《工程建设施工合同汇总.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程建设施工合同汇总.docx（102页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程建设施工合同 工程建设施工合同 1高校(甲方)立合同单位：建筑公司(乙方)根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：一、甲方托付乙方施工建立8000平方米教学大楼一座。二、全部建筑预算为人民币万元。甲方在本合同生效后的一个月内，付给乙方全部预算的，其余部分在验收后三个月内一次付清。三、建筑原料选购由乙方负责，甲方负责材料质量监督。四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付运用。如到期未能完成施工任务，每月按建筑预算的实施赔偿。五、合同一式两份，双方各执一份作为检查督促的依据。六、合同自签订之日起生效。高校基建处(甲方
2、)(盖章)建筑公司(乙方)(盖章)年月日工程建设施工合同 2甲方：乙方：施工地点：工程项目名称：经甲乙双方共同友好协商，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法与相关法律法规的条款，本着同等、自愿、守信的原则，达成协议如下：一、甲方土桥社区 建设工程交由乙方承建，所承建的项目有社区道路、给排水设施、社区绿化、公益设施、新农村住房等新农村规划区域内的建设项目。二、乙方在项目建设施工过程中要按平安规范要求进行施工，对全部的平安生产负有全部责任，定期开展平安教化，避开平安事故发生，严把质量关，实行岗位责任制，每一个环节都必需落实到人。三、甲方将水、电安置到施工现场，施工用地的一切拆迁工作均由甲
3、方按施工要求负责全部拆除，实施无障碍作业并做到“三通一平”,否则影响施工进度由甲方担当责任，甲方应向乙方供应甲方已确认过的施工图纸和相关的工程确认文书，依保障乙方施工的精确性。甲方要配备专人全力帮助乙方开展施工，协调施工中出现的问题及施工队与村民之间的纠纷。四、本工程实行分项、分期的方式，甲乙双方要在施工前订立工程附加协议，以确定该项目工程量、工程进度、工程款拔付方式及其它要求。五、道路工程给排水工程及其它公益设施，乙方应按甲方指定的工程总量的10%为一个结算段与甲方进行结算，待该项工程全部结束时，甲乙双方将全部款项全部结清。六、新农村建设的户型要求按甲方供应的图纸由乙方进行施工。七、工程款由
4、甲方根据乙方每期实际施工进度分期付款的方式进行结算，基础完工（士0）甲方付乙方总工程款的10%,一层板完工甲方付乙方总工程款的30%,二层主体完工甲方付乙方总工程款的40%,室内毛墙、毛地、室外外墙漆完工、入户门安装完毕，甲方付乙方总工程款的20%.八、施工图纸和每平方造价以甲方签字盖章后为确认依据。九、附加协议1、社区道路 原有路面的基础上加宽6米并取直，每平方120元2、按实际工程量结算，20cm三七灰土垫层18cm,30砼路面。2、社区排水沟全封闭排水沟，每米造价30元/m2,按实际工程量结算，242m1m,阴井：按实际工程量结算，每个造价150元。十、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，
5、经甲乙双方盖章签字后生效，未尽事宜另行协商。甲方（签字）： 乙方（签字）：年 月 日工程建设施工合同 3发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：根据中华人民共和国合同法等相关法律的原则，结合本工程的详细状况，签订本合同。第一条：工程概况1.1工程名称：工程地点：1.2承包范围：酒店内第层全部内装饰装修，包括：出入通道梯道、大厅、休闲区域、自助餐厅、包房、客房、厨房、卫生间、吧台及其涉及到的天花、立面、地面的装饰装修工程及水、电的安装施工工程等;除消防、中心空调、水疗系统之外的设施设备用品的安装;1.3负责消防、中心空调、水疗设备等其它项目的协作工作。1.4承包方式：在乙方确保质量达到优
6、质标准、材料实行定额管理和现场管理及施工队伍构成(现场有特地的项目经理及泥木水电油漆大工种的主管，除了必要的小工、杂工之外保证不拉街头游击队伍参入本工程)、约定工期目标的前提下，实行单位面积工价包干制。双方商定每平方米(现状的运用面积)工价为人民币。1.5工期：(1)开工日期：_年_月_日(2)竣工日期：_年_月_日;(3)总日历工期天数：_天。1.6质量标准：符合国家相关行业规定质量达到优质标准。其次条甲方代表：甲方代表姓名：第三条甲方工作甲方按该装饰工程合同约定的内容，一次或分阶段完成以下工作：3.1合同开工日期时，供应施工所需的场地，并清除场内一切影响乙方施工的障碍，向乙方供应施工所需水
7、、电等管道线路，3.2负责本工程涉及的市政配套部门及当地各有关部门的联系和协调工作;3.3在进行单项目工程招标(石材加工、消防、中心空调、锅炉、水疗设备等)施工中，甲方应协调施工交叉作业及施工单位之间的关系，保证顺当施工;3.4合同开工日期前，组织双方进行图纸会审，向乙方进行设计交底。第四条乙方项目经理及驻工地代表：4.1乙方项目经理：4.2乙方任命的项目经理及工地负责人，按以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：1、对工程质量、工期、材料管理、现场管理、乙方员工管理担负详细责任;2、负责与甲方的业务联系、沟通3、负责应由其负责的其它事宜。第五条乙方工作乙方按约定的时间和要求做好以下工
8、作：5.1施工期间负责质量、材料、工期等各项工作，负责消防、中心空调、锅炉、水疗设备、石材加工等外包项目的协作工作;5.2向甲方代表供应月度工程进度安排及工程事故报告;5.3负责乙方施工场地的人身和财产平安。确保施工平安，教化员工规范操作，严防人身事故的发生;每天必需支配专人负责清场，严防火灾事故的发生;乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由其担当全部责任，不得牵连到甲方。5.4遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境卫生、平安管理等管理规定，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款;担当自己员工的平安、治安、计生、外来人口管理等项管理责任和费用。5.5按约定爱护好建筑物结构和相应
9、管线、设备;已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品爱护。爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或乙方修复由甲方担当追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方担当。第六条工程质量保证6.1乙方承诺工程质量保证达到符合国家相关行业规定质量的优质标准。6.2关键工序或项目甲方签字接着制度：1、水暖安装方面：各个管件的空间位置包括出墙尺寸;水管试压;2、电路安装方面：强弱电的整卷电线电缆运用前的乙方自检自测工作;3、涉及到防水工程方面：墙面的涂刷防水涂料和地面的48小时的浸水试验;4、天花封板之前;5、上乳胶漆和贴墙纸之前
10、。上述的甲方签字制度只是双方协商的一项必要的工作流程，而不能作为乙方影响工程质量、工期、材料等的任何理由或借口。第七条检查和返工乙方应仔细规范根据设计公司设计的施工图和效果图的标准要求施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改;担当因自身缘由导致返工、修改的人工和材料损失费用。因甲方不正确订正或其他缘由引起的追加合同价款，由甲方担当。以上检查检验合格后，又发觉由于乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当返工的全部费用，并赔偿甲方的有关损失。第八条质量等级8.1工程质量要求达到签约时乙方承诺的保证达到符合相关国家行业规定质量优质等级标
11、准。8.2工程质量不符合规范、标准和设计要求，质量不合格，甲方可要求乙方停工和返工，返工费用由乙方担当，工期不予顺延。8.3双方对工程质量有争议，根据职能分工由建设行政主管部门进行裁决。因此造成的经济损失和工期拖延，由败诉方担当。第九条隐藏工程和中间验收9.1工程具备隐藏条件或达到中间验收条件，乙方自检合格后，于验收前24小时通知甲方代表。阅历收合格，甲方代表签字后即可进行隐藏和施工。若甲方接通知后24小时内未到场验收，则视为验收合格，甲方必需补签验收手续。9.2无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已阅历收的隐藏工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐藏或修复后隐藏。检验合
12、格，甲方担当由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格，乙方担当发生的费用，工期也予顺延。第十条工程款支付10.1合同签订之日起生效，乙方应于次日正式全面开工，甲方按以下程序履行工程包工款支付义务：10.1.1乙方正常、全面开工后，甲方每10天按乙方工程施工进度的70%支付本工程的包工款。10.1.2乙方正常、全面顺当完工并验收合格后，甲方按每10天未结算的30%包工款应一次性给乙方结算其中20%的包工款。10.1.3剩余10%的包工款作为本工程的质量保修金，交付正常运用满六个月后一次性付给乙方质保金其中的5%，满一年后给乙方一次性付清全部剩余的5%质保金。第十一条材料合理
13、运用与定额管理11.1双方事前约定：为了防止奢侈，合理地利用材料，本着“定额管理、超标自负”的原则，来进行本项工程的材料管理。11.2根据双方事前约定，纳入定额管理的主要材料书目有：木工：板材(木芯板、各种胶合板、石膏板、饰面板)，龙骨，木方;水电：各类电缆电线，电器(开关插座的底盒、面板、空气开关、接触器、门铃、灯具、电话机、换气扇等)，水管，三通、干脆、弯头、阀门、水龙头;油漆：油漆、墙纸、浆粉胶水、泥水：墙砖、地砖、马赛克、洁具、安装：五金件等以及全部须要定额管理的材料。11.3为了共同搞好工程及材料管理，依据材料的分类，双方都分别指定专人予以交接验收，(依据材料的分类，分别打算几个记录
14、本，每次交接都必需有甲乙双方的责任人签字;定期予以统计并反馈相关信息;该项统计数据对双方均具有同等效力。)11.4乙方造成的材料定额以外的材料损失及材料奢侈，必需由其担当全部责任。其将作为合同附件，具有同等的效力。第十二条竣工验收工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应竣工资料、验收报告、竣工图。甲方在收到竣工验收报告后，应在三天内联系组织建设所在地行业主管部门主持进行验收，并在验收3天内赐予批准或提出修改看法。乙方按要求修改，并担当由自身缘由造成修改的全部费用。第十三条保修13.1保修责任范围：除甲方运用过程人为损失、原设计错误隐患、自然灾难及人力不行抗力因素损坏外，
15、凡属乙方施工质量缘由及验收后移交前乙方保管不力造成工程范围各部位、部件、整体或单体、整体或单件的损坏、脱落、变质、丢失、开裂等，均属乙方保修责任范围。13.2保修期限：以单位工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为两年。第十四条争议14.1甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。14.2发生争议后，除出现以下状况的，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程：合同确已无法履行;双方协议停止施工;调解要求停止施工，且为双方所接受;仲裁委员会或法院要求停止施工。第十五条违约15.1甲方
16、不能刚好给出必要确认、批准，不按合同约定支付工程款，不能保证乙方施工用材料供应或履行自己的其他义务而发生的使合同无法履行的行为，应担当违约责任，相应顺延工期，并支付合同价款10%的违约金给乙方，同时应赔偿因其违约给乙方造成的全部损失。15.2乙方不能严格履行合同(包括合同附件)条款，不能按合同工期竣工，不能达到双方认可的装饰工程质量优质标准，不能执行材料定额管理或发生其它使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任，支付合同价款10%的违约金给甲方，同时应赔偿因其违约给甲方造成的全部损失。15.3除非双方协议将合同终止或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。15.4因
17、一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应以书面形式通知违约方，违约方必需在收到通知之日起3天内做出答复，超过3天不予答复视为同意中止或解除合同，由违约方担当违约责任。第十六条平安施工乙方应按国家劳动部门和建设主管部门有关规定，实行严格的平安防护和防火措施，并担当由于自身缘由造成的财产损失和伤亡事故的责任与费用。非甲、乙双方责任造成的财产损失由甲方担当，非甲、乙双方责任造成的乙方人员的伤亡及平安事故的责任与费用，由乙方担当。第十七条合同的生效与终止本合同包括附件自甲、乙双方代表签字并盖章后即生效，在竣工结算、甲方支付完毕工程款，乙方将工程交付甲方后，除有关保修条款仍旧生效外，其他条
18、款即告终止。保修期满后，有关保修条款终止。本合同附件2份，本合同一式两份，由甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程建设施工合同 4合同名称：合 同 号：_ 年 月 日铁路建设工程施工合同协议条款发包方（甲方）：单位名称： 中铁七局集团其次工程有限公司承包方（乙方）：单位名称：中铁二十一局集团第一工程有限公司资质等级及证书号：铁路工程施工总承包壹级a1031365010401本工程由发包方经比选并经建设单位（乌铁局工程项目管理所）审核同意后，确定由中铁二十一局集团第一工程有限公司进行施工，根据中华
19、人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例以及铁路经济合同管理方法，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第1条工程概况1.1建设项目和工程名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1）k984144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407522.13新建1-3.68m框架桥；1.2工程地点：南疆线库尔勒至喀什段1.3承包范围：设计文件框架桥主体及附属工程。1.4承包方式：包工包料第2条工期2.1开工日期：本合同工程定于 年月日开工。2.2竣工日期：本合同工程定于 年月日竣工。第3条合同价款本工程合同价暂定为4060000元（大写：肆佰零陆万元整）。（待工程竣工后以建设单位批准的工程结
20、算价款为准）第4条工程质量4.1乙方必需根据设计文件和国家及铁道部现行的技术标准、规范设计文件的要求组织施工。4.2该建设工程项目执行铁道部现行的工程质量验收标准。平安质量监督根据关于印发乌鲁木齐铁路局铁路建设工程质量平安生产监督管理细则的通知（乌铁建20xx453号）文件要求执行。工程质量等级达到合格。4.3凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到验收的，由乙方担当违约责任及经济支出。由于非乙方缘由达不到工程质量标准的，由责任方担当返工责任及经济支出。4.4质量缺陷的经济责任所称质量缺陷是指工程不符合国家或铁道部的有关技术
21、标准、设计文件及合同中对质量的要求。乙方对工程质量缺陷的返修的经济责任按下款执行。4.5.1乙方未按国家或铁道部有关技术标准、设计文件及合同规定要求施工，造成质量缺陷，由乙方担当经济责任。4.5.2 由于设计缘由造成的质量缺陷，在施工之前，乙方应刚好提出，如甲方及建设单位不改，乙方不担当经济责任，乙方发生的返修费用由甲方及建设单位按有关规定协调解决。4.5.3 因为乙方选购的材料、构配件和设备质量不合格引起的质量缺陷，由乙方担当经济责任。第5条设计文件5.1甲方须在开工前进行必要的技术交底，向乙方供应3套的设计文件和图纸。5.2乙方要求增加设计文件和图纸的份数，由甲方供应，费用由乙方自负。5.
22、3乙方收到设计文件和图纸后，在 2 日内组织现场核对。5.4非经甲方供应的设计文件，不能作为乙方施工依据。5.5变更设计文件按本合同第16条办理。第6条双方驻工地机构及代表6.1 建设单位代表姓名：袁珍6.2 甲方代表姓名：张毛成6.3 建设单位托付的驻工地监理单位名称： 乌鲁木齐铁建监理询问有限公司总监理工程师姓名：6.4乙方驻工地机构名称：南疆线库尔勒至喀什段平交改立交工程（1）k984144.85新建1-14m框架桥；（2）k1407522.13新建1-3.68m框架桥项目部乙方项目经理：金龙乙方项目副经理：袁宪灿乙方技术总负责：张劲松6.5涉及营业线时，乙方施工各项目部必需配备满意须要
23、的经考核合格的平安员、防护员、驻站联络员，并持证上岗。第7条甲方工作7.1派驻工地机构和代表，履行甲方职责；向乙方供应由建设单位办理的与该工程相关的各种证件、批件、各种相关资料；负责因本工程施工与建设单位、监理单位和质量监督部门的协调工作及有关部门的交叉协作协调工作。7.2按本合同约定，供应施工图及有关设计文件。组织乙方参与建设单位组织的图纸会审，向乙方进行设计图纸交底。7.3向乙方供应具备施工条件的施工场地和通道等，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。7.4办理开工报告手续；审查乙方报送的实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程施工方案，并督促实施。7.5负责办理本工程对建设单位的验工计
24、价手续，刚好将建设单位批准的本工程进度款拨付乙方。7.6帮助乙方维护合法权益，支持乙方正值行使权利。7.7帮助及指导乙方解决施工生产及项目施工管理中的困难，为乙方根据经批准的施工组织设计进行施工创建良好的环境。第8条乙方工作8.1乙方根据合同的约定完成本工程的施工，并在保修期内履行保修义务。8.2编制实施性施工组织设计、既有线改造及过渡工程的施工方案，报送甲方，审定后组织实施。8.3依据甲方及建设单位的要求，按期报送年、季度施工安排，用款安排，年、季、月工程统计报表，质量平安事故报表。于年末 6 天、季末 5 天、月末 5 天内报送工程形象进度及其他有关状况。8.4按本合同约定的分工范围，做好
25、材料和设备的选购、检验、加工和管理。8.5涉及既有线改建或过渡工程施工，例如天窗修、提报施工安排等，必需严格执行乌铁总20xx426号铁路营业线施工及平安管理实施细则文件的有关规定。担当施工平安的主体责任，必需严格执行营业线施工的各项规章制度、科学制定施工方案，建立完善的施工平安责任制，落实施工平安措施和责任，严格责任追究，应严格按审定的方案、范围和批准的封锁慢行安排组织施工，仔细落实施工平安措施。8.6严格根据设计文件要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付运用。8.7坚持文明施工，对每日的施工料具均要分类堆放，集中管理，防止机械和料具侵限现象的发生。对铁路途路旁和两线间的旧轨、
26、旧枕、配件等路料，要做好清理、回收工作，对短暂不能回收的，要分类堆码整齐，并派专人看管。对短暂不能上道的新轨，要按规定码放、加固，并派人巡检。对线路旁的建筑施工垃圾要刚好进行全面清理，确保线路平安和整齐美观。并做好施工现场环境爱护、劳动爱护平安生产。8.8根据规定提交竣工文件，参与竣工验收工作。8.9刚好向甲方提报验工计价资料。8.10对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其处于完好状态。8.11对工程质量保修期的规定根据国家建设工程质量管理条例和铁道部的有关规定执行。详细要求如下：8.11.1 本工程保修期自建设单位签认验收报告次日起 年。保修金为合同承包总价的5.0%。保修期
27、满后且无保修责任全额无息退还。8.12严格执行和自觉听从乌鲁木齐铁路局关于平安监察的有关规定及平安监察队的检查，与运输设备产权管理单位签订平安协议，同时执行投标时有关平安风险抵押金的规定。8.13严格按建设单位制定的施工平安信息汇报、反馈、考核管理方法及关于加强调度指挥信息管理的规定文件要求。在营业线路上施工或进行影响营业线平安的施工，必需经铁路局或站段审核批准，按规定要求日期上报施工安排申请，铁路局审批的项目于施工起先前月的15日前上报甲方和建设单位施工技术部（工作站或项目部），提报的施工安排应包括：施工方案设计（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围、施工方案及验收支配）施工组织设计（施
28、工组织及负责人、施工平安和质量的保障措施及防护方法、列车运行条件）、施工平安协议书等基本内容；施工技术部（工作站或项目部）审核签字后，于20日前汇总上报至安调部，由安调部统一向运输处提出月度施工安排申请表。对施工中影响平安的重要信息和一般信息，按施工平安信息汇报、反馈、考核管理方法刚好进行汇报、反馈。8.14 乙方在接到设计文件后，必需自觉的与监理方进行施工图现场核对及设计优化。并刚好将结果上报甲方和建设单位。第9条进度安排9.1乙方在接到由建设单位下达的年度投资安排一个月内，向甲方和建设单位以书面形式提出年度施工进度安排，并于每一季度最终一个月下旬提出下一季度工程进度安排。9.2甲方代表应在
29、收到乙方年度施工进度安排 3 天内，以书面形式予以批准或提出修改看法并通知乙方，逾期未批复，可视为同意乙方报告，乙方可据此组织施工。9.3经甲方和建设单位同意的施工进度安排，是本合同的组成部分，双方必需遵守。9.4由于非乙方缘由造成进度滞后，乙方应以书面形式报甲方代表备案。第10条延期开工10.1乙方应按本合同规定的开工日期起先施工。如乙方不能按时开工，应在合同开工日期前 7天，书面对甲方代表和建设单位提出延期开工理由和要求的报告。10.2甲方应在接到乙方报告后 3 天内答复。如甲方在规定时间内未予答复，可视为同意乙方要求，工期相应顺延。10.3甲方代表不同意延期开工要求或乙方未在规定时间内提
30、出延期开工要求，竣工日期不予顺延。10.4由于非乙方缘由不能按时开工，甲方应在合同开工日期前 3 天，以书面形式通知乙方后推迟开工日期，并对乙方因此造成的经济支出赐予适当补偿，并顺延工期。第11条暂停施工11.1在确有必要时甲方可书面要求乙方暂停施工，并在 3 天内提出处理看法。11.2乙方按甲方要求停止施工，妥当爱护已完工程。11.3乙方在接到甲方代表书面复工通知后，接着施工。11.4停工责任在甲方，由甲方担当经济支出，工期相应顺延。停工责任在乙方，乙方负违约责任，并担当所发生的费用，同时工期不顺延。第12条工期延误12.1工期延误缘由及责任12.1.1不行抗力，非甲、乙方责任。12.1.2
31、施工图不能按规定日期提交，属甲方责任。12.1.3重大设计变更引起工程量改变，属建设单位责任。12.1.4发生重大工程质量事故，属造成事故责任方责任。12.1.5主要材料、设备推迟到货，属选购方责任。12.1.6建设资金不到位，属建设单位责任。12.1.7年度安排调整，属建设单位责任。12.1.8其它缘由，依其性质确定责任方。12.2工期延误后果及处理12.2.1非乙方缘由造成工期延误，乙方在状况发生后 24小时内，就延误工程内容、缘由及要求向甲方代表提出书面报告，甲方代表在收到报告后 2 天内予以确认、答复，逾期未答复，乙方即可视为延期要求已被确认，由此造成的损失，甲方应予以补偿。12.2.
32、2乙方缘由造成工程不能按合同工期竣工，乙方担当违约责任。12.2.3非甲、乙双方缘由造成工期延误，由双方协商解决。第13条工期提前依据工期支配，乙方在确保工程质量的前提下，必需做到时间过半任务过半，否则甲方将依据现场的工程实际进度状况，调整施工任务。第14条工程质量检查14.1乙方在施工现场必需建立完善的质量保证体系，并设立专职质检人员，负责施工过程工程质量的管理和检查。14.2乙方应随时接受甲方及监理工程师的监察、检验，不合格的工程按要求返工或修改，并担当返工或修改的费用。14.3甲方缘由造成工程返工或修改，引起的经济支出，由甲方担当。第15条隐藏工程检查和签证15.1在通知监理工程师对隐藏
33、工程检查前，乙方应严格进行自检。15.2乙方自检合格后，按部、路局有关规定格式填写隐藏工程检查证及附件，于隐藏前 24 小时，通知监理工程师或到现场进行检查，并在检查证上签字，方可接着施工。检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师不予签证，待乙方改正后重新检查签证。15.3如监理工程师接到通知后，在规定时间内未能到现场检查时，乙方注明缘由，即可接着施工。监理工程师事后如有疑问，认为确需再行检查，可以提出重新检查，如检查结果合格，其检查返工费用由监理单位负责，否则由乙方负责。乙方同时将检查结果书面报甲方和建设单位备案，如乙方未报甲方和建设单位备案，建设单位有权进行重新检查，其费用由乙方负责
34、。监理工程师在接到隐藏工程检查通知后，不按时到现场，对危及平安的工点，乙方有权视现场状况予以隐藏，其后果由监理单位担当。乙方同时将处理结果书面报甲方及建设单位备案，如乙方未报甲方及建设单位备案，建设单位有权进行重新检查，其费用由乙方负责。15.4乙方未按规定通知监理工程师到现场进行检查，需重做检查及返工的费用均由乙方负责。15.5与设计资料差异较大的隐藏工程，乙方在通知监理工程师的同时，还应通知设计单位参与检查、签证。乙方同时将检查、签证结果书面报甲方及建设单位备案，如乙方未报甲方及建设单位备案，甲方有权进行重新检查，其费用由乙方负责。15.6乙方应接受监理工程师的旁站监理、随时抽查和重点检查
35、，并供应必要的检查条件。15.7在既有的铁路运输设备区域或地方设备（通信设施、电力设施等）区域内施工时，乙方必需提前7天与设备产权管理单位联系，签订设备爱护协议，设立防护区域，树立防护标记并派出防护员到现场负责防护工作，同时报甲方及建设单位备案。否则造成的一切后果及损失均由乙方负责。第16条变更设计变更设计的分类、程序、分工及费用处理，按乌鲁木齐铁路局变更设计管理方法（ 乌铁建20xx517号）办理。16.1类变更设计经原批准单位批准后，甲方应在收到建设单位文件后3 天内向乙方发出变更设计文件。16.2类变更设计经建设单位审定后，甲方应在收到建设单位文件后 3 天内向乙方发出变更设计通知单。1
36、6.3类变更设计经建设单位审定后，甲方应在收到建设单位文件后，马上向乙方发出变更设计通知单。16.4建设单位以变更设计通知单确定的、类变更设计，乙方必需实施。16.5、类变更设计根据批准权限批准后，按批准的增减费用调整合同价款。第17条甲方供应的材料设备除在合同中明确的由建设单位供应的材料设备和必需经过招投标确定的材料设备外，其余材料设备均由乙方自行选购。凡由建设单位供应和经过招标选定的材料设备，乙方均不得再向供应方收取任何形式的费用。第18条乙方选购的材料设备全部物资，扣除由建设单位负责选购的材料设备外，其余的均由乙方自行选购。主要设备及材料必需通过招投标的方式确定供应商。全部材料设备必需满
37、意设计和规范的要求，进入施工现场前必需报监理工程师进行检查和取样，并在监理工程师的监督下进行试验，合格后方准进场。全部材料设备必需具有产品说明书、出厂合格证、运用说明书、三包证书和材料试验报告。第19条合同价款调整本合同签订后任何一方不得擅自变更合同价款但有下列状况之一的可作调整：19.1人力不行抗拒的自然灾难损失；19.2国家安排有重大调整；19.3铁道部发文批准调整的有关费用；19.4已正式批准的、类变更设计；19.5按招标文件和本合同确定的合同价款调整原则，约定的其他增减或调整。19.6本合同执行期内的铁道部发布的有关造价调整文件。19.7任何施工方法的变更引起的费用增减，一律不予调整。
38、19.8凡未经甲方及建设单位同意，乙方自行选购的高于预算价格的设备、材料，其超出部分的费用由乙方自行担当。第20条工程预付款本工程根据施工合同生效后7日内支付合同价款的25.0%为预付工程备料款，即1015000元（大写：壹佰零壹万伍仟元整）。本工程预付款在计价付款到合同价的50%时一次性扣回。第21条验工计价验工计价依据工程进度，根据月度估验、季度、年度验工计价及末次验工清算分阶段办理。21.1月估验工程款：乙方应按甲方要求，并依据当年投资安排（扣除列入当年安排的设备）及施工组织设计支配提出季度用款安排，在规定时间内上报甲方。21.2季度验工计价：乙方按当季实际完成的工作量，分章节编制季度验
39、工计价表，经监理工程师签认后，于规定的时间内报甲方，作为季度结算。工程建设施工合同 5第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件（以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的涵义：发包方（简称甲方）；协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在协议条款中指定的代表人。承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议
40、条款中指定的代表人。社会监理：受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位：甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。工程：协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通
41、过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。开工日期：协议条款约定的工程开工日期。竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证
42、、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不行抗力：因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次合同文件应能互说明，互为说明。除合同另有约
43、定外，其组成和说明依次如下：（）协议条款；（）合同条件；（）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（）构成合同一部分的其它文件。当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明）；双方看法仍不一样的，按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文件的说明、说明则运用汉语一般
44、话。适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求运用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。第四条图纸甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方供应完整的施工图纸，并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸，将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款，并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。甲方对图纸有特别保密要求的，乙方实行相应的措施保密，由甲方担当费用。乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方担当。乙方未如约收到甲方供应的图纸，应在天内将所