《抢修工程施工合同范例.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《抢修工程施工合同范例.docx(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、抢修工程施工合同抢修工程施工合同1工程发包方:(甲方)_工程承包方:(乙方)_为保证工程顺当施工,双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、法规经协商达成以下协议条款:一、工程概况工程名称:_工程地点:_工程内容:_二、工程承包范围承包范围:三、合同工期1、工程施工日期_年_月_日机械进场。2、打试桩结束时间_月_日。3、正式施工全部工期为_天有效工作日,正式施工为_年_月_日,正式施工日期有提前或退后业主提前_天通知承包方。4、因雨天、停水、停电、设备变更、群众阻碍、地下障碍物及不行抗拒的自然因素影响则工期顺延。(发包签证为准)。5、试桩检测时间不包括在有效工作日内。四、
2、质量标准1、工程质量标准:2、承包方施工的管桩必需达到一、二类标准。不得出现三、四类桩。五、合同价款合同总价:施工费用约_元(_元),管桩材料费用约_元( _元),结束后按实调整。六、双方权利和义务(一)发包方的权利和义务1、施工现场三通一平(路通、水通、电通电源至施工现场100米内、施工现场平整),由发包方在机械设备进场前3日内完成,并能满意桩机运输车辆正常通行,供应地下管网平面图并负责清理现场障碍物(便道位置由乙方指定,甲方负责实施)。2、负责在开工前3日供应施工图,场地地质勘探报告各二份,并组织图纸会审,形成书面纪要。3、负责协调建筑物主轴线的定位,确定现场水准点和坐标限制点。4、负责管
3、桩的刚好供应且运至桩机施工地点的30米范围内。5、有权监管承包方施工过程中的一切生产活动,但不得强行干涉或违反可观规律去乱指挥,否则造成一切平安生产质量事故由发包方担当。6、有义务协调解决施工现场四邻关系。(二)承包方的权利和义务1、根据国家验收规范完成工程桩基设计图纸及相关变更内部内容。2、提交承包方有效的资质文件。3、做好开工前的各项打算工作,包括场内定位放线,设备进场并调试完毕做好施工人员的组成工作。4、编制施工组织设计,提交开工报告于开工前报业主或监理,经审批后方可正式开工。5、现场施工必需根据设计图纸、国家规范及平安操作规程,按章操作。6、应对施工人员进行平安教化后再上岗,做好文明施
4、工,确保无平安质量事故。七、工程量确认1、工程量计算方法:(1)桩长度计算方法:按设计图纸及相关设计变更有效桩长以延长米计算。(2)施工综合单价:PHC600(130)AB:_元米(3)材料单价:PHC600(130)AB:_元米2、工程桩检测合格,甲方在接到决算报告30天内,按图纸核定已完工程量。若发包人在收到承包人决算报告30天内未进行计量或以各种理由不计量,则从第31天起报告中开列的工程量即视为被确认,作为工程价款支付依据。3、决算审核,承包人必需派专人协作,如无人协作审计,中途缺席超过2天,甲方干脆审计或事务所审计,结果仍旧有效。八、工程款的支付针对桩基工程的特别性双方约定:1、施工至
5、_付至工程量的_%。2、施工结束后付总价款的_%。3、桩基检测结束后质量齐全已完工程量的_%。4、桩基工程资料提交主体封顶付至合同额的_%。5、材料费用款到发货,合同签订后付材料费用的20%。九、竣工验收1、桩基竣工验收由甲方组织。2、乙方负责提交三套完整的桩基技术资料在验收后15天内提交给发包方。3、工程未阅历收若发包方自行上部施工,出现一切问题由发包方负责。十、违约、索赔和争议(一)违约1、发包人违约;1)发包人不按时支付工程款,导致施工无法进行时;2)发包人无正值理由不支付工程竣工结算价款;3)发包人不履行合同义务或不按合同履行义务的其他状况,发包人担当违约责任,赔偿因其违约给承包人造成
6、的干脆经济损失,顺延的工期,并支付违约金。4)因发包人缘由造成承包人停工,由此造成承包方桩机台班停置费按1000元/天计算。2、承包人违约1)承包人不能按协议所约定的工期或监理工程师(业主)同意顺延的工期内完成。2)因承包人施工质量达不到协议书约定的质量标准。3)承包人不履行合同内义务的其他状况等,则承包人赔偿因其违约给发包人造成的一切损失。4)起先正式打桩后,发包方发觉承包方不能满意经现场监理审批的工期要求(合同天数),发包方有权另加工程队伍,承包方不得阻挠。(二)索赔1、当一方向另一方提出索赔时,要有正值的索赔理由,且有索赔事务发生的有效证件;2、当一方向另一方提出索赔要在索赔事务发生后2
7、8天内送交报告,受理方要在28天内予以回复,否则视为该索赔已认可。(三)争议双方约定,在履行合同过程中或未尽事宜发生争议时,在协商未果的状况下,可干脆向工程所在地人民法院提起诉讼。十一、有关事项1、为保证工程能顺当实施,发包方委派同志为工地代表,承包方委派为工地代表,随时协调处理工程施工中的一切事项。2、本合同自签订之日起生效,工程款结清后自行废止。3、本合同条款与国家、省、市有关法律相抵触时,一律以国家、省、市法律法规为准。十二、其它1、合同价款中含第一次试桩检测期间的机械停滞周期为15天,超过此期间停滞费用另计。2、如因第一次试桩结果未能满意设计要求,再次要求打试桩,机械停滞费台班按投标报
8、价所报费再行结算。两种规格一种试桩合格不计停滞费,两种都不合格按2000元/天/台。3、如需引孔或增加其它的技术施工措施所造成的费用另行协商结算。4、根据合同工期,乙方每提前或延期一天,甲方予以嘉奖或惩罚2000元/天。因付款不刚好造成工期延误,按机械停滞台班补偿。5、合同签订后,若乙方无正值理由机械设备不进场或甲方无故拒绝乙方进场施工,则违约方赔偿另一方10000元整。至合同签订后2天内。6、甲方要满意本合同签订幢楼桩基工程连续施工,假如中途停滞时间超过一周,甲方补偿乙方一周以外每天停滞费2000元/天,须要临时桩机退场,甲方补贴进退场费陆万元/次。7、合同中未尽之处,以现场实际进行签证。甲
9、方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日抢修工程施工合同2甲方: 乙方:甲方将_年期间的部分零星修理工程(每次的预算工程造价 在20元以内)发包给乙方施工,经甲乙双方同等友好协商,签订以下合同:一、工程地点:随甲方指定的施工任务确定,在主_区范围。二、工程内容:三、工期 :四、本合同有效期:在双方签字盖章之日起至_年_月_日止。五、承包方式和质量标准:或包工包料,或单包工,质量合格。 执行现行国家规范、标准。六、工程价款和结算方式:以派工单上的约定为准。七、付款方式:施工完毕经甲方验收合格后,凭发票一周内付清全款。八、双方责任:(一)
10、、甲方责任:1、协调工作由甲方负责。2、按时支付工程款。(二)、乙方责任:1、根据双方确定的修理方案,按时完成施工任务;工程保修期_年(如法律法规规定保修期超过_年的执行法律法规的规定),保修期负责无偿保修。2、 按规范要求组织施工;负责对施工人员进行平安教化和监督;实行平安措施,做到平安文明施工。现场若发生任何平安事故,概由乙方担当全部责任。3、乙方全权托付: 履行本合同。违约责任:按民法典有关规定执行。本合同双方签字盖章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。甲方:乙方:法人代表: 法人代表:经办人:经办人:_年_月_日_年_月_日抢修工程施工合同3发包人(以下简称甲方):统一社会信用代码
11、:通讯地址:承包人(以下简称乙方):统一社会信用代码:通讯地址:依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,为明确双方在施工过程中的权利、义务,经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称:_二、工程地点:_三、工程内容:_四、承包形式:_五、工程立项批准文号:_六、工程承包范围:_其次条工程期限一、合同工期总日历天数_天;开工日期:_年_月_日;竣工日期:_年_月_日。二、如遇下列状况,经甲方现场代表签证后,工期可相应顺延:、在施工中如因停电、停水_小时以上或连续间歇性停水、停电_天以上(每次连续_小时以上),影响正常施工;停水停电_天以上;2、因台风暴雨
12、飓风等不行抗力的因素;、因人力不行抗拒的其他因素而延误工期。三、因乙方缘由造成施工延迟的,不得恳求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式双方同意按下述第_方式支付本合同价款,甲方付款前,乙方应供应正式发票。第一种方式:本合同实行固定总价,经甲乙双方核定按本工程合同包干价为_元人民币(大写:_)。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。1、本合同签订后_日内,甲方支付_元工程款;2、工程竣工经甲方验收合格后,甲方支付_元工程款;3、余款_元作为质量保证金,待保修期满后_个工作日内无息支付。其次种方式:本合同实行按实结算,双方依据最新现行定额计价规范和施工期(或材料定购期)的信息价(信息价不明确
13、的以甲方确认材料价为准)进行计算,计算后的总价下浮_%作为本合同的结算价款。1、甲方于_年_月_日支付_元;2、乙方施工完成并经甲方验收合格后,提交竣工验收报告及工程决算书,经甲方审核确认后,付至结算价款的_%,留_%做质保金,待保修期满后_个工作日内付清。3、工程量及价格签证,签证单都必需有甲方现场代表签字并加盖公章后方可作为结算依据。第四条建筑材料、设备的供应和选购一、工程材料、设备由乙方选购。二、乙方选购的材料、设备,必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程,甲方认为乙方供应的材料须要复验的,乙方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的,方可用于工程;复验不符合质量要求的,应退货处理,
14、其复验费和退货损失由乙方担当。第五条施工与设计变更一、甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,乙方不得擅自修改。二、甲方因运用功能提出的变更内容,为不影响施工进度,乙方应先行实施,并刚好做好现场签证。三、设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据,工程采纳包干价,对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收一、质量标准:工程质量符合_标准。二、工程具备隐藏条件,乙方先进行自检,并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。三、工程具备竣工
15、验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应刚好返工,费用由乙方自行担当,返工导致工期延误的,乙方应担当相应的违约责任。四、工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的.“合格”标准。第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由乙方担当。第八条质量保修一、本工程保修期限为_年,自工程竣工验收合格起算。二、在免费保修期内,乙方应保证通讯
16、畅通,令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话,应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接,拖延推诿,甲方将视为乙方放弃保修责任,有权自行解决,由乙方担当全部费用并加收_%的劳务费。乙方保修联系电话:_;乙方保修联系人:_。第九条违约责任一、乙方未能按时竣工的,每延期一日应按工程总价款的_向甲方支付违约金(从工程款中干脆扣除);无故延期_日以上视为根本性违约,甲方有权解除本合同,乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外,还应向甲方支付违约金人民币_元。二、工程出现质量问题视为乙方严峻违约,视情节轻重乙方应按工程款的_%向甲方支付违
17、约金(可从工程款中干脆扣除),此外应赔偿因此给甲方造成的损失。三、协议一方擅自解除或终止本合同的,违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。四、保密事项:除法律规定或合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将发包人供应的_须要保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。除法律规定或合同另有约定外,未经承包人同意,发包人不得将承包人供应的_保密的资料信息等商业隐私泄露给第三方。第十条争议解决本合同在履行过程中假如产生纠纷,则各方应首先友好协商解决。若无法协商,也可通过和解、调解的方式解决,非诉方式无法解决争议时,双方均可向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十一条 签订地点本合同在市 区 签订。第十二
18、条 补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。第十三条 合同生效本合同自双方签字盖章后生效。第十四条 合同份数本合同一式份,均具有同等法律效力,发包人执份,承包人执份。甲方(盖章):签约日期:_年_月_日乙方(盖章):签约日期:_年_月_日抢修工程施工合同4甲方: 乙方:为明确双方的权利和义务,遵循同等、公允的原则,依据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。一、 工程名称:二、 承包工程内容:三、 承包及付款方式:包工包料,暂估价为 万元,每月按实际完成工程量的%支付进度款。四、 工 期:_年_月_日开工到_年_月_日
19、竣工。五、 工程质量:1、 乙方应严格根据国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。2、 隐藏工程必需接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发觉不合格工程部位,必需无条件返工,直到合格为止。六、 工程造价:1、 工程承包预算造价执行(20)_省市政设施养护修理工程定额;材料价格按施工当期的_市建设工程造价信息、_省建设修理工程造价信息计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。2、 工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。七、 工程款拨付:1、 工程竣工决算审核后,其余工程款付清。施工平安 工程施工期间,乙方应遵守工程建设平安生产有关规定,严格按平安标准组织施工,实行必要平安防护措施,消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人担当。本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。 甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_ _年_月_日_年_月_日