日 工程劳务施工合同3 工程承包人： 劳务承包人： 承 包 合 同 建设工程施工劳务承包合同 工程承包人： 劳务承包人： 依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承
19、包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务承包工作对象及提供劳务内容 1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容： 1.5、辅助材料及工具： 二、承包工作期限及工作进度 三、质量要求 工程质量： 确保所承担的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。 四、标准规范 执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下： 4.1、二标五规范及康居标准 4.2、省市施工工艺标准及各项规程 4.3、质量安全
20、环保与职业健康管理体系 4.4、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度 五、工程承包人义务 5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。 5.2 工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。 5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 5.4统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生
21、产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。 5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。 5.7 负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。 5.8 负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。 六、劳务承包人义务 6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。 6.2负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程
22、序完结。 6.3负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划，并负责使用、发放和完工后交回。 6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。 6.5对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。 6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。 6.7负责对已完工程部分的成品保护工作。 6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检
23、查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。 6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。 七、劳务承包人的工作职责 7.1、质量 对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。 执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表
24、及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。 根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。 7.2、安全 劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等 工程劳务施工合同4 发包人： 承包人： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工
25、程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工作内容： 工程名称： 工程范围： 第二条作业人员： 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。 第四条合同价款 1、合同价款为：_元（人民币），大写：_元。 2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （）以_年施工预算或_施工概算定额为依据。 （）定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： （1）发
26、包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 （2）承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 （3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： （1）发包人应于每月_日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 （2）工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。 3、合同价款的支付： （1）合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在
27、_年_月_日付款_元。 第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理 1、安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。 2、重大伤亡及其他安全事故处理： （1）发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设备，须作出书面记录或拍照。 （2）按照有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 第七条工程质量、验收与保修 1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和
28、质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 2、承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人承担。 3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入使用的，视为符合合同
29、要求，工程交工。 第八条工期延误 1、对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。 2、承包人应在上述情况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失给予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改意见，视为其承认此事实。 3、非因上述原因造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定。 第九条文明施工 1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。 2、发包人应向承包人提供符合标准的施
30、工条件，如发包人不能提供现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人按照标准予以补偿。 第十条材料机具供应 1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人提供的机械设备、防护用具由发包人采购并供应到施工现场（400米内）。 2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程使用，加强维修保养。 第十一条发包人的权利及义务 1、负责提供场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面的交底。 2、负责于_年_月_日提供施工图纸_套，提供必要技术
31、资料和办理施工洽商。 3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况，材料领用情况及行政管理事务。 4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。 第十二条承包人的权利和义务 1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必须认真审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。 2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。 3、在施工生产过程中，承包人必须保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，服从发包人的统筹安排，统一调动。 4、当发包
32、人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。 第十三条违约责任 1、发包人违约责任： （1）由于发包人原因造成停工、窝工时应按实际发生情况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能继续履行合同时，双方协商后可提前终止合同。 （2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人承担。 （3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延
33、期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。 2、承包人违约责任： （1）因承包人原因造成发包人工期延误或工程质量严重不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。 （2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂不安排施工任务（
34、窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。 （3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人承担。 第十四条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_人民法院起诉。 第十五条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，委托代理人应出示委托证明。 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。 第十六条本合同正本一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份，备案留存一份，副本_份。 发包人： _年_月_日 承包人： _年_
35、月_日 工程劳务施工合同5 工程发包人：_(甲方) 施工劳务承包人：_(乙方) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、国务院村庄和集镇规划建设管理条例及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就施工劳务承包事项协商达成一致，订立本合同。 一、劳务承包人资质情况 资质证书号码：_ 发证机关：_ 资质专业及等级：_ 复审时间及有效期：_ 二、工程概况及劳务承包内容 工程名称：_ 结构：_，规模_，层数：_ 工程地点： 劳务承包内容： 三、工程承包施工期限 开始进场施工日期：_年_月_日，竣工日期：_年_月_日，总日历施工数为_天。 四、质量标准 按国家现行的
36、建筑安装工程施工及验收规范、建筑安装工程质量评定标准等相关规范标准，本工程必须达到质量评定等级。 五、图纸 甲方应在乙方施工劳务承包工作开工前天，向乙方提供施工图套，以及本合同工作有关的标准图套。 六、工程发包人(甲方)的义务。 (一)甲方应在乙方进入施工前完成下列工作前承担相应费用 1、在年月日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求为： 2、在年月日前完成水、电、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的用水、用电、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求。 3、在年月日前向乙方提供相应的工程地质和地下管网线路资料。 4、在年月日前向乙方
37、提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为： 5、在年月日前向乙方下列生产、生活临时设施，其交验要求与保护责任为： (二)按时提供图纸，及时交付应供的各种合格建筑材料和设备，保证施工需要。 (三)按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 (四)负责与监理、设计及有关部门联系、协调现场工作关系。 七、劳务承包人(乙方)的义务 (一)对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲乙方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经甲方授权或允许，不得擅自转包、分包，自觉遵守法律法规及有关规章制度。 (二)严格按照设计图、竣工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标
38、准;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。 (三)自觉接受甲方和政府有关部门的管理、监督和检查。 (四)妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施。 (五)为参加施工作业的人员办理意外伤害保险。 八、安全施工与检查 (一)乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而产生的费用，由乙方承担。 (二
39、)甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应的责任及发生的费用。 九、事故处理 (一)发生事故伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门，并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。 (二)乙方和甲方对事故责任有争议时，应按相应规定处理。 十、劳务报酬 (一)本工程的劳务报酬采用一次性固定劳务报酬包工(包管理费、安全设施费)，劳务报酬共计元。 (二)双方约定的其他方式(按计时或计件) 十一、工时及工程量的确认 (一)采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。 (二)采用按确定的工时(计件)计算劳务报酬的，由乙方每日(按
40、月)将提供劳务人数(工程量)报甲方，由甲方确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。 十二、劳务报酬的中间支付 (一)采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，甲方与乙方按下列方式支付： 1、合同生效即支付预付款元。 2、中间支付 第一次支付时间为_年_月_日，支付_元。 第二次支付 时间为_年_月_日，支付_元。 (二)采用计时单价或计件单价支付劳务报酬的，甲方与乙方约定支付方法为： 十三、施工验收 乙方应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收，甲方应当在收到乙方的上述报告后7天内对乙方施工成果进行验收，验收合格或者甲方在上述期限内未组织验收的，视为乙方已完成了本合同约定工作，但工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致甲方的相关损失。 十四、违约责任 如一方不履行或不按约定履行合同义务的其他情况，应承担违约责任，并支付另一方元的违约金。另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述责任后仍应继续履行合同。 十五、争议 甲乙双方在履行合同时发生争议，可以自行协商和和解或要求有关主管部门调解。如和解、调解不成、采用申请有关部门仲裁或向人民法院起诉。 十六、合同解除 (一)如一方违约，并承担违约责任后，另一方可以要求解除合同。 (