《工程建设勘察设计合同范本.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程建设勘察设计合同范本.docx(61页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程建设勘察设计合同工程建设勘察设计合同1编号:勘字_号订立合同建设单位(_)与勘测单位(_建筑设计院),依据国家建委制定的勘察设计合同试行条件和_省的补充规定以及本勘测的详细状况,签订合同,以资双方遵守。第一条、订立合同双方必需严格执行国家建委规定的勘察设计合同试行条件和省的补充规定以及本合同规定的条款。其次条、工程名称:_第三条、工程地点:_第四条、工程范围:_第五条、取费标准按中财委(_)财经工基价字第_号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。第六条、勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。第七条、建设
2、单位应担当的事项和责任1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由担当设计室填写)。”2.清理和整平场地,如因场地有沟以及积累障碍物等而影响开工时,应付窝工费。开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。3.负责解决土样包装、水样瓶的运输,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。4.负责解决机具运输和工作人员来回现场的交通工具(或担当运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。5.测量如要求按已有限制系统联测时,应负责供应资料和埋石用材用料等物资。第八条、勘测单位应担当的事项和责任1.填写“预料勘测工作量及勘测用表”附表二(略)。2.遵循规
3、范按时提出勘测成果,满意设计须要。第九条、本合同自双方代表签订之日起生效,合同附件与合同有同等效用。第十条、本合同正本二份,双方各执一份,副本份,建设单位收执份(其中送建设银行一份),勘测单位份。建设单位:_(盖章)设计单位:_(盖章)_年_月_日工程建设勘察设计合同2发包方:承包方:依据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一样,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程名称;工程地点;工程规模;工程投资。其次条 托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书(见附表一、二)第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法,自合同生效后
4、 天内,托付方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分托付方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的,设计任务的定金为估算设计费的。本工程的勘察费为 元估算设计费为元。托付方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条 托付方的义务托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料的内容,技术要求及期限见附表三。在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应以下工作和生活条件:()()()托付方协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应
5、汲取担当有关设计任务的承包方参与。按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复运用。第五条 承包方的义务承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设
6、计的问题,负责设计变更和修改预算,参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条 违约责任因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方接着完善勘察设计任务,并视造成的损失奢侈大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下:()()()因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给托付方与干脆受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向托付方交纳按勘察设计费的违约金。由于变更安排
7、、供应的资料不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下:()()()因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。托付方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可干脆向人民法院起诉。第八条 经双方协商一样,增加补
8、充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条 附则本合同未言明事项,一律按中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件:建设工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,正本份,托付方、承包方各执份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。托付方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证看法地址:地址:经办人法定代表人(签名):法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)托付代理人(签名):托付代理人(签名):开户银行:
9、开户银行:帐号:帐号:电话:电话:电挂:电挂:邮政编码:邮政编码:签约时间年月日签约地点年月日有效期限至年月日附表一:建设工程设计托付书托付方托付承包方进行设计工作。工程建设勘察设计合同3发包方:_承包方:_依据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一样,签订本合同,以资共同遵守第一条 工程名称_;工程地点_;工程规模_;工程投资_。其次条 托付方依据本合规定填写建设工程勘察设计托付书(见附表一、二)第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付方法,自合同生效后_天内,托付方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部
10、分托付方应在_天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的30,设计任务的定金为估算设计费的20。本工程的勘察费为_元估算设计费为_元。托付方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条 托付方的义务1托付方应在商定的时间内向承包方供应必要的资料并对供应的时间、进度与资料的牢靠性负责。供应资料的内容,技术要求及期限见附表三。2在勘察设计人员进入现场作业或协作施工时,应负责供应以下工作和生活条件:(1)_(2)_(3)_3托付方协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应汲取担当有关设计任务的承包方参与。4按有关规
11、定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。5维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复运用。第五条 承包方的义务1承包方应在_年_月_日前提交有关勘察成果和设计文件,并担当责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。2初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。3设计单位对所担当设计任务书的建设项目应协作施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,
12、参与试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和困难的民用工程应派现场设计代表,并参与隐藏工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条 违约责任1因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方接着完善勘察设计任务,并视造成的损失奢侈大小减收或免收勘察设计费。详细规定如下:(1)_(2)_(3)_2因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给托付方与干脆受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。3承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向托付方交纳按勘察设计费5的违约金。4由于变更安排、供应的资料
13、不精确、未按期供应勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,托付方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。详细规定如下:(1)_(2)_(3)_5因托付方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。6托付方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的5计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可干脆向人民法院起诉。第八条 经双方协商一样,
14、增加补充下列_项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条 附则本合同未言明事项,一律按中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件:建设工程设计托付书、工程地质勘察托付书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,正本2份,托付方、承包方各执1份;副本_份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。托付方(盖章):_ 承包方(盖章):_地址:_ 地址:_法定代表人(签名):_ 法定代表人(签名):_托付代理人(签名):_ 托付代理人(签名):_开户银行:_ 开
15、户银行:_帐号:_ 帐号:_电话:_ 电话:_电挂:_ 电挂:_邮政编码:_ 邮政编码:_签约时间_年_月_日 签约地点_鉴(公)证看法 _经办人_鉴(公)证机关(章)_年_月_日有效期限至 _附表一建设工程设计托付书托付方托付承包方进行_设计工作工程设计项目表工程编号项目名称建设性质投资规模建筑层数结构设计内容说明空格如不够用,可以另接。附表二工程、地质勘察托付书建设单位工程名称场地位置设计单位要求提交勘察资料内容提出任务书日期年 月 日勘察技术要求要求提交资料日期年 月 日要求提交资料份数 份附任务书附图蓝图 份 张依次号总图编号建筑物名称设计地坪高(米)层数高度(米)建(构)筑物等级结构
16、类型对差异沉降敏感程度建(构)筑物基础主要设备说明地下室或地下设备状况备注形态尺寸(米米)材料砌置深度单位荷重(吨米)或总荷重(吨设备名称设备基础形态尺寸(米米)材料砌置深度单位荷重(吨米)或总荷重(吨说明空格如不够用,可以另接。附表三建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表双方协议,由托付方向承包方根据下表供应建设文件和勘察设计基础资料序号文件和资料名称份 数提交日期说明空格如不够用,可以另接。附表四勘察设计文件交付日期一览表序 号勘察或设计文件名称和内容份数质量提交日期说明空格如不够用,可以另接。工程建设勘察设计合同4工程名称:_托付单位:_设计单位:_设计编号:_合同编号:_订立合同双方
17、:建设单位:_,以下简称甲方;设计单位:_,以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,依据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的安排任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。一、工程名称,规模,投资额,建设地点甲方托付乙方担当_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_二、甲方的义务1甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告),燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满意初步设计要求的勘察资料,须要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应供
18、应经过批准的初步设计文件和能满意施工图设计要求的勘察资料,施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必需保证质量,不得随意变更。2刚好办理各设计阶段的设计文件审批工作。3在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,与乙方进行设计技术交底;工程俊工后,甲方应通知乙方参与竣工验收。4在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应供应必要的工作条件,并在生活上予以便利。在设计和施工过程中因技术上的特别须要进行试制试验,所需一切费用以及为协作甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5甲方必需维护乙方的设计文件,不得擅自修改;未经乙方同意,甲方不得复制,重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权,不得
19、转让给第三方重复运用。三、乙方的义务1乙方必需在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图设计文件一式_份,甲方另需增加文件分数和须要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必需向甲方提交完毕全部设计文件(包括概预算文件,材料设备清单)。大型建筑安装工程,甲乙双方可视详细状况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,详细规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)2乙方必需依据批准的
20、设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件,设计标准,技术规范,规程,定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责担当。4设计单位对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计的修改和停止1甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2原定任务书如有重大变更而重作或修改设
21、计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的看法书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条方法计算。3甲方因故要求中途停止设计时,应刚好用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。五、设计费的数量和交付方法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的2的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。六、嘉奖与违约责任1在
22、合理的工程投资限制数内,由于乙方采纳先进技术或合理建议而节约了工程投资,可以从节约投资额中提取_嘉奖乙方。2由于甲方不能按期、精确供应有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应依据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4由于乙方的缘由,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方接着完善设计任务,并视造成的损失奢侈大小减收或免收设计费。对于因乙方设
23、计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与干脆受损失部分设计费相等的赔偿金。七、其它_。本合同自一九_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,需经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应刚好协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以干脆向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委,建委建行.等单位各留存一份。建设单位(甲方):_ 设计单位(乙
24、方):_代表人:_ 代表人:_联系人:_ 联系人:_通讯处:_ 通讯处:_电话或电报:_ 电话或电报:_开户银行:_ 开户银行:_帐号:_ 帐号:_年_月_日订附件1 _设计项目收费表注:投资估算为甲方所提,设计后的投资金额以批准的初步设计概算或修正设计概算为准。建设单位:(盖章)_ 设计单位:(盖章)_基建负责人:_ 基建负责人:_签订收费协议日期:_ _年_月_日附件2 _工程设计补充协议书编号:_本协议依据_号建筑设计合同签订,为原合同的附件。业经_需编制_设计,双方协定:一、甲方应按时交下列建设文件设计基础资料:二、乙方在甲方按时提交上述文件,资料的前提下,应按时交付下列设计文件:建设
25、单位:_(盖章) 设计单位:_(盖章)基建负责人:_ 设计室主任:_签订协议日期:_ _年_月_日工程建设勘察设计合同5工程名称:合同编号:发包人:设计人:签订日期:发包人: 设计人: 发包人托付设计人担当 工程设计,依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本项目经协商一样,订立本合同。第一条 本合同依据下列文件签订:1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条 本合同设计项目的内容:名称、规模、阶段、投资
26、及设计费等见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料:第四条 本合同的设计期限为 天,自 年 月 日起计算,设计人应向发包人交付的设计资料及提交日期如下:第五条 本合同设计收费估算为 元人民币。设计费支付进度详见下表。说明:1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.本合同起先履行后,定金抵作设计费。3、本合同的设计费包含人防部分设计费。4、设计人的设计工作满意付费节点条件后,应向发包人供应阶段性的设计资料并书面通知发包人对所提交的设计资料进行审查,发包人在接到设计人的通知后3日内组织相关人员对设计人的设计资料进行审查,经发包人审查通过后的次日,发包人按本合同第五条约定支付相应的设计
27、费。如审查不通过,设计人应无条件进行修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当,。5、若发包人所发包的设计项目为带方案招投标的项目,若最终发包人未能竞得该项目用地土地运用权的,则本设计合同自行终止,包人只需向设计人支付其已完成工作量 %的设计费。如合同终止时,发包人已支付的设计费超过 %的,设计人应将超过的部分返还发包人。6、在设计人阶段性设计工作完成(方案设计阶段或施工图设计阶段),且相应设计通过发包人及相应政府主管部门的审查后,设计人应书面通知发包人对项目的建筑面积进行核对确认并计算出最终的设计费总额,在设计费总额确定后的七日内,除预留现场服务阶段的设计费外(若有),发包
28、人应将设计费余款支付给设计人。7、 在设计人向发包人开具并供应相应的发票及相关资料后,发包人方履行付款义务。否则,由于设计人未能刚好开具并供应发票而导致发包人付款延误,发包人不担当责任。设计人开具并供应的发票必需符合国家财务及税务相关规定。 第六条 双方责任 6.1发包人责任:6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料,并对其完整性、正确性刚好限负责,发包人不得要求设计人违反国家强制性标准进行设计。 发包人提交上述资料超过规定期限15天以内,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时,双方重新确定提交设计文件的时间。6.1.2发包人应为派
29、赴现场处理有关设计问题的工作人员,供应必要的条件。6.2设计人责任:6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格并通过相应政府主管部门审查的设计资料,并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是:国家现行设计规范和地方性规范、规程、技术规定等。6.2.3设计合理运用年限为 年(按国家有关规定)。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料。 6.2.5因设计人的缘由须要进行设计修改的,设计人应无条件修改,由此产生的额外费用及设计期限延误责任均有设计人自行担当。6.2.6设计人交付设计资料后
30、,按规定参与有关的设计审查,并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整、修改和补充。设计人按合同规定时限交付设计资料,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题,参与分部分项验收、参与竣工验收并签署看法。6.2.7设计人所提交给发包人的设计资料,其学问产权归发包人全部,设计人应爱护发包人的学问产权,不得以任何形式向第三人泄露、转让。如发生以上状况,设计人应赔偿发包人的损失。6.2.8设计人向发包人保证,发包人运用设计人交付的设计资料不会侵扰第三人的任何权利,如发包人因运用设计人交付的设计资料而遭遇第三人的追索的,责任由设计人担当。6.2.9设计人需为本工程特地设立项目组,配备
31、固定的专职设计人员,设计人应在签订本合同之前将项目团队组成人员的名单及具体资料(资料包括但不限于个人简历、资质状况)交付给发包人,名单经发包人确认后作为本合同的附件。在合同履行期间,未经发包人书面同意,设计人不得擅自中途换人,否则,每擅自更换一个,需向发包人支付设计费估算总额的 %做为违约金。第七条 违约责任:7.1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,发包人按设计人实际完成的工作量支付设计费用。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天,应担当应付未付金额万分之五的逾期违约金。逾期超过30天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。7.3
32、设计人对设计资料中出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计缘由造成工程质量事故的,设计人除负责实行补救措施外,应退还干脆受损失部分的设计费。并向发包人支付违约赔偿金,赔偿金为设计费的 %,如赔偿金不足以弥补发包人的损失的,设计人还应赔偿发包人的损失。因设计缘由造成第三人的财产及人身损害的,责任由设计人担当。7.4如设计人未按本合同第四条规定的设计资料交付时间交付的,每延误一天,应根据设计费估算总额的万分之五向发包人支付违约金,发包人有权干脆从应支付给设计人的设计费中扣除。逾期超过30天以上时,发包人有权不支付逾期提交的设计资料的设计费,并有权终止或解除合同。如发包人终止或解除合同的,设计人应向
33、发包人支付设计费 %的违约金,此外,设计人还应将已完成的设计资料交付发包人。7.5合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。 第八条 其他8.1设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图,由设计人自行解决。如发包人要求设计人交付的设计资料份数超过本合同第四条规定的份数,设计人另收工本费(0号图 元/张;1号图 元/张;2号图 元/张,方案文本 元/本)。如由于设计人缘由造成额外出图的费用由设计人担当。8.3本工程设计资料中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明其规格、性能等技术指标,上述技术指标在确定前应事先与发包人进行沟通并取得发包人书面同意,设计人不得指定生产厂、供应商。
34、发包人须要设计人协作加工定货时,设计人应无条件协作。8.4本工程涉及到的他项二次设计(如钢网架、铝合金等)需设计人供应协作工作的,设计人应无条件协作并不计取费用。8.5发包人托付设计协作引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段,应汲取担当相关设计任务的设计人参与。 8.6发包人托付设计人担当本合同内容之外的服务,双方应另行协商。8.7由于发包人缘由修改设计,在接到发包人书面通知后,相应阶段的设计出图时间可顺延。8.8本合同设计工作量包含了工程开发和建设过程中的全部设计变更8.9在施工过程中,设计人须向发包人工程施工现场派常驻设计代表一名或托付当地设计院进行施工
35、协作,解决甲方工程施工现场出现的设计问题,由此发生的费用由设计人担当。若设计人未能履行上述义务,发包人有权另行聘请第三方完成上述工作,由此产生的费用由设计人担当,发包人有权干脆从应付款项中扣除,若应付款不足以抵偿上述费用的,则设计人应当将差额支付给发包人。8.10双方对合同履行过程中知悉的对方商业隐私及其他信息负有保密义务,任何一方不得以任何形式向第三方泄露,否则,违约方应赔偿对方因此而遭遇的损失。8.11由于不行抗力因素致使合同无法履行时,双方应刚好协商解决。8.12本合同发生争议,双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由工程所在地人民法院管辖。
36、8.13本合同经双方签字盖章后生效。本合同一式四份,发包人二份,设计人二份,具有同等法律效力。8.14本合同生效后,按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后,本合同即行终止。8.15本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。 8.16附件一设计任务书是本合同不行分割的组成部分,具有和本合同同等法律效力。发包人:(公章) 承包人:(公章)居处: 居处: 法定代表人:法定代表人: 托付代理人:托付代理人:电话: 电话: 传真: 传真:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:邮政编码: 邮政编码:建设工程勘察设计合同模板二工程名称:_工程地点:_合同编号:_由设计人编填)设计证书等级:_发包人:_设计人:_签订日期:_深圳市规划与国土资源局监制发包人:_设计人:_发包人托付勘察人担当_工程设计,经双方协商一样,签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订1.1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。1.2建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定。1.3深圳市城市规划条例、建设用地规划许可证或土地运用权出让合同书。1.4国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.5