《施工合同2建设工程施工合同司法解释2.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工合同2建设工程施工合同司法解释2.doc（4页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、施工合同2建设工程施工合同司法解释2施 工 合 同 甲方：高平市南城办谷口村 乙方：晋城市路创沥青应用有限公司 经甲乙双方共同协商，乙方同意按甲方要求对场区内水泥路面进行微表处施工，双方协定合同如下： 一、 合同内容 工程位置：高平市南城办谷口村 二、合同数量：约 6000平方米，最终以实际发生的工程数量为准。 三、合同单价和总价，该合同采用固定单价： 固定单价：微表处 36.5元/m2 合同总价：以实际发生工程量乘以单价为准。 四、合同工期： _年_月_日至_年_月_日结束（因天气原因，工期顺延） 五、双方责任 甲方责任： 1、为乙方提供良好的施工环境，负责协调地方关系，道路交通管制，确保施
2、工顺利进行。 2、解决施工路段畅通，清除路面堆积物，满足封层机械的需要。 3、负责对乙方所做工程量的工程量测量、计算、质量监督，以确保工程质量达到要求。 4、及时审核工程量，在工程结束5日内，为乙方做工程结算单，并及时支付工程款。 5、对要微表处理的路段，在乙方指导下进行前期预处理。 乙方责任： 1、乙方选用满足设计的石灰岩级配矿料，聚合物改性乳化沥青采用优质改性乳化沥青。 2、乙方必须严格按照甲方要求及有关公路工程技术规范进行施工，施工质量达到优良标准。 3、乙方必须服从甲方有关施工人员的监督和检查，工程质量必须符合甲方施工员、工程监理师要求达到的质量标准，否则甲方有权责令其停工返工。 4、
3、乙方在施工期间，必须保障道路畅通，施工安全，并按照甲方养护工程施工规定设置、布置施工作业区。 5、工程施工中，因乙方责任引起的一切事故由乙方承担。 6、若在危险的环境中违规操作，乙方有权拒绝施工。 7、乙方必须文明施工，施工现场必须设置醒目的安全标志，以警示车辆通过时减速慢行，否则所引起的后果一律由乙方负责。 8、乙方按照有关规定采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全教育、现场管理及安全设施措施不力，违章作业造成的大小事故。 六、支付与验收 1、甲方应在双方合同签订开始施工前，支付给乙方工程造价预付款的30% 2、工程完工后，由甲方组织人员对工程进行验收，验收合格5日内，甲方支付乙方95%工
4、程款项，余款待审计完后支付。 3、微表处验收标准如下： 项目 检验频率 质量要求 表 现 质 量 外观 全线连续 标线平整、密实、无松散 横线接缝 每条 对接、平顺 纵向接缝 全线连续 宽度80mm，不平整6mm 边线 全线连续 任一30m长度范围内的水平波动不超过50mm 厚度 每20_m车道1点 8-10mm 平整度改善效果（微表处后的平整度-原路面平整度） 5处/km，各连续3m 不小于3mm 全线连续 不小于1.5 原路面平整度大于5mm（3mm直尺）或2.5mm(平整度仪)的不做要求 七、违约责任：甲乙双方任何乙方违反合同规定，双方协商解决，协商不成的到工程所在地人民法院诉讼解决。 八、本合同自双方签字之日起生效。 九、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方：高平市南城办谷口村 法人代表（签字）： 委托代理人（签字）： 日期： _年_月_日 乙方：晋城市路创沥青应用有限公司 法人代表（签字）： 委托代理人（签字）： 日期： _年_月_日 第 4 页 共 4 页