《建设工程施工协议书精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程施工协议书精品.docx（79页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建设工程施工协议书建设工程施工协议书1合同号：_甲方：_具体地址：_邮政编码：_联系人：_联系电话：_居处：_乙方 ：_具体地址：_邮政编码：_法定代表人：_联系电话：_居处：_甲方经过招选，选定乙方作为移动电视基站机房建设工程施工单位，并托付乙方负责移动电视基站建设所涉及的相关事宜。为明确甲乙双方的权利与义务，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，本着互惠互利的原则，双方就托付建设工程施工有关事宜达成以下协议以共同遵守：第一条工程项目概况（一）项目名称：机房建设合同（二）施工地址：_（三）双方委派的工程代表：甲方代表：_联系电话：_乙方代表：_联系电话：_其次条工程项目的运作方式（一
2、）甲乙双方协商确定，由甲方将机房建设工程发包给乙方，包括机房设计、施工与相关单位沟通协调等全部相关事宜均由乙方负责；（二）甲方制订机房材料和机房建设设计要求，乙方依据甲方制订的要求和细则进行材料选购、工程施工，其间乙方涉及到的与施工有关的各项事宜均由乙方自行解决，涉及乙方不能确定的技术的问题或特别突发状况应和甲方协商解决。第三条工程项目的详细内容（一）根据甲方对机房基础和墙面板材的材料参数要求进行设计施工（要达到甲方要求及平安技术指标，见附件一）。（二）机房的设计、选材、材料选购、机房装饰、地面防静电处理、材料搬运等。（三）机房室内设备、空调、照明等电源布线（包括材料选购）。（见附件一）（四）
3、协作甲方进行设备的调试、调测。（五）机房的接地及防雷处理（按国家标准，见附件一）。（六）其它与基站机房建设有关的事宜。第四条工程价款与费用结算（一）工程施工总价款人民币（小写）：_（人民币大写：_）；其中包含项目内容所涉及的各项费用及税金。（二）付款方式：1乙方办理完毕全部站点的手续并经甲方认可后，甲方付给乙方总合同金额的30%作为工程启动资金。2机房建设完毕（包括机房建设装饰、电源引入、室内布线、设备接地线、避雷等）经甲方验收合格再付总合同金额的_%。3剩余_%工程合同款于工程全部完工_个月后经甲方终验合格后全部支付完毕；4、甲方将合同项下的应付合同款付至乙方以下指定帐户：收款人：_开户行：
4、_帐户：_5乙方在甲方支付合同款项时，应先按各期付款数额向甲方开具符合国家法律法规和标准的税务发票甲方收到合格发票后予以支付相应款项。不开具或者开具不合格的发票，甲方有权延迟支付款项直至乙方开具合格发票之日且不担当任何违约责任，且乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。第五条工程期限（一）工程开工日期为：_；（二）施工最终期限：_；（三）完工时间预料：_第六条双方的权利和义务（一）甲方的权利与义务1甲方应刚好向乙方供应必要的工程施工图纸和工程施工技术要求，明确乙方的详细工作内容；2甲方负责供应应由甲方供应的安装设备及附随设备的安装件，确保不影响施工进度；3施工过程中，甲方有权依据须要对工程和施工
5、进行相应的调整和修改，详细程序及细微环节由甲乙双方协商；（二）乙方的权利与义务1乙方应在规定的时间内提交施工组织设计方案和施工综合进度安排，甲方对于乙方提交的施工组织设计方案和施工综合进度安排同意与否，应在_日内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的施工组织设计方案和施工综合进度安排为合同附件，应共同遵循；2乙方应保证具备以下施工资质与条件，签约时应向甲方出具相关的证明材料：（1）施工单位的营业执照及法人证明书；（2）施工主管部门规定的其他应具备的条件。3乙方负责应由甲方供应的设备由甲方存放处运抵施工现场，或甲方指定的场所；4乙方按甲方要求负责基站机房材料选购、与业主协调、机房基础设
6、计、整体施工等工作；5合同签订时乙方应向甲方交纳每基站站点人民币 万元施工保证金，用于施工质量和完工时间的保证；6乙方在组织施工时应切实留意平安，凡施工人员在施工期间所发生的一切意外事故及人身损害事故，由乙方自行负责；7乙方在施工过程中造成侵害第三人人身或财产损害的责任由乙方负责。8每一站点施工过程中产生的垃圾废物由乙方负责刚好处理。第七条未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利义务转让给任何第三人，不得将工程项目进行分包和转包；第八条乙方施工人员在工程施工期间，应听从遵守甲方有关制度，维护甲方的企业形象，不得借甲方的名义在施工期间从事各种违法违纪活动，由此产生的一切后果由乙方负责。第九条
7、保密条款：甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方商业信息及其它商业隐私。任何一方如将获知的对方商业隐私泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并担当相应的法律责任。第十条工程质量与验收（一）甲方按移动电视放射基站的施工及验收标准对乙方所完成的工程进行验收，乙方每施工完一个基站即通知甲方进行验收。（二）乙方按甲方建设施工及验收技术规范、采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。（三）以上检查合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题
8、，仍由乙方担当责任。（四）以上检查检验应执行电信建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方担当，相应顺延工期。（五）工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方担当违约责任，并赔偿由此造成的损失。（六）由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工，修改的经济支出由甲方担当，工期相应顺延。（七）须要进行中间验收
9、的工程或部位，在合同中约定其名称、验收时间、要求及甲方应供应的便利条件。（八）工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐藏或中间验收48小时前通知甲方代表验收，并打算验收记录。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后再由甲方重新组织验收。第十一条违约责任（一）合同签订后若因乙方缘由造成工程逾期交付或因施工质量不合格给甲方造成损失，甲方有权视状况予以扣留部分或全部保证金，不足以弥补因乙方过失给甲方造成的全部损失的部分从工程合同款中扣除（原则上施工期限每逾期一
10、天扣罚保证金_%），不行抗力因素除外，因甲方缘由造成的乙方工程延期或者给乙方造成的损失由双方协商解决。（二）乙方应严格根据甲方的要求进行施工，不能自作主见，否则造成的一切损失均由乙方自行负责。（三）本合同生效后，除甲乙双方一样同意或不行抗力外，双方应仔细履行。任何一方单方中止合同，应担当违约责任，违约金为本合同工程施工费用总金额的_%。（四）乙方施工质量和要求达不到甲方预先要求，甲方有权要求乙方予以完善和改进，由此产生的一切费用由乙方负责，并不因此而增加施工工期，给甲方带来损失的，甲方有权向乙方索赔直至扣除乙方的施工费用；（五）在系统运行中若因乙方施工质量造成的运行故障，乙应担当由此造成的一切
11、损失。（六）由于乙方施工质量问题或乙方在施工过程中没有全力协作甲方工作而给甲方造成经济损失的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方担当由此造成的损失。（七）因甲方缘由给乙方造成的经济损失由甲方负责。第十二条争议解决方式甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决，协商不成的，双方一样同意向深圳仲裁委员会申请仲裁。第十三条本合同未尽事宜，双方协商解决。经双方协商一样，合同条款可以予以变更或终止。第十四条本合同签署之日起日内，乙方应向甲方一次性交纳施工保证金壹万元人民币，方可正式施工。本合同自交纳保证金之日起生效。第十五条本合同一式四份，甲乙双方各执两份。甲方：（章）_ 乙方（章）_代表人：（签字
12、）_ 代表人：（签字）_托付代理人：_ 托付代理人：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日 _年_月_日建设工程施工协议书2总包单位（以下简称甲方）：新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司劳务分包单位（以下简称乙方）：工程名称：为了加强建设工程施工现场平安生产的管理，保障建设工程顺当进行，促进平安生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害，依照中华人民共和国平安法、中华人民共和国劳动法、建设工程平安生产管理条例、乌鲁木齐市平安生产目标责任管理方法等的有关规定，双方本着同等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中生产平安。一、甲方
13、的权利、责任和义务：1、严格贯彻执行国家、自治区、市、公司等有关行业部门的法律法规及条例，驾驭平安动态。对上级相关平安工作的批示、吩咐和规定等刚好向乙方传达，并对落实状况进行监督检查。2、由甲方主管平安人员向乙方人员进行入场平安教化，必要时进行平安培训，乙方应刚好进行班组平安教化，提高自我爱护意识和防范措施，让每个工人在教化记录上签字。3、甲方对施工现场的平安生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、惩罚及监督教化、培训等相关详细活动事项。4、有权对乙方作业过程中出现的平安问题进行指责、教化并督促乙方进行整改落实。5、甲方应在乙方入场一周内督促乙方上报劳务人员花名册及各工种实际状况。6、对
14、乙方进行平安技术交底并进行定期或不定期的检查，发觉隐患、违章要刚好通知乙方，提出整改措施，乙方整改不力的，应当依据相关规定向甲方支付500元至5000元的违约金。乙方不执行甲方各项规章制度，经甲方警告无效的，甲方有权解除劳务分包合同，乙方应无条件退出现场，并自行担当全部损失。7、乙方自备运用的各类机械、设备、机具等要由甲方验收合格后方可运用。8、甲方应对施工现场的重点部位及危急部位进行有效的处理及防护，为乙方供应平安的施工环境。9、乙方针对危急部位及平安隐患提出的合理建议，甲方应接受并进行处理。二、乙方的权利、责任和义务：1、应严格遵守国家有关劳动爱护法规及甲方各项平安管理制度，对进入施工现场
15、全部人员，做好平安教化。2、乙方应依据甲方制定的平安施工方案及平安技术交底进行施工。3、乙方应维护甲方的声誉、利益，根据建筑业平安作业规程和标准自觉消退一般事故隐患，对施工现场存在的重大平安隐患向甲方提出相应处理建议，防止伤亡及其他事故的发生。4、乙方必需设专、兼职平安管理人员，负责乙方的平安生产管理，帮助甲方的平安管理工作。5、乙方负责人决不能纵容、包庇施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当劳务队（班组）的爱护伞.6、乙方在工人入场一周内应向甲方供应进场人员，不得缺人、漏人。7、假如乙方职工发生因工伤亡事故，乙方应干脆负责伤亡者家属的接待善后工作，因此发生的费用由乙方先行支付，待事故调
16、查清晰后由责任方支付。乙方应当为职工缴纳工伤保险，如乙方未依法为职工办理工伤保险，则应对工伤亡事故担当全部责任。8、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章作业，乙方负责人及班组长不得违章指挥作业。9、爱惜、爱护各种施工现场平安防护设施、设备、警示标记及器具，并做到运用的劳动爱护用品符合规定的要求。10、听从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。11、乙方自备运用的施工机械、设备必需要有设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查修理记录。对机械设备现场要有专人管理，做到常常检查，发觉问题刚好整改。12、针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组
17、长或平安管理人员对工人进行有针对性的平安讲话。13、乙方依据甲方的有关管理规定、制度、平安生产管理目标规定主动协作甲方工作。凡属乙方出现三违和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，公司将肃穆处理。14、乙方每次更换和调动人员，必需事先向甲方通报，并落实好各项手续，严禁出现未经教化人员上岗。15、乙方全部特别作业人员，必需持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。16、乙方任何人员进入工地现场必需戴好平安帽并系好平安帽下颌带，不准光脚、穿拖鞋及高根鞋，高空作业人员不得向下抛洒任何物体。17、乙方从事食品操作的人员必需持有效的健康证，并要保持食堂及周边环境清洁卫生，严禁食物中毒。18、对
18、甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的看法和足够的理由。19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区从事违法犯罪行为，不得破环公共设施及工地设备材料，不得偷盗、转卖工地及他人材料物品，不得打架斗殴、酗酒、传播淫秽物品，严禁酒后上班。20、由于乙方责任造成生产平安事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。三、其它1、本协议如有其他未尽事宜，双方协商解决，并以书面协议补充约定。2、乙方应当根据甲方要求的日期交齐相关手续和证件，否则除担当由此产生的责任外，还要担当上级部门或公司对甲方的惩罚。四、开工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日本协议双方签字、盖章后生效，不
19、得擅自更改；工程完工后本协议自行终止，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，平安管理部备案壹份。签章：（加盖总公司印章） 签章：（加盖劳务公司印章）甲方托付授权人： 乙方法定代表人：日 期： 日 期：建设工程施工协议书3甲方：_乙方：_一、工程名称：_。二、工程内容及工程量：_。三、工程总造价：大写（￥_元）四、工程质量标准：乙方应按甲方供应的_施工设计图纸进行施工，施工必需符合村级组织活动场所建筑工程技术规范的标准，对该项工程要求达到：合格品。五、约定施工工期：_年_月_日_年_月_日六、工程款结算方式：甲方根据工程进度和工程质量标准拨付。（扣10%质量保证金，无质量问题到期返还）七、资金来源
20、：省、市、县村级活动场所建设资金。八、甲乙双方责任：甲方供应施工设计图，乙方应在开工前细致核对甲方供应的全部施工图纸。如发觉施工图存在偏差或问题，应刚好与甲方取得联系，说明权由甲方确定。乙方应做好文明施工，环境爱护措施，促进和谐社会发展，履行平安生产职责，建立健全施工平安管理体系。施工中若出现的任何平安问题，均由乙方负责。九、质保期（一年）此工程质保期_年：_年_月_日均由乙方负责。十、本合同经双方验收合格，签字后生效，并结清全部款项，随之本合同自行失效。十一、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。甲方（公章）_乙方（公章）_年_月_日_年_月_日建设工程施工协议书4发包单位（简称甲方）：承包单位
21、（简称乙方）：依据中华人民共和国平安生产法（以下简称平安生产法）、中华人民共和国环境爱护法、中华人民共和国合同法及相关法律、法规的规定，本着“平安第一、预防为主”的原则，经甲乙双方等协商，达成一样看法，自愿签订本合同，并共同遵守本合同的各项规定。一、 甲方的责任、权利和义务1、甲方有权对乙方的平安生产资质（平安生产许可证）、健康平安环境业绩、设备设施平安状况、人员上岗资格等进行审查。2、甲方应供应本单位管理制度及有关规定，有权对乙方施工作业过程的平安环保状况进行监督检查，有权责成乙方对发觉的问题和隐患进行整改。乙方未按要求进行整改，甲方有权责令停工直至终止合同。3、甲方有义务和责任监督约束本单
22、位职工在进入乙方施工现场时，严格遵守有关平安环保规章制度，履行各自的平安环保责任。二、 乙方的责任、权利和义务1、乙方应严格遵守平安生产法及公司的相关制度、法律、法规和行业标准的规定。2、乙方应依据平安生产法及相关法律、法规和行业标准，建立健全以平安生产责任制为核心的各项规章制度、操作规程和技术标准，并在施工作业过程中实行。3、乙方必需持有政府部门核发的有效平安生产许可证。4、乙方应为承包工程项目的施工作业配置符合平安环保要求的设备设施，保证合格的平安环保生产条件。5、乙方应配置符合平安环保要求的人员进行施工作业，组织全部施工人员进行平安环保培训，特别工种必需确保100持证上岗。6、乙方应按国
23、家有关法规为参加项目施工的全体人员、设备办理保险，并为施工人员配发符合国家和行业要求的劳动防护用品。7、乙方应当要求甲方人员在进入施工现场时，严格遵守双方平安环保规章制度和相关规程。8、乙方有义务定期向甲方汇报平安环保状况，接受甲方的平安环保监督检查。三、生产组织与协调1、施工作业过程的生产组织由乙方全面负责。乙方在施工作业起先前应成立平安环保领导小组，明确项目平安环保管理人员及职责，确保平安环保责任得到有效落实。发生事故时由乙方负全部责任。2、乙方在项目开工前，组织对项目施工风险进行全面识别和评估，并依据识别评估结果，制定风险削减和限制措施以及有关规程和制度，并在施工作业中落实。3、乙方在开
24、工前应组织或托付地方政府对参加项目施工的人员进行培训教化，电气焊工、电工、起重工等特别工种必需持有效合格证件上岗，施工前应组织进行健康检查，确保参加项目施工人员满意平安环保要求。4、乙方应定期对施工机械设备、作业工具、劳动防护用品进行检查、维护和保养，特种设备（锅炉压力容器、起重机械等）必需经地方政府有关部门检验，取得合格证后方可投入运用。5、乙方对施工过程中的危急作业必需进行严格管理，有限空间作业、高处作业、动火作业、动土作业、有毒有害作业等必需严格执行作业许可制度，工业动火等作业由乙方负责到地方政府办理审批手续。7、乙方在施工作业过程中，不得违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。8、乙方在施工
25、作业过程中，必需对本单位平安环保状况进行常常性检查，刚好整改事故隐患。9、乙方在购置、运用、运输、贮存与施工作业有关的危急化学品、民爆物品等危急物品时，必需按规定到地方政府办理审批手续。10、未经甲方允许，乙方不得擅自将工程分包给其它施工单位或个人进行施工。四、其它补充条款（依据实际状况补充制定）1、建筑装饰工程施工合同中第8条8.2条款中增加乙方在施工期间还应严格遵守公司的相关制度、法律法规。2、建筑装饰工程施工合同中第8条8.4条款中由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失和平安事故责任。3、建筑装饰工程施工合同中第8
26、条8.3条款取消。五、事故处理工程项目施工过程中发生事故时，总包方应马上向本单位主管部门报告，并同时通知甲方。甲方应在规定时间内向本单位主管部门报告。六、违约责任1、工程未经过验收交付，甲方提前动用相关设施引发事故时，由甲方担当责任。2、由于乙方缘由引发事故导致甲方或第三方人员损害、经济损失时，由乙方担当全部责任。七、其它1、本协议争议解决方法与承包合同争议解决方法相同。2、本协议作为承包合同的组成部分，与承包合同同时生效或终止。3、本协议未尽事宜或与国家、地方政府有关规定相违反的，按有关法规或规定执行。4、本协议一式两份，甲乙双方各持一份。发包单位（盖章）： 承包单位：（章）法定代表人或 法
27、定代表人或托付代理人（签字）： 托付代理人（签字）：签订时间： 年 月 日建设工程施工协议书5发包人：都昌县源生环保科技有限公司 （以下简称甲方）承包人： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，双方就本工程施工事项协商一样，同意订立本合同，并共同信守合同各项条款。第一条 工程概况（一）工程名称：都昌县生活垃圾综合处理厂项目（二）工程地点：江西洪城水业都昌分公司西侧（三）工程内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程（四）工程价款：本工程投资额约 元人民币。（五）承办方式：乙方对工程实行总承包
28、，即包人工、包材料、包机械、包工期（图纸以内的全部内容）、包质量、包平安、包文明施工。本工程不得分包、转包。其次条 合同工程（一）开工日期：20xx 年5 月 26日（二）竣工日期：20xx年 11 月26日（三）合同工程总日历天数180天。第三条 合同价款（一）合同价款依据1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价方法，根据现行20xx年建筑工程消耗量定额、20xx年安装工程消耗量定额和20xx建筑工程计价清单，取费类别按工程类别。（二）工程结算1.工程竣工，并符合下列全部条件，甲方予以决算：A工程通过城建质监部门竣工验收，全部达到工程设计要求和国家验收标准，无任何质量问题。B工程在施工过程
29、中，乙方严把材料质量关，全部材料均为国家合格产品，无任何假冒伪劣产品用于本工程，无偷工减料行为。能严把施工质量关，全部施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。C乙方交纳清了全部应当由乙方交纳的费用（建设税金、城建部门管理费及其他费用等等）。2.乙方依据实际工程量，根据工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书，送交甲方审核。第四条 质量标准工程质量标准为：（一）乙方必需按国家相关规范和质量施工技术标准要求，依据甲方供应的施工图、设计变更及技术交底，细心组织施工，加强质量限制，确保工程质量，按时完成本合同工程及其缺陷的修复。在施工中依据有关质量标准组织验收，假如质量不符合标准，乙方必需
30、返工修复，其费用损失由乙方担当，工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿全部经济损失，且工期不予顺延。（二）隐藏工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐藏，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐藏的工程进行检查和测量，合格后才能隐藏。否则，返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐藏工程检验通知后在48小时内不履行检查，乙方视为甲方同意隐藏，否则，返工费用由甲方担当。（三）详细质量要求如下：本工程质量标准要求全部达到合格工程，争创优质。第五条 材料供应及机械租赁（一）乙方选购材料及要求1.应事先通知甲方，请甲方看样，留滞样品，并经甲方书面同意后，方可选购。2.乙方选购的全部
31、材料必需有出厂合格证及检验报告单，并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地运用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。（二）周转材料及机械租赁：乙方应依据详细状况，配备满意本工程须要的机械设备和周转材料。第六条 平安文明施工（一）乙方必需遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工平安、劳动爱护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程平安施工组织要求，严格根据平安标准施工，做好本工程的平安管理工作。（二）乙方在施工现场要配置必要的平安、文明施工设施和爱护器材，设立平安警告标示牌，并设专职的平安员，保障施工现场的平安。特别工种要经过专业培训，持有效证件上岗。施工作业人员未经平安生产教化培训，
32、不得上岗作业。（三）乙方在整个施工期间要为其工作人员供应必要的平安防护和劳动爱护用品，并进行人身保险，保险费用乙方担当。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不担当任何责任，乙方应对以上事务负责，费用自理。（四）乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对全部的人身、工程本体和甲方财产实行爱护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失担当全部责任。（五）乙方必需严格限制火工品，遵守有关火工品的管理制度，严禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并担当经济损失。（六）施工现场材料应堆放
33、整齐，机械设备安装井然有序，施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整齐、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。甲乙双方要签订建设工程承发包平安管理协议。第七条 双方职责（一）甲方职责1.负责本工程的场地平整、通水电工作，保证施工期间的须要。2.向乙方供应施工场地的工程地质和地下管线资料，对资料的真实精确性负责。3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。4.确定水准点与座标限制点，以书面形式交给乙方，进行现场交验。5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。6.协商处理施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物并担当有关费用。7.负责工程的施工监理，对施工平安、质量、进度等进行监督
34、检查。8.刚好组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。（二）乙方职责1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。2.负责施工界内的用水、用电（水源、电源甲乙双方应依据详细状况明确责任）及施工便道和乙方临时设施的修建并担当费用。自行担当乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。3.开工前编制施工组织设计、施工总进度安排、材料设备安排、用水、用电安排等，并报甲方审批。开工后应供应安排、进度报表的名称及完成时间：季工程安排、月工程安排在当季或当月末供应下季或下月安排季工程进度、月工程进度在下季或下月前3天内呈报至甲方。4.将投入本工程的施工人员花名册及特别工程操作证复印件报
35、甲方备案。5.敬重监理，信守合同，维护甲方的信誉。6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、平安质量监督检查，确保平安、质量、环保达到标准。7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失，乙方应负责赔偿。8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。9.项目承包人（或经理）、技术负责人等主要人员应保证刚好到位并常驻现场对本工程的管理，离开工地3天以上必需向甲方履行请假手续。10.上道工序完成后，未经甲方质检人员或监理同意，不得进入下道工序施工。违反者，损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检
36、验通知后在24小时内不履行检查，乙方视为甲方同意进入下道工序施工，否则，返工费用由甲方担当。11.施工现场实行标示牌管理，写明工作范围、作业内容和质量要求，仔细执行三检制度（即自检、互检和工序交接检验制度）。依据工程须要，供应和修理夜间施工运用的照明、围栏设施，并负责平安保卫。12.负责合同规定的保修期内的缺陷修复，直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验，若托付甲方完成，甲方要收取相应的费用。14.搞好文明施工和标准化作业，遵守环境爱护法，对已完工的各类建筑物，在交工前负
37、责保管并清理好场地。15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并担当相应费用。16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约，听从业主内部治安、物业等相关管理，因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等，由乙方自行处理。17.自行担当乙方平安部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。18.根据中华人民共和国职业病防治法的规定，乙方应自行担当投入本工程的全部人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并担当由此而发生的相关费用。第八条 工程价款的支付（一）本合同不支付工程预付款，乙方必需具备满意本工程的流淌资金。（二）付款方式 本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工起直到中心预算内补贴资金到位后连本
38、带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后起先计算，按建设银行同期贷款基准利率。工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。第九条 违约责任（一）甲方未按合同规定的条款履行的，应担当相应责任。（二）乙方1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罚3000元，限额为10万元。2.不听从甲方及监理检查监督发觉一次扣1000元。3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场，发觉一次罚款500。4.若乙方在保修期内缺陷修复不刚好，甲方有权指定
39、第三方修理，费用由乙方担当，并在质保金中扣除。非乙方责任，乙方不担当费用。第十条 争议的解决方式合同执行过程中假如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成时，由江西省九江市仲裁委员会裁决。第十一条 其它1.乙方不得将本工程转包，如有发觉转包，甲方有权终止合同，并按合同价款10%进行惩罚。2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资，否则，甲方在支付乙方工程款时，有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。3.工程竣工后，保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离全部在建设单位基础上的临时设施，同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾
40、，如不按规定时间内完成，乙方担当每天500元违约金。第十二条 附则合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工安排，对工程质量、工艺、平安、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分，双方必需遵守。第十三条1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书，补充协议与本合同具有同等效力。2.与本工程签定的其它相关协议、合同，与本合同有冲突的均以本合同为准。3.本合同书双方约定正副本份数：正本贰份，甲乙双方各执壹份，副本肆份。附：1、工程质量保修书；2、议价价格表3、工程预算书。甲方单位：乙方单位：甲方代表：乙方代表：签约地点：签约日期： 年 月 日附件1：工 程 质 量 保
41、 修 书发包人（全称）：都昌县源生环保科技有限公司 （ 以下简称甲方）承包方（全称）： （以下简称乙方）为保证 工程在合理运用期限内正常运用，发包人、承包人经协商一样签定工程质量保修书。承包人在质量保修期内根据有关管理规定及双方约定担当工程质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程，主体结构工程，屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。详细质量保修内容双方约定如下：上述内容及合同范围内装修工程二、质量保修期质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。双方依据国家规
42、定，结合详细工程约定质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理运用年限；2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；3.电气管线、上下水管线、设备安装工程为2年；4.装修工程为2年；5.室外的上下水和小区道路等市政公用工程为1 年。三、质量保修责任1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可托付其他人员修理，修理费用从质量保修金扣除。2.发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应马上到达事故现场抢修。非承包施工质量引起的事故，抢修费用由发包人担当。3.在国家规定的工程合理运用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人缘由致使工程在合理运用期限内造成人身和财产损害的，承包人应担当损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 3 %；五、质量保修金的返还甲方在质量保修期满后天内，将剩余保修金返还乙方。六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。甲方（公章）： 乙方（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签