《建设工程设计合同最新版汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程设计合同最新版汇总.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程设计合同最新版建设工程设计合同最新版1工程名称：_工程地点：_合同编号：_设计证书等级：_签订日期：_发包人：_设计人：_发包人托付设计人担当_工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的内容：名称：_;规模：_;阶段：_;投资：_;设计费:_;序号：_;分项目名称：_;建设规模：_;设计阶段及内容：_;估算总投资：_;费率%：_;估算设计费：_;层数：_;建筑面积：_;方案初步设计：_
2、;施工图(万元)：_;第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件：序号：_;资料及文件名称：_;份数：_;提交日期：_;有关事宜：_;第四条设计人应向发包人音乐会的设计资料及文件：序号：_;资料及文件名称：_;份数：_;提交日期：_;有关事宜：_;第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所确定)第一次付费20%定金_本合同签订后三日内其次次付费_第三次付费_第四次付费_第五次付费_说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算
3、(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行
4、协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到,发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5发包人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本
5、合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：6.2.3设计合理运用年限为_年。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计
6、交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在一年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工作的，不退还发包人已付的定金;已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设
7、计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额%的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_%。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的。7
8、.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询
9、价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其他费用由发包支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7凡因本合同或与本合同有关的一切争议，双方应刚好协商解决;协商不成时，双方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.8本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到相关主管部门规定的审查部门备案
10、。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其他约定事项：发包人名称(盖章)：_设计人名称(盖章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_托付代理人(签字)：_托付代理人(签字)：_居处：_邮政编码：_居处：_邮政编码：_电话：_传真：_电话：_传真：_开户银行：_银行帐号：_开户银行：_银行帐号：_建设工程设计合同最新版2发包人（全称）：_设计人（全称）：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、
11、公允和诚恳信用的原则，双方就_工程设计及有关事项协商一样，共同达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：_。2、工程批准、核准或备案文号：_。3、工程内容及规模：_。4、工程所在地具体地址：_。5、工程投资估算：_。6、工程进度支配：_。7、工程主要技术标准：_。二、工程设计范围、阶段与服务内容1、工程设计范围：_。2、工程设计阶段：_。3、工程设计服务内容：_。工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。三、工程设计周期安排起先设计日期：_年_月_日。安排完成设计日期：_年_月_日。详细工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。四、合同价格形式与签约合同价1、合同价格形式：_；2、
12、签约合同价为：人民币（大写）_（_元）。五、发包人代表与设计人项目负责人发包人代表：_。设计人项目负责人：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）专用合同条款及其附件；（2）通用合同条款；（3）中标通知书（假如有）；（4）投标函及其附录（假如有）；（5）发包人要求；（6）技术标准；（7）发包人供应的上一阶段图纸（假如有）；（8）其他合同文件。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续，根据合同约定供
13、应设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。2、设计人承诺根据法律和技术标准规定及合同约定供应工程设计服务。八、词语含义本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。九、签订地点本合同在_签订。十、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十一、合同生效本合同自_生效。十二、合同份数本合同正本一式_份、副本一式_份，均具有同等法律效力，发包人执正本_份、副本_份，设计人执正本_份、副本_份。发包人：（盖章）设计人：（盖章）法定代表人或其托付代理人：法定代表人或其托付代理人：（签字）（签字）组织机构代码：_组织机构代码：_纳税人识别码：_纳税人
14、识别码：_地址：_地址：_邮政编码：_邮政编码：_法定代表人：_法定代表人：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：_电子信箱：_电子信箱：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_时间：_年_月_日时间：_年_月_日建设工程设计合同最新版3建设公司单位：_设计公司单位：_一、建设工程名称作为甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、建设工程甲方义务1、在工程开工前，作为甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。2、在设计人员进入施工现场进行工作时，作为甲方应供应必要的工作条件。3、作为甲方必需维护
15、乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、建设工程乙方义务1、作为乙方必需根据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2、作为乙方编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要；同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。3、作为乙方对所担当设计任务的建设项目应协
16、作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、建设工程设计费甲方将乙方供应的设计文件交由35家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、建设工程违约责任1、甲方不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2、由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3、因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成
17、工程质量事故者，乙方应担当赔偿金。六、建设工程其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（乙方）（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_建设工程设计合同最新版4单位级别编号：_工程名称：_工程编号：_合同编号：_发包人：_设计人：_发包人（甲方）与设计人（乙方）经协商一样签订本合同，合同条款如下：第一条合同签订依据1.1中华人民共和国合同
18、法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定和建设工程勘察设计管理条例。1.2国家及北京市有关建设工程勘察设计管理的其他法规和规范性文件。1.3建设工程批准文件。见附件一。1.4城市规划管理部门批准文件。见附件二。其次条工程设计项目的设计阶段、内容、规模、投资，双方相互提交的设计资料与设计文件。2.1设计内容涵盖甲方托付的该工程项目及项目中应包括的各专业，详细内容应以可行性探讨报告、设计任务书、中标标书、双方认可的设计方案为准，如有须要补充的内容或仍有选择余地的问题，如结构形式、工艺、施工方法对设计的特定要求等可另行约定。2.2发包人向设计人提交的设计资料见附表一，设计人向发包人提交
19、的设计文件详见附表二，设计阶段、规模、投资见附表三。第三条设计收费及支付方法3.1本工程设计收费根据国家和北京市现行收费标准执行。发包人要求设计人超出国家主管部门规定的设计周期赶工供应设计图纸的，设计人可以收取最高不超过设计费三分之一的赶工费，赶工费数额为_元。3.2本工程设计收费详见附表三。本合同签订时发包人向设计人支付估算设计费总额的20作为定金，设计合同履行后，定金可以抵做工程设计费。3.3设计人向发包人提交初步设计文件时，发包人向设计人拨付应付设计费总额的30（不含定金）。3.4设计人向发包人提交施工图设计文件时，发包人向设计人按设计概算确定的设计费结清全部工程设计费。3.5对采纳新技
20、术、新工艺、新设备、新材料，有利于提高建设项目经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和设计人可以在上浮25的幅度内协商确定收费额。3.6设计周期超过12个月时，设计人与发包人可依据不同阶段完成的工作量增加设计费付款次数，金额与时间另行约定。3.7工程设计费用中不包括高大空间的风洞试验费用、幕墙检测费用、设计采纳新结构新技术时发生的必要试验费用及其发生的各种设计审查费用。3.8钢结构工程加工详图和各类幕墙详图均由钢结构加工单位和专业公司负责完成。第四条双方责任4.1发包人责任4.1.1如期向设计人提交本合同附表二规定的有关建设文件和设计资料，并保证所提交资料质量达到工程设计要求。发包人对所供应资
21、料的合法性、完整性、正确性及有效性负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。4.1.2按约定的日期和数量付给设计人工程设计合同定金、工程设计费和约定的赶工费。4.1.3本工程建筑材料、设备的加工订货如需设计人员协作时，所需费用由发包人担当。4.1.4负责本工程各阶段设计文件向规划设计管理部门的送审报批工作，并负责将报批结果书面通知设计人。4.1.5在不增加工程设计费总额状况下，发包人有责任就本工程设计中所采纳的新技术、新材料等项目，帮助设计人办理技术合同中应由发包人办理的有关手续。技术合同可作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。4.1.6发包人要求设计人进行现场设计或派赴施工现场的
22、设计人员时，应向设计人正式发出邀请书，并且负责设计人必要的工作条件，所需费用由发包人负担；发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另签订补充协议或技术询问服务合同。上述费用不计入工程设计费总额之中。4.2设计人责任4.2.1设计人应按国家规定的技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的内容、进度要求及国家规定的文件份数提交质量合格的设计文件，并对其负责。4.2.2设计人在其设计文件中应注明本工程合理运用年限。4.2.3负责本合同工程设计项目开工前的设计交底工作。负责该项目施工期间刚好解决与设计有关的技术问题。按规定参与该工程地基基础、主体结构
23、（和主要隐藏工程）和竣工质量验收。第五条工程设计版权本工程的设计版权属设计人全部，发包人有责任对此赐予爱护，爱护内容应包括投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算机软件和专有技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制、向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。第六条设计变更与违约责任6.1由于发包人变更安排任务书、建设条件、施工技术条件、已选定的设计方案、已批准的初步设计、已提交的运用要求、文件和资料等，给设计人造成设计返工时，双方需重新商定提交文件的日期，返工前发包人要按实际返工工日向设计人支付费用或
24、出具支付返工费用详细金额承诺，每人每工日按壹千元计算。如因上述变更导致重新设计的，则按本合同第七条7.3款执行，结清已完成工作量的设计费，终止本合同关系，重新签订合同。6.2由于发包人提交设计所需资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。6.3发包人未在本合同第三条所约定的时间内交付工程设计费时发包人从应付设计费之日的次日起计算，每延误一天，向设计人按应付该阶段工程设计费的_支付违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行后继阶段工作，并以书面形式通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件
25、不审批或本合同项目停建、缓建，发包人在事务发生之日后15日内按7.4条款向设计人结算设计费。6.4发包人违反本合同第五条约定，应向设计人支付违约金，其金额为发包人向设计人应支付全部设计费的两倍，并担当其他相应的法律责任。6.5由于设计人缘由而没有按本合同规定的时间提交设计文件时，设计人应从提交文件之日的次日起计算，每延误一天，减收该设计阶段设计费的_作为违约金。6.6设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人的错误造成工程质量事故损失时，设计人除负责实行补救措施外，应减收、免收干脆受损失部分的设计费。损失严峻的，依据损失的程度和设计人责任大小赔偿发包人实际发生的部分经济损
26、失，赔偿金额依据质量事故鉴定机构所确定的事故责任度进行，也可在质量事故发生后由双方协商确定。6.7发包人不履行合同时，设计人不返还定金，且发包人应按设计人实际完成工作量支付设计费；设计人不履行合同时，应双倍返还发包人定金，同时返还已收取的设计费。第七条合同生效、中止与结束7.1本合同经双方加盖公章，并由法定代表人签章或起授权的代理人签字方为有效。授权托付文件为本合同的一部分。本合同生效日期以双方中最终一方签字（或盖章）的日期为准。7.2本合同生效后，设计人负责将合同送北京市勘察设计管理处备案，建设工程批准文件和城市规划管理部门批准文件不全时，发包人应供应齐全；双方认为必要时，可办理公证。7.3
27、双方因故需变更或终止本设计合同时，应提前15天书面通知对方，对本合同中的遗留问题取得一样看法，形成书面协议作为本合同附件。未达成协议前，本合同接着有效。7.4因发包人缘由要求中途停止设计工作的，已付定金不退还；当设计工作进行该设计阶段不足一半时，发包人应支付该设计阶段设计费的一半；设计工作进行到该设计阶段超过一半时，发包人应支付该设计阶段全部设计费。同时，按本条7.3款办理，结束本工程双方合同关系。7.5本合同以设计人向发包人供应本合同规定的全部工程设计文件，发包人按本合同规定付清全部设计费之日起，终止本合同关系，本合同另有条款约定的除外。第八条不行抗力本合同在执行过程中，若发生不行抗力因素，
28、使本合同不能履行或不能全部履行时，双方可协商解决，不受本合同有关条款的约束。第九条合同纠纷解决方式本合同在执行过程中发生纠纷，双方协商不成时，向北京市规划委员会申请调解，调解不成时，实行下列第（）种方式解决：1.向北京仲裁委员会申请仲裁；2.向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁（限涉外合同）；3.向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条未尽事宜本合同未尽事宜由双方协商确定，并形成书面协议作为本合同附件执行。双方签订的有关协议及双方承诺的往来电报、电传、传真、会议记要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十一条附加条款本合同附加条款如下：_第十二条合同文本本合同正副本一式_份，正本_份
29、，副本_份，甲乙双方各执正本_份，甲方执副本_份，乙方执副本_份，其中送管理部门_份备案，需公证或投保时可适当增加副本。合同签订地点：北京市发包人（公章）：_设计人（公章）：_法定代表人：_法定代表人：_授权签约代表：_授权签约代表：_单位地址：_单位地址：_邮政编码：_邮政编码：_开户银行：_开户银行：_开户账号：_开户账号：_年_月_日_年_月_日建设工程设计合同最新版5建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。依据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方托付乙方担当_工
30、程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1.在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应通知乙方参与竣工验收。2.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件。3.甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方义务1.乙方必需根据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2.乙方
31、编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要；同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。3.乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方供应的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任1.甲方不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2.由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应担当赔偿金。六、其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（乙方）（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_