《建筑工程采购合同范文.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程采购合同范文.doc（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑工程采购合同范文建设工程项目作为集技术、管理、经济、法律、组织等各方面于一体的综合性社会经济活动,存在众多的风险因素。建设工程采购合同又是怎么一回事呢?以下是在WTT为大家整理的建设工程采购合同范文，感谢您的阅读。建设工程采购合同范文1 甲方(需货方)： 编 号： 乙方(供货方)： 签订地点：本合同按照中华人民共和国合同法建筑法等有关法规和建设规章的规定，双方协商一致后签订本合同。第一条 标的、数量、价款：建筑消石灰粉，每吨单价260元，数量以实际到货，经正规过磅，以磅单数据为准。第二条 质量标准：乙方所卖物资的规格与质量必须符合国家设计技术要求。第三条 乙方对质量负责的条件及期限：提供产
2、品质量检验报告、合格证书。第四条 交(提)货地点、方式：供方生产厂，需方安排车辆自行提货，过磅。第五条 付款方式：材料全部供完后按照实际发生数量一次性付清货款。供货方需提供相应发票。第六条 本合同解除条例：按合同法规定的一般法定解除的条件执行。第七条 违约责任：(1)不能按期提供合格产品;(2)不能提供相关质保证书;(3)产品出现严重质量问题;(4)需方不能履行合同约定的条款付清货款。上述四种行为视为严重违约。严重违约将赔偿受损者全部损失。第八条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人首先协商解决;协商或调解不成的，依法向合同签约地人民法院起诉。第九条 其他约定事项：按
3、实际到货量进行结算，如以后因工程需要追加货物，均按本次报价进行追加，不再进行谈判采购。第十条 本合同在签订之日起生效，一式三份，甲方持二份，乙方一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建设工程采购合同范文2 采购方： (以下简称甲方)供应方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法相关法律、法规以及结合本工程实际情况规定，经甲乙双方协商一致，特订立本合同，以便共同信守。 第一条、 材料价格清单及总价1、 材料名称; 数量; 单价; 金额：总价： 元人民币(小写) 总价： 元整(大写)第二条、 交货地点：第三条、 付款方式：第四条、
4、 材料质量：乙方所提供材料的质量必须要达到合同约定的规格、质量和性能(保质保量)第五条、 验收方式：当材料运至施工现场时，由甲方负责人现场验收。如发现材料不合格，乙方应自费运出现场，并以尽可能快的速度重新提供。第六条、 违约责任：1) 乙方所提供的材料不符合合同约定的质量时或材料运至施工现场，甲方验收人员发现材料有质量问题以及数量不实，甲方有权退货，乙方必须重新提供合格材料，并承担由此产生的所有费用和甲方造成的一切损失。2) 乙方必须按照甲方的要求，按时提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、从而导致甲方工期延误，乙方应承担违约及甲方损失赔偿的责任。3)乙方必须安全规范运输。如发现任
5、何意外事故，均有乙方自行承担责任。第七条：合同执行：本合同未尽事宜，双方应友好协商。协商不成可提交法院解决处理。本合同字双方签字盖章之日起生效。 本合同一式四份，甲乙双方个执两份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建设工程采购合同范文3 供方：(以下简称甲方)需方：(以下简称乙方)根据工程需要，依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 事项协商一致、达成共识。为明确双方的权利、义务，特签订本合同，供双方共同遵守。第一条：产品的名称、规格及单价第二条: 质量标准、技术标准1、 的
6、质量标准按国家标准执行;2、制作内容：供方按需方确认的规格，数量及品种来完成需方的制作任务;3、供方必须向需方提供随货同行的产品质量保修卡，合格证等相关证明，并保证产品质量，提供优质的售后服务;4、供方负责通过消防验收(仅指所供的各种 );第三条：合同总价本次合同的总价为(暂定)人民币： 元整(￥00.00元);该费用包含各项税金，运费、卸货等一切相关的费用，开具国家合法的税务发票。第四条：产品的包装供方提供的货物的包装应当符合相关的国家规定或行业标准。且必须保证送达现场的为新货正品，包装完好。第五条：产品的供货单位及供货方法1、产品的供货单位：2、供货方法：供方在约定的时间内免费将货物以汽车
7、运输方式送至需方工地，卸货由供方负责。第六条：交货期限由需方提前 天通知供方将所需的 的数量、规格、品种以书面的形式通知供方，供方在接到通知后 个日历天内将产品送至需方指定的工地现场。第七条：付款方式1、货到需方工地，经双方验收合格，且供方提供与本合同商品等额的合法元整(￥ 00.00元)以转帐的方式一次性支付给供方;2、本合同总价款的 %即人民币 元整(￥00.00元 )作为保质金(质保金无利息)，保质期为12个月(质保期自通过需方验收之日起计)，质保期满后，供方产品无质量问题，供方提出付款申请，需方在十个工作日内将质保金一次性转帐支付给供方;3、供方收到需方款项后三个工作日内提供合法的税务
8、发票给需方。第八条：产品的验收1、货到需方现场后由双方共同对货物进行清点和检查，如无异议即视为验收合格，产品验收不合格的，供方负责更换合适的产品并承担因此而发生的一切费用;2、需方经过检验认为供方产品表面或者质量存在瑕疵的，有权要求供方作出书面说明，在供方作出书面说明后，双方经协商仍未能达成一致的，供方负责将产品提交广西产品质量检验所进行检测。若经过检测，确属质量问题的，供方必须无条件退货，经过检验不属质量问题的，需方应当接受。鉴定费由供方先行承担;3、如果供方提供的货物虽经需方当场验收并签署了确认书，但需方在使用该货物过程中发现货物存在质量问题，具体的解决方法按照本条第2点来处理。供方在接到
9、需方书面异议后，应在48小时内处理，并出具书面意见，否则，即视为默认需方提出的异议和处理意见;4、供方提供产品必须满足消防验收要求，交货时应同时提供产品合格证检的发票后，需方在七个工作日内将合同价款(扣除 %质保金后)即人民币验报告、3C认证等相关产品资料;资料不齐的，需方有权要求供方补齐资料后才支付货款。第九条：违约责任1、供方不能按时将本合同标的物交付需方验收的，每逾期一天，则按合同总价的1%向需方支付违约金;2、需方逾期付款，每逾期一天，则按应付款项的1%向供方支付违约金; 3、供方未按约定的产品数量交货时，少交的部分，需方如果仍需要，供方应照数补交。需方不需要，则供方不用继续供货。但需
10、方需要而供方不能及时交货的，则供方应付给需方不能交货部分货款总值的30%的违约金;4、供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量包装不符合合同规定的，一律作退货处理，供方除及时更换合格的产品外还应承担由此造成的经济损失和逾期的违约责任;5、因供方原因造成工程消防验收不合格的，供方应承担由此造成的损失，和整改费用。第十条：保修以及保修期1、保修期：本批产品保修期为壹年，保修期自交付甲方且验收合格之日起计算。保修期内若出现因供方产品原因造成的质量问题，供方必须在48小时内免费更换或维修;2、保修责任：保修期内，产品在使用过程中，如果出现相关的质量问题和使用安全问题，则供方接到需方通知后8小时内到场查
11、看并及时向需方出具正式的处理意见和解决方案，如果供方在需方通知后不按时到场，或在收到供方书面通知8小时内未给需方正式的书面处理意见，则视为供方认可需方提出的异议，需方有权选择退货或者要求供方承担维修等各种费用，并可以要求供方承担由此造成需方的损失。第十一条：不可抗力供需双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。第十二条：通知方式需方可采取口头、电话、传真的方式通知供方进行保修服务。电话、;传真： ，以打通供方所提供的报修电话及传真号码的通
12、知记录为依据，即视为供方已收到维修通知。第十三条：争议的解决本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可以向人民法院起诉，诉讼管辖地双方约定为需方所在地的法院管辖。第十四条：合同的有效期限1、材料签收单一式五份，相关部门各执一份;2、合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力;3、本合同一式陆份，供方、需方各执叁份，具同等法律效力;4、本合同自双方签定盖章之日起生效，合同执行期内，供需双方均不得随意变更或解除合同。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日看了建设工程采购合同的人【END】第 11 页 共 11 页