《公路建设工程施工合同例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《公路建设工程施工合同例文.docx（11页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、公路建设工程施工合同马路建设工程施工合同1甲方：乙方：_工程队依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。为确保_马路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：一、马路建设路途及工期要求：1、马路建设路途为_。工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报
2、告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。2、工期要求是_年_月_日至_年_月_日。二、马路建设的内容：马路路基开挖工程。三、马路建设技术要求：1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。2、线型要求满意行车顺适，特别地段最大XX不得大于10%，XX长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。3、
3、土质边坡按1：0.51：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。四、工程验收及付款方式：1、乙方全部完成马路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。五、施工平安责任：乙方在施工期间必需妥当处理好施工平安措施，根据平安操作规程施工，达到平安生产的目的。乙方无论任何时候发生平安事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。六、双方的权利、责任和义务：1、马路建
4、设必需根据本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行担当。2、甲方必需搞好马路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。4、甲方必需派员帮助乙方进行施工。七、违约处理：1、甲方代表不能刚好给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应担当违约责任（包括支付因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利
5、息等），相应顺延工期；按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的损失。2、乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合同无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，支付违约金_元，赔偿因其违约给甲方造成的.损失。3、除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。4、因一方违约使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，应提前_天通知违约方后，方可中止或解除合同，由违约方担当违约责任。八、争议解决：甲乙双方因合同发生争议，向_的单位或人员要求调解；调解或者协商不成的向_人民法院起诉。九、合同份数：本合同一式_份，甲乙双方各
6、执_份，自双方签字之日生效。甲方：代表：_年_月_日乙方：代表：_年_月_日马路建设工程施工合同2XX县甲方：XX人民政府（以下简称甲方） 乙方：XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） XX村马路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一样，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为： 2362173.00元 （人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设
7、方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容XX村马路砼路面改造工程长 4.37216 公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价290元/吨由甲方选购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发觉一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求（1）河沙：河沙或机械吸沙；（2）片石：30
8、0号强度以上；（3）碎石：正规产地碎石；（4）条石：300号强度以上；（5）水泥：32.5级一般水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位担当，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（详细工期起先时间以指挥部开工令为准）。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位变更设计，阻碍了施工进度；（2）异样恶劣的气候条件，影响施工平安或工程质量；（3）建设单位通知短
9、暂停工。3、工期延长的确定，若发生第2条规定的状况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，干脆解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、帮助乙方落
10、实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工须要，费用由乙方担当。3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。4、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、依据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后，按交通部马路工程交（竣）工方法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必需按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合
11、同工程质量，按交通部80-20xx马路工程质量检验评定标准执行，必需达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准运用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实牢靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求，必需试压件，拌和匀称，随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必需无条件返工，直到达到设计要求，所发
12、生的返工费用由乙方担当。7、乙方在施工中不接受甲方、质检站整改看法的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方担当。8、工程完工后，乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求，乙方必需无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应担当工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修
13、复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方在施工过程中，应切实加强平安管理，做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记，必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下
14、工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一样时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日