《建筑工程木工劳务的简单合同最新.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程木工劳务的简单合同最新.docx（20页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、建筑工程木工劳务的简单合同建筑工程木工劳务的简洁合同1甲方：乙方：为共同搞好 的施工生产工作，顺当完成工程施工任务。依据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的建筑工程施工合同，甲乙双方就该工程的木工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式为包工不包料。4、工程施工内容：图纸内全部木工工程量，按实际工程量结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。5、双方商定本工程工期全部施工及安装项目。即自年 月 日起计。6、乙方签订合同前必需交付元人民币工程进度保
2、证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。7、承包范围及价格：范围：模板制作、模板安装、机具、铁丝、铁钉。价格：按模板绽开实面积，每平方米26元（含基础）。二、甲方工作1、向乙方供应施工所需的水、电、设备等设施。2、对工程质量、进度进行监督检查，刚好办理验收结算。3、甲方指派人员参加或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。4、刚好履行乙方的其他帮助义务。三、乙方工作1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。2、执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定，对施工现场的防火平安负责。3、严格
3、根据甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行爱护。5、乙方必需无条件听从甲方管理支配四、关于工程款及结算的约定1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。4、乙方每月必需凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不赐予办理；五、关于材料供应的约定1、本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方选购供应到工地现场。甲方供应的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失
4、，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。六、关于双方责任的约定1、甲方的责任：甲方缘由影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时供应材料、设备；不能按期支付工程款，甲方担当相应的费用。2、乙方的责任：不能根据工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方担当。对竣工验收后，保修期一年内发觉属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费修理。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员损害，责任由乙方全部负责。3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以刚好修复或赔偿。七、关于设计与施工及验收的约定1、乙方必需按甲方签定图纸施工、安装。2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面
5、形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减缘由、时间、材料等。乙方依据变更要求，两天内向甲方提交变更所实行措施、增减的造价（因停工等缘由造成的材料奢侈）等费用清单。3、隐藏工程在隐藏前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐藏，并照实填写隐藏记录，甲方应予以承认。八、奖赏和违约责任1、由于甲方缘由，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方 1000 元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。2、按甲方和乙方协定的施工进度安排，由于乙方缘由，逾期完工，每逾期一天，乙方支付 1
6、000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。九、合同份数本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十、其它本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。甲 方：乙 方：代表人：代表人：年月日 年月日建筑工程木工劳务的简洁合同2甲方：乙方： （身份证号码： ）经甲、乙双方友好协商，为明确双方职责，加强协作，以及甲、乙双方的权力和义务，确保工程项目的质量、平安、进度及文明施工。依据国家和当地政府建设工程项目的有关法律、法规规定。遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程的详细状况，特制定本工程
7、的施工协议，以资共同遵守。一、承包项目： 的模板工程。二、工程地点：三、结构形式及层数：四、按模板绽开面积或建筑面积计算： 元/五、承包方式：包工包料。（附带中小型工具）六、承包范围：从基础放样挖土起先至主体工程全部施工完成的全部模板工程及支撑架体的搭设。包括：内外墙附着构件，后浇带的二次支设（如需）、二次结构项目（如阳台栏杆、过梁、封施工洞、口，放线孔吊模、门楼、屋顶装饰构件等有关全部模板工程），屋顶构筑物，施工图反映的全部预埋铁件安装，预留洞口等等。七、承包内容：1、木工需用材料进出场装卸、归堆。2、工程中全部的制模（包括预制构件）、模板上油、支模（包括预留洞、屋面节点砼出线、砼压顶、厕所
8、泛水模板）、拆模、整理、清理、归堆、吊装等一切内容。3、预留插筋模板钻孔，楼梯、柱角爱护木条、安装部分预埋铁件、后浇带隔离模板的安装。4、木工运用的绞螺丝杆、步步紧、木方、模板、钢管、扣件 一律由乙方负责清理、并码放整齐。5、旧料原则上不许利用，如运用方木、木板刨直刨光，保证砼成型面满意观感要求。6、施工围墙外的材料搬运，完工后全部材料按各种规格在甲方指定地点整齐堆放（钢管表面清理干净）。7、凿除爆模砼、天棚、砼面铁钉和碎木屑的清理、割除拉不出螺杆，清除梁、柱、板面的砼浆液、模屑、塑料管等杂物所发生一切人工费均由乙方负责。8、现场浇捣砼时，必需派专人值班至结束。9、井架、人货电梯等进料平台铺装
9、的木板及所需的协作人工由乙方负责。10、分部胶合板、方木、扣件、钢管一次性配齐，避开中途因材料而影响工期，的确缘由按每分部比例供应。11、后浇带钢丝网片绑扎、焊接、加固，止水螺杆、外墙穿墙螺杆安装。12、专人协作项目部测量放线、弹线工作。以上112条承包内容，乙方必需刚好完成，尤其是进出场材料，材料（包括旧材料）归堆，现场工完料清，砼爆模部分的凿除或凿除不刚好影响其他工种或未派专人或派专人不刚好协作项目部测量放线、弹线工作。甲方派员处理，其所发生的费用全部由乙方担当。甲方只需凭照片或相关人员二人证明签字，无需乙方签字的状况下，在乙方当月工程款中干脆扣除。八、甲、乙双方有关设备及工具职责：（一）
10、、甲方有关设备及工具职责：甲方只供应乙方施工过程中的垂直运输机械、固定大灯、三级配电箱、临时仓库。（二）、乙方有关设备及工具职责；乙方担当自己范围内的中小型运用工具设备及材料的购买、保管及修理。例：全部手用工具、电钻、电刨、平刨机、圆盘锯、人力翻斗车、钢卷尺、墨斗、工程用的绞螺丝杆，步步紧、铁钉、铁丝、单双面模板胶带纸安装、电焊条、漆刷、滚动刷、墙线、线锤、扫帚、扳手、榔头、泥桶、雨衣、雨鞋、照明碘钨灯、三级箱以外的电缆电箱等辅用材料。九、合同工期：1、按甲方和建设单位的合同工期要求及建设单位在施工途中下达的各分项工程工期要求为基础，如乙方不能按期完成，有关的罚款及影响其它工种工期拖延的一切损
11、失均由乙方担当。2、乙方无条件承诺在雨天及夜间按项目部要求进行施工及加班，如乙方违反承诺，造成工程延期，每一次罚款2000元整。3、由于非乙方缘由及不行抗力所造成的工期延误，经甲方施工负责人核实认可作书面通知，工期相应顺延。十、结算依据和付款方式：1、结构结算单价的依据：按现行国家质量验收标准，双方一起对分段进行实测，观感检验的分值及上级权威部门检验的评定结果为准。2、上述综合单价双方不得以任何借口为由而异议，假如乙方不按承包内容执行造成中途停工或退场及影响其它班组施工等状况，乙方承包费甲方有权不支付，所发生的一切费用均由承包班组负责人担当一切责任及经济损失。3、在施工过程中若乙方在质量、进度
12、、平安等方面达不到合同要求的，乙方不得以任何理由说明，针对发生上述状况，甲方有权清退乙方或单方终止协议，辞退乙方此项工程另包他人。情节严峻的，按实际所做工程量的承包单价下浮30%一次性结清乙方承包工程款。合同中途终止后，乙方必需在三天内人员全部撤离，若乙方未按规定时间撤离，甲方将向乙方收取每天3000元的暂住费，其金额在乙方的工程款中扣除。十一、付款方式：基础完成并验收合格后付工程款的 %；主体框架工程 层完工后付工程款的 %.主体框架工程全部完工并通过有关部门验收，达到合同质量要求后，甲方支付乙方本工程承包款的 %。余款 %主体竣工验收完成后，三个月内付清，但乙方必需履行完成工程保修期内本工
13、种的保修义务。十二、工程质量标准及施工要求：1、乙方必需按设计图纸及国家建筑工程质量规范规定，以及强制性条文规定严格施工。2、乙方在施工过程中，必需敬重甲方的合理看法，必需听从甲方的统一指挥。必需自觉接受市、区及业主、监理、甲方等监督和检查，对提出质量、平安等问题乙方必需当天整改，严峻的必需返工重做。否则甲方有权另行分派他人处理，其处理费用由乙方担当，乙方不得讨价还价。3、乙方在施工期间必需做到工完场清，文明施工，必需注意成品养护及爱护工作，否则如需甲方派人员清理等工作，所发生工资均由乙方担当，同时对乙方实行罚款措施，甲方干脆开单，在乙方当月工程款中无须乙方同意就干脆扣除。4、乙方特别工种作业
14、人员必需持证上岗。5、乙方自身缘由，使工程停工、返工、材料损失费用均有乙方担当。6、乙方需用材料应提前一周上报施工负责人审核，小件材料提前两天上报审核。十三、平安生产，文明施工，施工现场管理：（一）平安生产经甲方考核，在合同履行期内，乙方必需严格按协议的内容及安装操作规程施工，如发生平安事故，甲方主动协作，因事故所造成的损失由乙方负全责，甲方概不担当任何经济和法律责任。1、乙方要加强对进场施工人员的平安教化，必需严格按平安操作规程进行施工，施工中接受工程所在地政府主管部门、监理方、建设方及甲方的监督检查。2、施工现场、生活区严禁乱拉电线，确保平安用电，如违章造成事故，一切后果均由乙方自负。3、
15、在施工过程中，因平安问题整改不刚好，被政府主管部门、监理公司、建设方及甲方发出“整改通知书”或通报指责责令整改时，每次罚3000-5000元；发出“停工通知书”时，每次罚5000-10000元；对于严峻的违规行为，出现重大平安事故的，除担当相应的经济责任外还将追究当事人的刑事责任。（二）文明施工1、甲方要求乙方在施工期间，依据当地文明标准进行施工现场管理，以当地文明工地要求做好一切工作。在合同履行期间，甲方将对乙方进行考核管理，对各种违章按公司规定惩罚。2、惩罚标准：（1）不戴平安帽 50元/人次；（2）不系带帽带 10元/人次；（3）随地大便 20元/人次；（4）带小孩进入施工现场 20元/
16、人次；（5）酗酒 20元/人次；（6） 100元/人次；（7）打架斗殴 1000元/人次并开除；（8）用电私拉乱接，在生活区烧小锅灶，烧开水，运用碘钨灯、太阳灯、大灯泡取暖等、没收运用电器并罚款200元/人次；（9）脚手架上堆放材料（除规定砖等） 100元/人次；（10）损坏机械及工具 按价赔偿并罚款100-10000元。3、成品爱护：乙方必需向班组职工交代做好成品爱护工作，坚固树立成品爱护意识，如在施工过程中对上道工序造成损坏及污染，甲方除责成其清理外，修复费用全部由乙方负责，另处每次500元罚款。4、爱惜公物：乙方人员必需爱惜项目部财产（包括住房及房内设施），爱护消防和平安设施，若人为损坏
17、，照价赔偿。5、乙方在施工中应严格遵守文明施工规定，如出现打架斗殴、无理取闹、随意消极怠工，甲方有权责令辞退肇事人员，并做出相应惩罚乙方必需协作，对情节严峻者交送当地政府处理，后果由乙方担当。（三）施工现场管理：1、乙方应文明操作施工现场的各种施工机械、工具，确保其正常运转，如发生违规野蛮操作而造成施工机械损坏，须照价赔偿损失。2、乙方应严格遵守甲方制定的各项规章制度，遵从甲方内部管理程序。3、乙方应加强对本班组的各项管理工作，协作甲方严把质量关，全程跟踪工程的施工质量。4、乙方应和兄弟施工班组加强团结，友爱互助，绽开劳动竞赛，争当先进班组。5、乙方或是其代理人（如其代理人，必需有一份授权托付
18、书）必需保证常住现场，参加乙方各项管理工作及与甲方的协调工作。6、施工现场发生的协作人工如下列状况由乙方自己担当和协作：（1）、上级主管部门来检查工作、外来单位参观学习须要乙方协作的人工，工地临时短期派出开会参观学习的乙方人工。（2）、施工现场及楼层需配安装水、电、通信等协作人工由乙方担当，指导安装由甲方担当（按单位分部、分项各自担当），共同运用的分摊担当。（3）、施工现场及楼层须要的垂直线限制，水平线定位所须要的协作人工，由乙方负责。（4）、施工现场楼层的垃圾及废料谁施工谁清理至指定地点。若不刚好进行清理的，甲方可指定派人清理，所发生的费用由乙方担当。（5）、合同承包人施工现场上岗率必需达到
19、90%以上，否则视为违约处理，乙方达不到上岗率，甲方可另找承包人，解约所造成的相关损失由乙方担当。（6）、甲方在项目内进行贯标，评定质量奖项、验收检查，文明标化评定，安保体系认证，综治登记管理的所发生的协作人工由乙方分摊担当。十五、其它：1、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，合同经双方签字、盖章后生效，完工决算且款清后自然失效。2、不论合同在任何一种方式下终止，双方存在的债务及有关权利和义务，在合同终止后，各自担当其债权债务。3、甲、乙双方以公允、公正、合理的原则履行本合同条款，在合同履行过程中发生的纠纷，甲、乙双方友好协商解决，如不能达成一样，可向当地人民法院提起诉讼解决。4、对合同条款的任
20、何修改，经甲乙双方协商同意后签署书面协议，作为合同的组成部分，且有同等效力。5、本合同如有未尽事宜，双方可协商同意后另行签署书面补充协议，作为合同的组成部分，具有同等效力。6、本合同附件（包括进场前甲方与建设方签订的项目管理方法及平安文明施工承诺书及现场各种交底单）为本合同不行分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。甲方：乙方：甲方代表：日期：建筑工程木工劳务的简洁合同3甲方：乙方：逸水鼎城二期1#楼项目部，依据施工须要，现将本工程全部的模板施工承包给乙方负责。为了加强工程质量、平安、文明、工期及成品爱护等方面的管理，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法及相关法律法规的规定，结合本工
21、程的实际状况，本着同等、自愿、诚信的原则，达成以下协议，双方共同遵守执行。一、工程概况本工程地处简城镇滨江路原红塔职高内，地下一层地上31+1层，1、2层为商业用房，以上为居住用房。标准层层高为3m，总高约99m，建筑面积约28000m2，全框架剪力墙结构。本工程支模面积约91000m2，结算时以实际完成工程量为准。二、承包范围本工程范围内的所属模板施工，包括二装模板，原有模板、模条的清理利用，即实行单包工。三、工期要求乙方进场施工时间以甲方通知为准，施工总工期按甲方要求。如因甲方缘由导致工期延误，总工期顺延。乙方在保证质量、平安的前提下，应科学、合理地组织施工，按期或提前完成施工任务。如因乙
22、方自身缘由延误工期（如乙方人力不足，小雨天无工人施工，该加班而不加班等等），所产生的经济损失由乙方担当，按每延误1天罚款500元迭加，每次罚款不低于1000元。四、质量要求乙方应充分熟识设计施工图纸，正确理解设计施工意图。所搭设的架体必需依据满堂施工脚手架方案，确保架体平安、稳定。模板安装必需平整、光滑、不漏浆；几何尺寸精确无误；轴线、层高符合规范要求，阴阳角方正顺直。施工质量必需达到模板工程质量验收规范要求，确保一次性检查合格。详细技术操作规程参见模板施工平安技术交底。五、双方责任1、甲方责任：负责向乙方进行平安技术交底，向乙方供应一份能够满意施工须要的施工图纸，保证满意施工用材料刚好供应。
23、向乙方供应50m范围内的用电转接箱，负责夜间施工照明，协调各班组的工作条件及关系，向工人供应饮用水，负责每月进度款的按时拨付等。2、乙方责任：应严格履行合同约定，遵守国家现行的法律法规，对班组操作人员进行平安学问教化，向项目部提交全部操作工人身份证复印件一份（建立三级教化卡和办理保险用），每次放线时派两名工人协作甲方抄平放线，保质按期完成施工任务。甲乙双主签定劳动合同时，乙方需向甲方预交5万元信誉保证金，待0.00施工完毕后，甲方无息退还乙方。乙方自备能满意施工用机具，如圆盘锯、刨木机、手提锯、电钻、三级配电箱后的电缆线等，低值易耗品如：铁钉、铁丝、火钩、粘胶带、海棉条、广线、锯子、墨斗、墨汁
24、、梅花扳手、钉锤和劳动用品如：平安帽、平安带、雨衣、手套等。每次施工前五天，上报架料安排，且须精确。对原有模板、木条负责清理和应用，对所用材料应先安排考虑周全，不得随意乱切乱锯。模板每一次运用完后必需进行清理，刷隔离剂。每次模板安装时，必需将模板内杂物清理干净。每次搭设完毕应将剩架料、配件放回原位，或按指定地点堆放；对毛边脱层的大模板刚好进行裁边利用。自觉刚好对胀模后砼，派专人剔打，达到二装要求；对散落于硬防护及兜网，因乙方自身产生的材料，必需无条件随时清捡，否则甲方派人处理，所发生的费用甲方将双倍扣罚。每次砼浇筑必须要有专人值守，否则罚款200元/次，假如砼浇筑时无人值守，胀模所造成的砼损失
25、，甲方对乙方将加倍惩罚。负责施工场地内，塔吊无法操作的场内材料短运。架子、模板拆除后应刚好清理，并按指定位置堆码整齐，原则是便利上车。凡属乙方所用剩余材料，必需自行清理收捡，并堆放于指定地点。六、付款方法甲方依据乙方的实际完成工程量，以砼接触面积，按综合单价 元/m2结算木工工资，不再另外产生其他任何费用。假如乙方施工质量常常受到工程部及监理部的表扬，或达到优良施工标准，甲方按每平方米支模面积增加0.5元/m2作为嘉奖。施工期间如发生零星用工，技工按120元/天，普工按70元/天另计，零星用工每月结清。第一次支付工资按总承包合同约定，三层主体完成后，结算已完成部分80%形象进度工资。以后甲方每
26、月按乙方形象进度工程量的80%，于次月15日支付乙方工资，工程完成并验收合格后，支付到总工资的90%，竣工验收后1个月内结清全部余款。七、平安、文明施工。乙方施工人员进入施工现场后，必需遵守甲方的工地管理制度，听从甲方的支配指挥，敬重业主及监理。全部进入施工现场人员必需佩戴平安帽，高空作业系好平安带，乙方现场管理人员必需按时参与甲方召开的工地生产例会；无故缺席罚款200元/次,施工现场内禁止打架斗殴，假如发生斗殴事务，不论有理无理，均罚款2000元/次。场内禁止随地大小便，严禁私拉乱接电线。为协作本工程的标准化工地管理，应随时清洁楼层内自身产生的建筑垃圾和生活垃圾。如因乙方疏于平安管理，不按平
27、安操作规程施工，所发生的平安事故，费用在10000.00元以内的，概由乙方自行担当，费用超过10000.00元部分，按甲乙双方7:3比例分摊。八、违约责任乙方所属工人不听从甲方管理人员支配，罚款50元/次，施工期间进入施工现场不佩戴平安帽（以照片为准），罚款50元/次；施工现场内大便者罚款200元/次；如工人未经甲方允许，随意携带工地内物品出工地大门，视为偷盗；罚款200元/次以上。因乙方缘由使工地受到业主、监理及相关部门指责或罚款，甲方将加倍惩罚。全部罚款只记班组不记个人，累计后在当月预付进度工资款中扣除。乙方如有工人在施工中，多次不听从甲方支配、指挥或违规操作，甲方有权责令其退场，否则不发当月进度工资。乙方在施工中，不听从甲方管理，导致工程不能正常进行，甲方有权单方终止合同，另行支配其他班组进场施工。结算时按乙方实际完成工程量的80%结算劳务工资。甲方有权拒付剩余的20%形象进度工资，作为补偿新进场班组费用。以上协议未尽事宜，双方协商。协议内容，双方应共同遵守，并不得反悔。假如一方违约，必需担当另一方一切经济损失。本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。合同从双方签字之日起生效，工程完工后并结清余款后自动失效。甲方：乙方：日期：