《标准版施工合同精选.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《标准版施工合同精选.docx(64页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、标准版施工合同标准版施工合同1发包方:_(以下简称“甲方”)与承包方:_(以下简称“乙方”)为维护双方的权益,依据现行的法律、法规和规章,结合本工程的详细状况,签订本合同,并遵照执行。第一章合同背景第一条施工地点位于_市_区_路_弄_号_室,(以下简称“该房屋”)。该房屋竣工验收合格,并已交付运用。其次条甲方托付乙方施工,使房屋平安、卫生、美观、适于居住、便利生活、令人心情愉悦。其次章施工单位资格第三条乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人,通过最近一次企业年检,具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质,资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的,甲方有
2、权终止本合同,乙方应当马上返还甲方已支付的费用,并赔偿乙方损失。第四条本合同签订前,乙方应向甲方出示营业执照、资质证书原件。第三章施工内容第五条该房屋属_结构,房型为_房_厅_厨_卫,建筑总面积为_平方米;施工的是其中的_房_厅_厨_卫,施工面积为_平方米。详见作为本合同附件(一)的房型图中红线匡定部分。第六条施工内容和做法说明如下(不够可附页):(一)厅:地面部分_,墙面部分_,天棚部分_,门窗部分_,其他_;(二)房:地面部分_,墙面部分_,天棚部分_,门窗部分_,其他_;(三)厨:地面部分_,墙面部分_,天棚部分_,门窗部分_,其他_;(四)卫:地面部分_,墙面部分_,天棚部分_,门窗部
3、分_,其他_;(五)其他:地面部分_,墙面部分_,天棚部分_,门窗部分_,其他_;前款没有说明的,依作为本合同附件(二)的装修施工图确定。第四章材料、设备和价款第七条施工运用的材料和设备见作为本合同附件(三)的主要材料报价单、作为本合同附件(四)的协助材料报价单,乙方的人工费见作为本合同附件(五)的人工费报价单。第八条至第十三条在乙方供应施工运用的材料、设备以及劳务的情形下适用第八条该房屋工程总价款为_元,其中材料费_元、人工费_元、管理费_元、设计费_元、垃圾清运费_元、税金_元、其他费用_元。工程总价款是各分项价款的总和。前款所述的总价款和分项价款是乙方的预算价格。结算价格超出预算价格的,
4、甲方按预算价格支付工程总价款;结算价格低于预算价格的,甲方按结算价格支付工程总价款。第九条乙方对材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费的报价,不得超过本合同签订时该费用的市场平均价格。乙方在本合同中的报价超过市场平均价格的,按市场平均价格结算。双方对前款所述的市场平均价格有异议的,可以托付价格评估部门评估,价格评估部门的评估结论,双方应当接受。第十条乙方应在主要材料报价单和协助材料报价单中注明材料和设备的名称、生产厂厂名、厂址、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。乙方供应并已经运用的材料和设备与主要材料报价单和协助材料报价单的规定不符的,甲方有权选择以下列方式之一处理,乙方应当接受:(1)
5、甲方同意接着运用的,乙方免收该材料和设备的费用;(2)甲方不同意接着运用的,乙方应当依据主要材料报价单和协助材料报价单的规定更换和重做,更换后的材料和设备费减半收取,原工期不变。第十一条乙方应当提交说明书、保修单、环保说明书和购货发票复印件,甲方要求与原件核对的,乙方应当同意。发票上应当载明产品名称、品牌、型号、规格、等级、价格和数量。第十二条乙方供应的材料和设备质量必需符合国家标准,有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等,不得运用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。乙方供应的材料和设备必需符合国家环保标准,包括但不限于完工后的室内空气质量,辐射、照明和噪音
6、强度等指标,使甲方达到平安居住、生活的目的。乙方违反前两款规定的,应当马上更换和重做,更换后的材料和设备不再收费,原工期不变。第十三条甲方变更施工内容的,乙方应当同意。工期、总价款、主要材料报价单和协助材料报价单的内容相应改变的,经甲方书面确认后生效。第十四条至第十六条在甲方供应施工运用的材料、设备,乙方供应劳务的情形下适用第十四条该房屋的工程总价款为_元,其中人工费_元、税金_、其他费用_元。第十五条甲方供应的材料、设备,应当按时送到现场,乙方应办理验收手续。甲方供应的材料、设备不符合国家标准的,乙方应在验收后以书面形式向甲方提出,甲方仍表示运用,造成损失的,由甲方担当责任。甲方供应的材料、
7、设备运抵现场,经乙方验收后发生损坏的,乙方应当赔偿。第十六条甲方供应的材料和设备,均应用于本工程;未经甲方同意,乙方不得挪作他用。因乙方缘由导致甲方供应的材料和设备短缺或被更换的,乙方应按短缺材料和设备的价款或材料和设备被更换前后差价的10倍赔偿甲方。第五章付款方式第十七条工程款按以下方式支付:(一)本合同签订后,开工前二至_日,甲方支付相当于总价款30的工程款;(二)完成50的工程量之日后的_日内,甲方支付相当于总价款40的工程款;(三)竣工验收后_日内,甲方支付相当于总价款25的工程款。(四)竣工验收合格_年后或双方约定的保修期满,甲方支付相当于总价款5的工程款。甲方支付工程款,乙方的业务
8、员或施工人员收取的,视为乙方收取。第十八条因变更施工内容导致总价款增减的,甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。第十九条双方款项往来,均应出具收据。施工结束,甲方全额付清应付款项后,乙方应当出具合法发票。其次十条竣工验收合格后,甲方有权留取相当于工程总价款的5的保修基金。竣工验收合格后_年内没有发生工程质量问题的,甲方应将保修基金全额退还乙方。第六章结算其次十一条工程竣工,甲方验收后对价款有异议的,可以要求不超过_日的核价期,核价期内,甲方有权暂停向乙方付款,乙方应当同意。甲方若托付第三方进行评估的,核价期至取得评估报告之日届满。甲方托付第三方评估价格的,以主要材料报价单和协助材料
9、报价单约定的价格作为计算总价款的依据,根据评估结果结算总价款,乙方应当同意。第七章工程进度其次十二条本工程于_年_月_日开工,_年_月_日竣工,工期为_天。每日施工时间为_时_分至_时_分(_时_分至_时_分休息)。工期中施工时间内,乙方未施工的,不论工程是否竣工,未施工的每_日按延误工期_日处理。不满_日的按_日处理。第八章施工其次十三条乙方指派_为工程驻工地代XX,负责本合同的履行,包括依据要求组织施工,协调、处理由乙方负责的各项事宜。乙方对其指派的驻工地代XX的行为均予认可。乙方更换驻工地代XX的,应当书面通知甲方;甲方收到更换通知前,乙方对原驻工地代XX的行为应当认可。其次十四条乙方应
10、当自行施工,未经甲方同意,不得将本工程转包给任何第三方。其次十五条工程执行db08-62-97住宅建筑工程技术规程、db3130-1999住宅装饰装修验收标准,以及国家和本市建筑行政主管部门制定的其他标准、质量评定验收标准和双方的约定。其次十六条施工期间,甲方及其代表有权在现场查看、了解、检查施工状况,乙方应当协作;但甲方不得因此影响乙方施工。其次十七条乙方应当根据工程建设强制性标准和其他技术标准施工,根据甲方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程,确保工程质量,不得偷工减料。其次十八条施工期间,甲方修改设计方案并相应地变更施工方案、增减施工内容的,应在变更的项目施工前通知乙方,乙方应当依据甲
11、方的要求施工。甲方变更、增减施工项目的,应当与乙方签订作为本合同附件(六)的工程项目变更单。因甲方变更工种项目引起竣工日期和工程总价款改变的,按本合同第十三条的规定处理。其次十九条乙方在施工中不得变更建筑主体和承重结构,不得擅自折、改供暧、燃气管线,或实施其他影响建筑结构,危害运用平安,和超过住宅原设计标准的行为。甲方要求实施前款规定禁止的行为,乙方可以拒绝,但应当供应修改看法。第三十条乙方应当遵守施工平安操作规程,实行必要的平安防护和消防措施,保证作业人员平安,避开甲方房屋和其他财产的损失。乙方违反前款规定,造成损失的,应当赔偿。第三十一条施工中,不得侵占公共空间,不得损害公共部位的设施。乙
12、方违反前款的规定,引起相邻纠纷和与物业公司及任何第三方的纠纷的,应当负责处理,造成甲方损失的,应当赔偿。第三十二条施工现场发生的水、电、煤气、电话等公用事业费用由甲方担当,但日平均支出超过以下限额的,超过的部分由乙方担当:水费_元日,电费_元日,煤气费_元日,电话费_元日。前款所述施工现场每日发生的各项公用事业费为施工期间该项费用的总额与施工天数的比值,以公用事业企业的付款通知或收据为认定费用的依据。第九章验收第三十三条隐藏工程完工后,乙方应在完工前_日书面通知甲方验收,甲方应当按乙方通知的时间参与验收。甲方不能按时验收的,应当通知乙方另行支配时间。甲方无法刚好验收,可能导致乙方延误工期的,乙
13、方可以组织人员验收,甲方应当接受验收结果。甲方事后要求复验的,乙方应当按要求办理复验,复验合格的,复验、返工费用由甲方担当,工期予以顺延。第三十四条工程竣工后,乙方应在竣工前_日书面通知甲方验收,甲方应自接到通知后_日内根据工程设计合同约定和相应的质量标准组织验收,验收合格的,办理验收移交手续,签署作为本合同附件(七)的工程质量验收单和作为本合同附件(八)的工程结算单。乙方应当出具作为本合同附件(九)的住宅室内装饰装修质量保修书。甲方在规定的时间内不能组织验收的,应当刚好通知乙方另定验收日期,验收合格的,甲方承认原竣工日期。第三十五条乙方因施工质量问题导致甲方或第三方人身、财产损失的,不得因甲
14、方已经或未根据本合同第三十三条、第三十四条的规定验收,免除赔偿责任。第十章保修第三十六条工程保修期_年。有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为_年。保修期自竣工验收合格之日起计算。第十一章违约责任第三十七条甲方违反本合同第十七条第一款的规定,每逾期_日,应按逾期未付款金额的万分之四向乙方支付违约金。第三十八条乙方违反本合同其次十二条的规定,每逾期_日,应当支付对方_(100元-500元)的违约金;但因甲方的缘由或经甲方书面确认的变更施工项目等缘由而延长工期的除外。第三十九条乙方违反本合同其次十五条、其次十七条的规定,甲方有权解除本合同,并要求乙方赔偿损失。第四十条乙方违反本合同其次十九条第
15、一款的规定,甲方有权要求乙方重做或解除本合同,原工期不变,造成甲方损失的,乙方应当赔偿。第四十一条甲方违反第三十四条其次款的规定,造成乙方损失的,甲方应当赔偿。第四十二条本合同生效后,任何一方要求终止合同的,经结算已完成的工程款,提出终止合同的一方支付另一方相当于工程总价款10%的违约金后,本合同终止。第十二章其他第四十三条双方因履行本合同发生争议,协商不成的,选择以下第_种途径解决:(一)向_仲裁委员会申请仲裁;(二)向人民法院起诉。第四十四条本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。甲方:_乙方:_身份证号码:_法定代表人:_托付代理人:_托付代理人:_身份证号码:_身份证号码:_地址:_地址
16、:_电话:_电话:_邮编:_邮编:_日期:_年_月_日标准版施工合同2建设方:以下简称甲方施工方:以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层,以包工给乙方施工,为了保质保量的完成本工程,经双方协商成达协议如下:一、甲方供应原材料,乙方负责从主体到装修的全部工程施工,设计方面乙方应听从甲方的看法执行。二、单价,按建筑面积计算,每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。三、质量要求:主体二层上下垂直误差应在2公分之内,不能超过2公分,砂浆应饱满,装修抹灰要求中级,偏差度应按施工规范实行必需粘结坚固,无脱层空鼓,面层无爆灰和裂缝,地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角,其它装修应符合施工规范。四、主
17、体结构要求,板面筋布150mm150mm,扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作,混凝土浇灌要求,立柱楼板、梁全部浇筑混凝土标号C20,立柱,梁无空洞和露筋,楼面平整无裂缝。五、乙方在施工期间应做好平安防护设施,保证平安第一,质量第一,如在施工过程中,发生自身伤亡和第三者伤亡事故,一切后果应由乙方负责,甲方不负任何责任。六、付款方法:乙方在施工中途要求付款,甲乙双方协商支付,待工程全部完成验收合格后一次性付清。七、本协议一式二份,甲乙双方各保存一份。望双方共同执行。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _
18、年_月_日标准版施工合同3发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法和相关法律法规,结合本工程实际状况,甲、乙双方就二期工程用地土方平整施工承包事宜,双方本着同等、自愿、互惠互利的原则,经友好协商签订如下协定,共同遵守。一、工程概况工程地点:市孝感乡北XX,麻城商贸物流城;工程范围:二期工程用地,按市规划红线图150亩范围以内;工程内容:本工程用地平整,主要是高挖低填,余X自由外运到自选地点。本用地平整土方开挖最高点82.4米,最低点70.6米(不属塘),即为高挖低填平整施工。施工日期:本工程施工从_年_月_日至_年_月_日止,历时100天(属龙池面积以征收到
19、位为开工日期)。本工程施工须乙方将施工合同保证金_元支付到甲方帐上后,方可以施工。二、工程施工合同价款与支付1、合同价款:本工程用地土方平整,主要是高挖低填平整,以开挖土方量为本合同结算的依据。土方开挖8.5元(含余X外运),本工程土方开挖总量为_,施工合同总价款_元,其低填土方量为本工程既定的挖填施工内容不计价款。2、合同价款支付:本工程用地土方平整施工,其工程施工合同价款支付,均按工程施工进度支付。工程用地土方平整完成总量的60%,付完成量的价款30%,完成总量80%,付完成量的价款的50%;合同总量完成后,付总价款的80%。竣工验收合格后,付清合同总价款(供应建安税票)。3、本工程用地土
20、方平整工期100天,若延期五天,罚合同总价款的2%;延期十天罚合同总价款的5%;延期十五天罚合同总价款的10%。若接着拖延时间完成,则就地终止本施工合同。其施工合同终止后,所造成的经济损失均由乙方担当,并赔偿延误甲方整体施工期的经济损失_万元。4、本工程用地平整竣工验收后,方可退回施工合同保证金。三、甲、乙双方责任1、甲方责任:确定本工程用地土方平整边界线,并确定本工程用地土方平整限制高程。供应施工用地电源。协作乙方施工。2、乙方责任:组织施工机具和人员进场施工;听从甲方统一支配和指挥;施工用电由甲方指定电源处自接,并由城北供电所人员到场安装接出,自付电费于城北供电所。担当土方平整施工中的全场
21、平安和责任;担当因担心全事故所造成的经济损失和相关法律责任;担当余X外运堆放点(堆放点用地与甲方无关);担当二期用地土方平整四周协调关系与处理。四、工程施工:1、本施工合同双方签字认可后,甲乙方各互派驻工地代XX。甲方驻工地代XX:_,乙方驻工地表:_。互派驻工地代XX,担当本施工合同事宜和现场施工事宜,施工途中不予更换施工代表。若更换驻工地代XX,无论哪方须提前15天书面通知对方,并取得对方书面同意后,方可更换驻工地代XX。驻工地代XX须坚持工地,施工中若出现一些事宜,任何一方须通过驻工地代XX相互协商和处理,任何方、其他人无权替代。2、村以组长为代表承接合同,组长可以托付和自行带领群众致富
22、的形式完成工程,但村只承认组长,如组群众因工程一事纠纷影响工程整体施工进度的经济损失,按合同总价款的10%由组长负责赔偿。另村按工程总造价的3%提留用于肖家垸道路硬化。3、本工程用地土方平整施工,须按合同中工程用地土方平整限制高程平行推动平整,一次性平整到限制高程。杜绝台阶或其他形式的平整。土方开挖:先开挖,后填方,余X再运出。其挖土原则:先填方,后余X外运。确保土方开挖完成,其填方平整完毕。4、本工程用地土方平整,其余X运出,严禁运土穿越营业商务区。土方运出路途,分别从D区5楼北边和A区1楼南边运出,其临时运出道路由乙方自行修正(不计款),确保一期商务区的一切基础设施平安。若损坏一些基础设施
23、,由乙方全额赔偿。五、本工程用地土方平整,一律采纳机械平整施工,杜绝爆破平整施工。若出现泼波哦哦平整施工,罚款10万元,并就地废除本施工合同。废除本施工合同后的经济损失均由乙方自理。同时赔偿,因施工合同废除而影响甲方整体施工进度、其造成工程施工进度的经济损失,均由乙方按施工合同总价款的5%赔偿给甲方;并担当自行爆破平整施工、而造成工程场地四周影响责任和经济损失及后果相关法律责任。六、工程验收:本工程用地土方平整完工验收,由甲方、乙方双方进行全场实地测量验收。测量结果达到合同约定的限制高程及限制高程下的平整度,其验收全场实测高程点合格率达到95%以上,同时佣金低平整度达到90%以上,方可进行竣工
24、验收。竣工验收合格后,双方签字认可,方进行施工合同结算,否则接着进行平整直至验收合格后,便进行施工合同结算。接着平整三天期限,每超一天罚款1万元。七、本施工合同,不但需甲乙双方签字盖章,还需甲方持有本工程用地平整合法手续的前提下生效。八、本工程用地土方平整,在甲方未取得合法手续前,乙方自愿提前进场平整,其出现后果责任和经济损失,均由乙方全部担当,甲方概不负责。九、本工程用地平整施工,若按本合同第八条开展施工的,其施工事宜均执行施工合同条款(七条例外),均按本合同条款开工、施工、验收、竣工、结算(七条例外)。十、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。本合同内容履行完毕后,自动失效。本合同未尽事宜,甲
25、乙双方协商解决。其协商解决的文件为本合同附件,具有同等法律效力。甲方:(签章)乙方:(签章)甲方代表:乙方代表:_年_月_日:标准版施工合同4发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规,为明确合同双方权利、义务和经济责任,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则,经双方协商一样,订立本合同。一、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:金1.3工程内容:小区全部配电工程1、小区全部箱变的安装调试2、小区内凹凸压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制
26、作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式:包工、包料、包工期、包平安、包质量。2.2合同价款:本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额(大写):贰XX万元整元该合同价款为固定价格,不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整,由乙方包干运用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变,含高压配电系统及计量装置,作为甲方临时施工用电运用,施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置,费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式:付款方式为银行支票或现金,货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为
27、397270元,由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场,小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备(箱变)入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二期工程在小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%;小区_区电缆敷设完成、凹凸压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后,乙方向甲方供应合格证明文件,并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%,剩余10%作为保证金,待
28、全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后,根据甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天,自开工至竣工。3.2假如甲方要求提前开工和交工,乙方有义务提前工期,不得耽搁甲方整个小区的建设和设入运用。四、配电工程要求4.1小区内全部凹凸压配电工程由乙方施工后,由乙方必需保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门,甲方不再承担小区交工后配电工程的管理修理维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必需向甲方供应市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件,并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电
29、工程施工时必需为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。详细留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程施工要求5.1工程质量标准:乙方必需执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必需听从甲方现场代表的工地现场管理,配电工程作为本小区总体配套工程的一部分,必需无条件听从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体支配,设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知,变更不影响本合同总价款,但延误的工期相应顺延。5.3隐藏工程和
30、影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐藏工程通过小区的设计的道路时必需设置管道,并保证以后的修理维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场代表在发觉乙方的施工可能影响到甲方小区将来的运用和后期工程的进展时,有权要求乙方停止施工,双方协商解决后乙方才能进行下一步施工,否则甲方将停止拨付工程款项或依据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前,埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标记桩露出室外地平面标示其走向和位置,在道路两侧各设一个,其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方支配的施工队伍在面层标示线路位置。5.
31、3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果,全部设备设施的安装位置和外观必需经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必需整理并供应一套符合规范及甲方要求的竣工资料,并供应一套完成的小区配电工程与现场状况相符合的竣工图,作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责帮助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方供应的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表,协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方根据国家有关技术规范及有关规程进行施工,保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作,发生一切人身设备事故责任
32、均由乙方自行担当。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包,变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理,甲方必要时供应帮助和帮助。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日标准版施工合同5甲方:乙方:甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则,确保工程平安、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共同遵守:一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管
33、、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币大写:元,建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成
34、其次层以及屋顶付到75%付款八仟元,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。五、双方责任甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场,每日午餐乙方必需保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节约材料,并保管好材料,不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、留意平安劳保措施,施工防护措施到位,平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担当何责任和费用。文明施工,讲究职业道德
35、,讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必需在年月日前完成主体工程,遇天气缘由顺延,乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提出安排,以便刚好筹备。九、后期修理因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当,并担当由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。甲方签字(章):乙方签字(章):签字日期:标准版施工合同6发包方(以下称甲方):承包方(以下称乙方):依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,为
36、明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称:二、工程地点:三、工程内容:四、承包形式:其次条工程期限一、合同工期总日历天数天开工日期:年月日竣工日期:年月日二、如遇下列状况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延1、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;停水停电2天以上;2、因台风暴雨飓风等不行抗力的因素;3、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方缘由造成施工延迟的,不得恳求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式(是不是有付预付款或进度款的时候乙方开不了票?)双方同意按下述第方式支
37、付本合同价款,甲方付款前,乙方应供应正式发票。第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为元人民币(大写:)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后日内,甲方支付2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付元工程款;3、余款元作为质量保证金,待保修期满后十五个工作日内无息支付。其次种方式:本合同实行按实结算,双方运用晨曦软件,依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮%作为本合同的结算价款。1、甲方于支付元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核
38、确认后,付至结算价款的95%,留5%做质保金,待保修期满后15个工作日内付清。3、工程量及价格签证,签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。选购一、工程材料、设备由乙方选购。(是否都是包工包料?)二、乙方选购的材料、设备,必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方供应的材料须要复验的,乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,其复验费和退货损失由乙方担当。(材料进场是不是要甲方确认?)第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。二、甲方因运用功
39、能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并刚好做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采纳包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、工程具备隐藏条件,乙方先进行自检,并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。二、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应刚好返工,费用由
40、乙方自行担当,返工导致工期延误的,乙方应担当相应的违约责任。三、工程质量应符合国家及行业规标准。第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。第八条质量保修一、本工程保修期限为年,自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内,乙方应保证通讯畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方担当全部费
41、用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话:;乙方保修联系人:。第九条违约责任(乙方擅自修改图纸的违约责任,甲方延迟付款的违约责任均无)一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的向甲方支付违约金(从工程款中干脆扣除);无故延期15日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币元。二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约,视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金(可从工程款中干脆扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。(可否作为解除合同条件?)三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金
42、。第十条纠纷解决方法因本合同产生纠纷,如协商无法解决,双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则一、甲方代表为,乙方代表为。二、本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。甲方:乙方:代表:代表:户名:开户银行:帐号:年_月_日年_月_标准版施工合同7甲方:乙方:依照中华人民共和国经济俣同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定,经双方协商签定合同如下:一、工程概况及承包方式1、工程名称:2、工程地点:3、工程承包方式:包工包料二、 工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程根据甲方要求开工后年 月 日,乙方必需支配人员进入现场进行施工,并根据施工安排进度,合理调度人员刚好保质保量的完成各工种自然协作,保证整个工程的施工进度,保证施工现场卫生,自己工程所产生的垃圾刚好清理,保证工地的清洁,刚好清理到甲方指定地点。四、甲方将此次大白工程承包给乙方,按平米计算工程款,刮大白刷涂料部分每平方米元,房间天棚白色乳胶漆每平方米元,房间墙面包括按壁纸刮大白、刷上色乳胶漆每平