《新版工程工程合同精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版工程工程合同精品.docx（18页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、新版工程工程合同新版工程工程合同1发包方（甲方）：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_承包方（乙方）：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_依照中华人民共和国合同法和_市的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_四、工程范围和内容：全部工程建筑面积_平方米。（各单项工程详见工程项目一览表）五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。（各单项工程详见工程项目一览表）其次条工程期限一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月
2、_日竣工。（各单项工程开、竣工日期详见工程项目一览表）二、施工前各项打算工作，双方应依据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工过程中，如遇下列状况，可顺延工期。顺延期限，应由双方刚好协商，签订协议，并报有关部门备案。1、由于人力不行抗拒的灾难，而被迫停工者；2、因甲方变更安排或变更施工图，而不能接着施工者；3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺当施工者。第三条物资供应一、全部工程所需的物资按下列第（）项供应方式办理：1、特别材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责选购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责选购供应。2、统配、部
3、管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特别材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责选购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责选购供应。3、包工不包料工程，全部材料、设备由甲方选购供应到现场或指定的加工地点。4、其他方式：二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验（甲方托付乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议）。四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满意工程要求必需以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲
4、方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必需由供应方负责验证；如无合格证明，必需经供应方试验合格后方准运用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第（）项规定办理：1、以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2、按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范
5、围以外的费用；另按有关规定付款。3、按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4、包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5、招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结方法，按现行规定办理（详见附件）。第五条施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失，应由责任方负担：1、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位商定，提出修改或
6、变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2、在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批，经审查处审核工程预算，经办理银行审查投资后，并由甲乙双方签订协议，方可施工。否则，任何一方不得强行施工。3、在施工中，如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程，应商定做到平安部位。4、在施工中，如发觉甲方投资不足，不能按时拨付工程进度款，而中途停建、缓建，给乙方造成的损失，应由甲方担当。三、乙方应严格执行隐藏工程验收制度，凡隐藏工程完成后，必需经过验收作出记录，方能接着进行下一工序的施工。一般隐藏工程由乙方自行检查验收，并作好记录，重大或困难隐藏工程，应由乙方书面通知甲方
7、和设计单位共同进行验收，并办理隐藏工程验收手续。如甲方未届时参与，乙方可自行检查验收，甲方应予承认。四、甲乙双方在施工中遇到工程生项，应按定额管理方法报批。变更工程协议所附的变更预算，应在施工前刚好送经办理银行，做为结算工程款之依据。第六条竣工验收、结算与保修一、乙方在单项工程竣工前_日将验收日期以书面通知甲方届时验收，如甲方不能按时参与验收，须提前通知乙方取得乙方同意后，另订验收日期，但甲方须承认竣工日期，如再不按时参与验收，其所发生的管理费和各项损失均由甲方担当。并偿付给乙方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。二、竣工工程验收合格，从验收之日起3天内，乙方向甲方移交完毕。如甲方不能按期接管
8、、致使验收后的工程发生损失，应由甲方担当。三、本项工程中的单位工程，如需单独移交甲方，在移交时，双方应办理中间验收手续，作为该单位竣工工程验收之依据。四、在进行竣工工程验收中，如发觉工程质量不符合规定，乙方应负责无偿修理或返工，并在双方议定的措施和期限内完成。阅历收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方应偿付给甲方按预算造价每日万分之一的逾期违约金。五、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，经双方探讨同意，可做减项竣工，并对已完工程进行竣工验收和办理移交手续。六、竣工工程验收，以国家颁发的施工验收规范、技师检验标准及施工图为依据。在进行竣工验收
9、时，乙方应在验收前10天向甲方供应以下文件：1。增减变更文件和其他洽商记录；2。隐藏工程验收记录和中间交工验收记录；3。工程竣工后，应绘制竣工图，工程变更不大的由施工单位在原施工图上加以说明，提交建设单位存档。工程变更较大的，可以由建设单位自绘或托付设计单位、施工单位绘制竣工图。七、乙方在单项工程竣工验收后，属于民用建设项目应于竣工验收后15天内，属于工业建设项目，应于竣工验收后30天内，将竣工结算件送交甲方进行审查。甲方应在接到竣工结算件后，民用建设15天内，工业建设20天内审查完毕，如到期未提出异议，由经办理银行审定拨款。八、工程竣工验收后，乙方对施工的土建工程质量负责保修_年，采暖工程保
10、修第一个采暖期内。在保修期内，确由施工单位责任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏气、堵塞等质量事故，乙方应负责无偿修理。（属于专业性建筑安装工程按国务院各有关主管部门的特别规定办理）九、工程未阅历收，甲方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方担当责任。第七条违约责任和仲裁一、由于乙方责任未按本合同规定的日期竣工，（以竣工验收合格日期计算）每逾期一天，应偿付给甲方按预算造价万分之一的逾期违约金；属于包工不包料的，每逾期一天，应偿付给甲方按预算人工费千分之二的逾期违约金。二、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖期不付，按银行的短期贷款利率偿付给对方逾期付款违约金。三、实行合理化建议奖和
11、提前竣工奖的，甲乙双方应依据有关政策的规定，另行协议。四、建筑安装工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门，进行调解；解决不了的，可选择下述第（）项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁，（2）干脆向人民法院起诉。第八条附则一、预算审查手续，由建设单位将建筑安装工程承包合同（附施工图预算）送市建设工程合同预算审查处审查。要求鉴证的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证。二、在本合同签订之前，双方签订的施工打算合同（工程协议书），可做为本合同之附件。三、招标工程，按市建设工程招标、投标暂行方法签订合同。四
12、、双方商定的其他事项：第九条合同附件一、工程项目一览表。二、全部施工图纸。（合同正本有此附件）三、施工图预算。（合同正本及XX银行有此附件）四、甲方负责供应的材料、设备一览表。五、有关协议：第十条合同份数及有效期一、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份，并分别报送双方业务主管部门副本一份。二、本合同自双方签订之日起生效。在全部工程竣工验收并结清尾款后失效。建设单位（发包方）：_工程负责人：_ _年_月_日建工单位（承包方）：_工程负责人：_ _年_月_日新版工程工程合同2甲方：_（通常为用工单位）乙方：_（姓名、性别、年龄、住址）用工形式：_鉴证编号：_甲方因生产经营须要，经考核，录用乙方_（
13、姓名）为_（工程名称）工人，遵照国家有关劳动法律法规，经双方协商，签订本合同。第一条 甲方录用乙方从事_（工作名称）。其次条 劳动合同期限从_年_月_日起至_年_月_日时止。其中试用期限为_个月，至_年_月_日止。第三条 甲方的基本权利义务一、依据生产经营的须要和本单位的规章制度及本合同的各项条款对乙方进行管理。二、爱护乙方的合法权益，按规定付给乙方工资、奖金、津贴以及保险福利和其他政策性补贴。三、做好乙方上岗前的培训工作并供应符合国家平安标准的劳动作业卫生条件。四、依照国家有关规定对乙方进行奖惩。第四条 乙方的基本权利义务一、享受_待遇（写明待遇的内容）二、遵守国家法律法规和甲方的规章制度。
14、三、完成甲方安排的生产任务和经济指标。第五条 工资待遇：_（要写明确详细）第六条 工作时间：_（每周不超过_小时）第七条 劳动保险及福利待遇：_第八条 劳动合同的变更和解除：_（写明变更和解除的条件。如双方可以规定，合同生效后，甲乙双方无正值理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，须提前_天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。）第九条 本合同一式份，甲乙双方各执份，报鉴证机关存留一份。本合同自双方签字之日起生效。 甲方（盖章）：_ 法人代表（签字）：_ _年_月_日 签订地点：_ 乙方（签字）：_ _年_月_日 签订地点：_工程工程合同 篇10 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据中华
15、人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和_市建筑工程施工合同管理方法的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：第一条：工程概况 工程名称：安徽医学高等专科学校学生公寓5楼 工程地点：_市经济技术_区(安徽医学高等专科学校校内内) 工程内容：铝合金建筑门窗 工程范围：加工、制作、安装及成品爱护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元，地弹门为310元(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。其次条：工程期限1、开工日期：_年_月_日2、竣工日期：_年_
16、月_日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列状况，工期应相应顺延：a) 因甲方缘由发生工程量改变和设计变更;b) 一周内非乙方缘由停电造成停工累计超过8小时;c) 不行抗拒之因素;d) 因甲方缘由未能按期完成施工前打算工作，或未能按规定供应材料等造成乙方停工的;e) 合同中约定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。乙方在以上状况发生后_日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后_日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条：工地代表 甲方驻工地代表： 负责人： 乙方驻工地代表： 负责人：第四条：甲方工作1. 供应与门窗工程有关图纸及技术资料;2. 负责检查
17、办理工程质量、工程进度和设计变更的签证和验收;3. 负责供应材料堆放场地及脚手架运用。第五条：乙方工作1. 应按甲方认可的施工图纸及现行施工规范施工，确保工程质量;2. 切实与土建施工单位协作，仔细做好平安生产、文明施工，现场平安责任自负;3. 工程在未办理移交前要切实做好成品爱护;4. 要做好门窗的防渗漏措施，否则一切损失由乙方自负。第六条：工程进度 严格按合同工期施工，确保不影响土建工程进度。第七条：工程质量1、工程质量的等级和要求：确保优良，门窗综合验收确保叁级以上。2、工程材料的运用： 推拉窗为828系列，推拉门为90系列，壁厚为1.2，扣板厚度为0.81.0，几何尺寸统一，色泽一样，
18、配件选用信元牌。货至现场报甲方验收合格方准运用。3、工程材料的要求： 电泳不锈钢铝合金型材采纳XX信元铝材，铝材质量及相关技术指标确保符合国家现行行业有关标准。玻璃为蚌埠5厚浮法白色玻璃。第八条：工程验收1. 隐藏工程和中间工程检验应经甲方和监理验收合格后方可进行下道工序。2. 乙方在工程完工后一周内提交竣工资料和验收报告。3. 乙方应会同建设单位、质检部门在工程完工后即进行竣工验收。第九条：合同价款与支付1、本工程合同单价(材价调整除外)，任何一方不得擅自变更，但发生下列状况之一的，可作调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更。2、工程款支付方式和时间：参见原土建工
19、程建设工程施工合同。第十条：设计变更1. 乙方对原设计进行变更，须经甲方代表同意，甲方对原设计进行变更，须向乙方发出书面变更通知。2. 工程设计变更就变更内容、增减价款及支付方式、工期增减等达成书面协议。第十一条：保修 承包方负责保修_年(注：非人为缘由)。第十二条：违约责任1. 甲方不能按时付款的责任：按未付款额每日万分之五支付违约金;2. 乙方延误工期的责任：按工程总造价的每日万分之五支付违约金;3. 由于一方责任造成合同不能履行的责任：由责任方担当由此造成的一切损失。4. 工程质量达不到合同要求的责任：按工程造价的10%进行惩罚。第十三条：争议 本合同履行过程中发生争议，双方可约请合同签
20、证部门和行业主管部门参加协商解决;协商不成时，采纳下列方式中2项解决。1. 向当地经济合同仲裁委员会申请仲裁。2. 向_市人民法院起诉。第十四条：如需担保，应另立合同。第十五条：合同份数 合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，副本6份送有关部门备案。第十六条：其它 未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。甲方(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日新版工程工程合同3托付方:(以下简称甲方)设计方:(以下简称乙方)依据民法典、国家及地方有关建设工程勘察、设计规范、电力部门的行业规范规定，经双方协商一样，签订本合同，以资共同遵守。一、工程概况1、
21、工程名称:10配电工程2、设计内容:新装变压器容量为6060A3。二、设计文件提交1、乙方按甲方供应的设计内容和有关基础资料进行设计工作。2、乙方向甲方提交施工图设计文件、设备清册共3套。三、设计费 经双方协商，本工程设计费一次性包干价格为壹拾壹万元整(110000元)，如因电力部门及现场状况限制等缘由，所造成的设计图纸更改不再另行计费，须乙方无偿协作。并由乙方负责本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过。四、支付方式1、本合同双方签订后_日内，甲方支付乙方本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(44000元)作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。2、乙方向甲方提交施工图设计文件、3套设
22、备清册及相关资料后，甲方支付本合同设计费的40%计肆万肆仟元整(44000元)。3、本工程施工设计图纸报批且得到电力相关部门审批通过后，甲方支付本合同设计费的剩20%计贰万贰仟元整(2元)。五、甲方责任1、应敬重乙方依据国家或行业有关标准规定进行设计工作的执行，不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。2、向乙方供应开展设计工作所需的有关基础资料，并对供应资料的时间和牢靠性负责。如甲方供应的资料不符合设计要求，乙方则相应推迟设计进度。3、乙方已起先设计，也得到甲方认可，如甲方违约，应支付乙方设计费用的百分之四十(44000元)作为违约金。4、甲方应维护乙方的设计文件，不得擅自修改，不得转让给
23、第三方运用。5、按合同规定支付设计费。六、乙方责任1、根据本合同规定的内容，依据国家及行业执行规程、规定及质量标准进行设计工作。甲方供应完备资料后，乙方应在甲方要求的工作日内完成设计工作。2、负责对现场进行实地测量以及收集设计所必需的有关技术资料。3、对所设计项目应进行设计技术交底，负责设计范围内的相关工作。4、乙方应采纳经济合理的设计方案，保证所设计图纸符合要求。5、乙方负责此工程设计图纸报批并通过电力相关部门审批。6、按时提交施工图文件。七、未尽事宜双方协商解决。八、经双方协商一样，可签订本合同的补充协议。九、合同签署:本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，具有同等法律效力。托付方:设计方:_年_月_日