安装工程施工合同优质.docx

《安装工程施工合同优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安装工程施工合同优质.docx（110页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、安装工程施工合同安装工程施工合同1发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的 自然气安装工程施工合同达成以下补充协议：一、甲乙双方于 年 月 日签订的 自然气安装工程施工合同，合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须根据施工图设计要求进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能运用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。”经甲乙双方协商一样，更改为：（1）本工程由乙方包工不

2、包料方式承包，本工程全部材料根据施工图设计要求由甲方进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能运用。（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：负责人：现场代表： 乙方代表：年 月 日 年 月 日安装工程施工合同2发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法和相关法律法规，本着诚信守约、同等互惠的原则，经双方协商一样，签订塔机安装合同。（一）、安装塔机的概况1.1塔机型号：QZT-631.2塔机生产厂家、生产许可证、出厂合格证。1.3塔机安装说明书1.4塔机安装

3、高度说明：（二）、安装塔机时间地点2.1地点：2.2时间：20xx年4月26日（三）、费用及付款3.1安装费、安检费资料费。3.2安装完毕验收合格付款80%，经安检部门认可的检测单位检测合格付清余款。（四）、甲方责任4.1供应安装塔机的全部技术资料4.2供应安装塔机的整件和合格配件。4.3供应甘肃建筑起重机械登记表4.4督促施工总包方单位创建安装塔机的施工条件。4.5帮助安装单位做好安装塔机全过程的平安技术工作。（五）乙方责任5.1应供应安装单位资质证书和平安生产许可证。5.2特种作业人员必需持证上岗（应供应单位名称及证书）5.3安装塔机，专职平安生产人员和专业技术人员必需亲临现场，加强管理。

4、5.4编制塔机安装方案，并严格执行，确保塔机安装的质量。5.5应与施工总包单位签订安装塔机的平安协议书，并严格执行，确保塔机安装过程的平安。5.6安装完毕应供应塔机安装相关资料和验收记录。（六）其它6.1合同未尽事宜，双方协商解决。如协商解决不成，则通过所在地法院裁决。6.2合同一经双方签字、盖章即生效。6.3合同一式贰份，甲乙双方各执一份。发包方：承包方：日期：安装工程施工合同3发包方：承包方：依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条款的规定以及建筑工程的详细状况，经双方协商一样，签订本合同。第一部分 工程概况及承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、电气工程(强、弱电)安装工程

5、内容及承包范围：a)照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。b)动(电)力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。c)弱电系统(电视、电话、宽带网、监控)：管路预留、预埋(含穿墙套管)及管路清扫等弱电专业施工队伍以外的施工图纸要求内容。 d)防雷接地系统乙方完成但不仅限于以上工作，全部与电气工程(强、弱电)有关的工作均由乙方完成。其次部分 工期、承包及付款方式1、 合同签订之日起，按甲方要求，保证不耽搁总体工期。因不行抗力及甲乙双方以外的缘由，导致工程停建，施工合同不能接着履行，可解除合同

6、。2、工程质量等级：合格。第三部分 承包方式、合同价款及结算方式1、承包方式：包工不包料采纳甲方与乙方协商的价款：养殖区为8000元，二楼别墅为10000元进行竣工结算。2、结算方式：包工不包料，中途按进度付款到50%，余款竣工验收合格后一次性付清。第四部分 双方一般责任1、甲方驻施工现场代表姓名：2、乙方驻施工现场代表姓名：3、甲方工作：委派工作人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更、工程质量验收及其他事宜，组织对工程竣工验收，如需变更图纸或变更已施工的工程，甲方应通知乙方。派专人帮助乙方工程技术人员施工，负责与其他配套施工单位协调。甲方负责供应电源，保证施工须要。甲

7、方供应与其他工程相关资料，组织与其他施工队协商。4、乙方工作向甲方代表供应进度表安排，并刚好向甲方提交所需材料的量单及附材量单。按工程须要供应和修理一切与工程有关的设施等。负责安装过程中的质量，技术，变更及施工进度、平安管理工作，负责平安工程技术资料的整编并向甲方报送施工完整的施工组织及专业的施工方案。施工期间的一切人身平安事故全由乙方负责，并负责爱护甲方的一切设备、设施损坏，乙方负责赔偿。施工期间乙方应遵守甲方的平安生产责任制度。第五部分 质量与验收及其他1、施工中经检验质量不合格，乙方按甲方代表的要求进行返工。2、安装完毕，并调试合格。3、本合同自签订之日起生效，本合同未尽事宜，双方协商解

8、决。4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日安装工程施工合同4 自来水管道安装工程施工合同编号：_甲方：_乙方：_依照中华人民共和国自来水管道安装工程施工合同法、中华人民共和国建筑法和（1999-0201建筑工程施工自来水管道安装工程施工合同）及有关法律顾问、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建筑工程施工一事协商一样，订立本自来水管道安装工程施工合同。第一条工程概况工程名称：_管道供气项目。工程地点：_市_街。工程范围和内容：_气化站：_个街厨房管道、调压器、流量等材料表

9、内容。工程造价为：_元整。（即：￥_元）其次条工程期限自来水管道安装工程施工合同工期：依据国家颁布的工期定额，商定本自来水管道安装工程施工合同工程开工、竣工日期。双方约定自_年_月_日至_年_月_日竣工。第三条材料供应一、本安装工程所需的原材料，由乙方按工程预算表所列供应。二、乙方所供应的安装材料须符合国家标准。第四条工程结算方式一、甲、乙双方正式签约后，甲方需在_日之内支付工程造价总额的_给乙方。如甲方未按自来水管道安装工程施工合同付款，则工期自然推后。二、当乙方收到甲方预付款后，_日内正式进入安装工地。三、当竣工后，甲方需在_日将其余的_支付给乙方，余下_款项在工程运用后_个月内一次付清。

10、工程若有未曾预见项目或变更，工程造价结算则按实际计算并一次付清。四、支付方式：采纳银行转帐、汇票或现金的形式支付。第五条工程验收一、乙方在工程竣工后，由乙方负责整个工程系统的检测调试，试用期为_天，并由甲方、乙方将工程试用检测的结果进行验收。二、工程交付运用后，甲方正常运用_天，视甲方验收认可。第六条保修维护乙方供应本供气系统的维护和保养服务工作，保修期限：依据国务院令第279号建设工程管理条例的有关规定执行。即：二年内设备、材料非人为损坏的维护，乙方供应无偿免费服务；二年后为。第七条组成自来水管道安装工程施工合同的文件组成本自来水管道安装工程施工合同的文件包括：图纸、工程材料表、预（概）算书

11、、双方有关工程的洽谈、简洁变更等书面协议或文件视为本自来水管道安装工程施工合同的组成部分。第八条甲方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已实行全部必要的公司行为授权签订和履行本协议；三、其保证做好本工程的三通一平工作，保证水源、电源通到施工现场双方商定地点的总表，并担当施工引起的水、电费用；四、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第九条乙方的承诺与保证一、其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；二、其有权进行本协议规定的交易，并已实行全部必要的公司和法律行为（包括获得全部必要的政府批准）授权签订和履行本协议；三、保证在施工过程中，

12、本着平安第一的宗旨，如出现因乙方缘由而发生的危及自身及他人的平安事故和工伤事故，乙方担当一切费用及责任；四、承诺按自来水管道安装工程施工合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内担当工程质量保修责任；五、本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。第十条违约责任一、甲方须按期支付各款项。若超过期限，甲方须支付_的违约金。并且乙方有权进行终止系统操作。二、因乙方缘由未按自来水管道安装工程施工合同规定的工期交付运用的，须赔偿甲方已付款项一倍的罚款。三、因甲方缘由致使工程中途停建、缓建，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿乙方由此造成停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。第十一

13、条保密一方对因本次协议而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第十二条补充与变更本协议可依据各方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。第十三条不行抗力任何一方因有不行抗力致使全部或部分不能履行本协议或拖延履行本协议，应自不行抗力事务发生之日起三日内，将事务状况以书面形式通知另一方，并自事务发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。第十四条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。假如经协商未达成书面协

14、议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十五条优先权为便于本工程竣工后的维护保养，本工程竣工后乙方将成为优先考虑的供气商。第十六条其它一、本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。二、自来水管道安装工程施工合同一式二份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_安装工程施工合同5发包方（甲方）： 广州高校 合同编号：承包方（乙方）： 签订地点：广州高校根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定以及甲方招标文件和乙方

15、投标文件，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。第一条 工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：广州高校新校区 。1.3承包范围： 按甲方招标文件、设计图纸、说明资料等。1.4承包方式： 。1.5工期：本工程自200 年 月 日开工，于2XX年 月 日竣工。1.6工程质量：按国家和广东省建筑安装工程及甲方招标文件规定的质量标准验收 。1. 7合同价款：人民币￥ 元（大写） ，其次条 甲方工作2.1开工前 天，向乙方供应经确认的施工图纸或做法说明 1 份，并向乙方进行施工现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所

16、需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。2.2指派 为甲方代表，负责合同履行并对工程质量、进度进行监督检查，联系协同办理验收、变更、登记及其他有关事项的手续。2.3如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。2.4协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。第三条 乙方工作3.1指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.2严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录

17、。参与竣工验收，编制工程结算。3.3遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾清运等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及四周单位（住户）的关系。3.4施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第四条 关于工期的约定4.1甲方若要求乙方工期提前竣工时，应征得乙方同意，并向乙方支付因提前完工实行措施的费用。4.2因甲方缘由造成乙方不能按期完成工程，则工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期

18、的，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第五条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以建筑装饰装修工程质量及验收规范（gb50210-XX）等国家制订的施以及验收规范和甲方招标文件与设计要求为质量评定验收标准，甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格（优良）标准。5.3甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应提前3天书面通知甲方验收，如

19、甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工的，则工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，工期也予顺延。如乙方未通知甲方即自行验收，甲方不予承认，此事项如甲方要求复验时，乙方应担当因此引起的全部损失费用和贻误工期的责任。5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知 10 日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙

20、方的看管费用和相关费用。第六条 关于工程价款及结算的约定6.1双方商定本合同价款采纳下列第 种方式：（1）固定价格。（2）固定价格加 空白 %包干风险系数计算。包干风险包括 空白 内容。（3）可调价格：详见本合同第十一条。6.2本合同生效后，甲方分3次，按下表支付总额为￥ 元的工程价款。拨款分 3次进行拨款 100 %金 额 (元)工程完成30%时（乙方应在提交此项发票和支付凭据资料的同时，向甲方交付按本合同价款5计款的履约保证金）30工程完成50%20验收合格后支付竣工结算余款506.3 工程竣工验收合格一年后，乙方提出工程结算并将验收结算有关资料送交甲方；甲方自接到上述资料的 天内审查完毕

21、，到期未提出异议，视为同意；并在 天内，结清尾款并退还履约保证金。第七条 关于材料供应的约定7.1凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。7.2由乙方负责选购工程所需材料并供应至施工场地。7.3 材料设备应附有出厂合格证，如一方对材料设备有异议应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方担当，否则由选购方担当。第八条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其他相关的法规、规范。8.2由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例

22、，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失及其后果责任。第九条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方 / 元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的 / %支付滞纳金。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金；逾期三十天后，甲方有权终止本合同，乙方应按合同价款的30向甲方支付违约金外，并全额退还甲方已经预付的款项及其利息。page9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。9.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆

23、改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并担当损失。9.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并担当损失。9.6未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用，造成损失由甲方负责。9.7因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。第十条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决。协商不成的，可按下列方式依序解决：1、提交广州仲裁委员会仲裁；2、依法向广州市番禺区人民法院起诉。第十一条 其他约定11.1 甲方指派的代表，其个人现场签

24、发的变更或增加工程项目的签证，不能作为本合同甲乙双方结算的凭据；因特别须要变更或增加工程项目的，须由甲方出具正式书面文件后乙方才能施工，并依据该文件向甲方结算。乙方必需根据设计施工图纸及经甲方审定的施工图预算中的内容施工，施工过程中施工的用水用电等一切费用乙方负责。11.2本工程竣工验收合格后，若项目没有调整或增减，则按投标价结算；若工程量削减则扣除相应削减金额后结算；若变更或增加工程量，变更或增加部分投标书中有单价的按投标单价和实际工程量结算，若变更或增加部分投标书中没有单价的工程按实际工程量并按XX年广东省安装工程综合定额下浮 %结算。本合同未涉及的事项由双方协商一样后签订协议解决。11.

25、3本工程竣工验收合格后保修期为二年,保修费用由乙方负责。11.4本工程约定的工程质量保修金（即合同履约保证金）为工程总结算价款的5%。保修金在工程竣工验收合格壹年后三十天内付清。发包人将保修金全数返还承包人后，承包人仍须按建安工程规定以及广州市政府有关部门规定担当保修责任。第十二条 附则12.1本工程须要进行保险时或有未尽事宜，双方应另订协议。12.2本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份。12.3本合同履行完成后自动终止。12.4本合同附件：12.4.1施工图纸或作法说明12.4.2工程项目一览表12.4.3工程预算书12.4.4会议纪要12.4.5设计变更甲方（盖章）： 广州高校 乙方（盖

26、章）：法定代表人：安装工程施工合同6甲方：_乙方：_为确保工程质量、进度、平安及文明施工，明确甲乙双方的责任、权利和义务，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规之规定，结合工程详细状况，经甲乙双方协商一样，同意订立本合同并严格遵守履行。1、合同文件适用的法律、法规和标准、规范1.1适用的法律、法规：本合同文件适用国家有关法律和行政法规，其没有做出规定的，应遵守地方法规及地方有关部门的规章规定。1.2适用的标准、规范：本合同适用国家有关标准、规范；国家标准、规范中没有的，适用有关行业标准、规范；以上均没有的，适用工程所在地的有关标准、规范。2、合同文件组成及说明依次2.

27、1合同条款及合同附件2.2补充合同（协议）书2.3中标通知书、投标书及其附件2.4标准、规范及有关技术文件2.5有关设计修改、设计变更、材料代用、技术核定等书面文件2.6施工图纸及设计要求2.7形象进度造价计算书、施工图预算书、工程结算书、工程款拨付审定表及确认单2.8有关会议纪要2.9甲方签发的包括但不仅限于工期、进度、安排、质量、平安、施工、技术、物资、验收、现场管理、保修等方面的指令、通知、通报等。3、资质验证：乙方资质状况（具体填写）3.1资质证书号码：_3.2资质许可范围：_3.3发证机关：_3.4复审有效期：_3.5甲方查验原件的人员刚好间：_3.6若由乙方法定代表人的代理人与甲方

28、签订本合同时，必需出具签订本合同的法人托付书。托付单位名称必需与资质证书、营业执照名称相一样。托付人必需是其单位的法定代表人。每份合同均须附有“由代理人签订本合同的法人托付书”复印件。3.7应加上乙方单位具体地址、邮编和电话。4、工程概况：4.1工程名称：_4.2工程类别：乙方施工的项目属于类工程，但乙方的取费与此无关，乙方工程结算按本合同有关计价约定办理。（不须要）4.3工程地址：_4.4工程规模：建筑面积：_平方米；层数：_层4.5设计生产实力：_5、工程范围：乙方施工的分部分项工程如下：_6、承包方式：劳务作业施工承包7、工程期限：_7.1合同开工日期：_年_月_日7.2合同工期：乙方施

29、工的全部工程应于开工之日起_个日历天（含全部节假日在内）完成，完工日期为_年_月_日。本合同工程设立以下阶段限制点：7.2.1于_年_月_日之前，完成_7.2.2于_年_月_日之前，完成_7.2.3于_年_月_日之前，完成_7.2.4于_年_月_日之前，完成_7.3实际完工日期：乙方完成全部工程等全部合约项目，以书面通知甲方后，由甲方组织检查验收所确认的完工之日即为实际完工日期。7.4竣工日期：与甲方承建的总体工程竣工验收合格日期相同。8、延期开工：乙方不能按本合同约定开工日期开工的，应不迟于本合同开工日期前7天，向甲方代表提出延期开工理由和补救措施的书面报告，甲方代表收到报告后48小时内赐予

30、答复，不同意延期开工的，工期不予顺延，同意延期开工的，工期相应顺延。9、工期延误：对下列状况，经甲方代表确认后，可顺延合同工期：9.1因甲方缘由使乙方不能按本合同约定日期开工且乙方已提前7天通知甲方者。9.2重大设计变更（扩大规模、变更结构、提高标准）且非乙方缘由所致者。9.3甲方变更安排且非乙方缘由所致，并对乙方工期有实质性影响，乙方停工72小时以上的时间段。9.4施工中，图纸间断供应，造成乙方停工72小时以上的时间段。9.5因甲供物资供应缘由且非乙方错报、迟报、漏报物资需用安排所致者。9.6在国家规定的工作时间中，现场连续停水或停电超过48小时且当天无法调整造成乙方停工者。因业主缘由应明确

31、，以上缘由应有书面的文件资料。非以上缘由不能按期完成或推迟阶段限制点的，甲方对乙方以推迟每天按工程结算总造价的0.05%累计罚款，乙方还应担当甲方与此有关的一切经济损失及各级罚款。10、质量等级：乙方必需按施工图纸、设计要求和有关操作规程、技术规程、技术规范、施工规范、验收规程、施工及验收规范进行施工；严格根据有关工程质量标准、工程质量限制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定；工程质量必需达到有关标准的合格等级，按分项工程评定的合格率100%；工程一次交验合格率必需达到100%；本建设项目为业主与甲方约定的创（杯、奖）项目，乙方必

32、需确保其施工的工程实体和质量保证资料等均不影响该项目标评定。（质量标准应明确）11、合同价款11.1合同造价暂定为人民币_元（大写_元），实际以甲方最终审定乙方工程结算书的审定值为准。（应采纳多种形式，如：固定总价、综合单价等）11.2签约后，根据本合同约定的计价标准执行，无论任何价格上涨或其他任何缘由，双方均不做任何调整。12、图纸和技术资料：12.1图纸：甲方在_年_月_日之前，向乙方供应与本合同工程范围有关的施工图一式一套（应有两套，其中一套为竣工资料用），或按以下期限分期供应一式一套：_年_月_日之前供应图纸；12.2资料：设计已有的有关院标（标准图）一式一套（国标、省标由乙方自行解决

33、）。13、甲方驻工地代表：姓名_；身份证号码_14、乙方驻工地代表：姓名_；身份证号码_ 15、甲方工作：15.1组建与建设工程相适应的项目管理班子，全面履行甲方同业主签订的建设工程施工合同。统一对业主、设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹支配交工资料整理工作；统一向业主单位办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。15.2组织图纸会审和工程技术交底，负责编制总体工程施工组织设计；组织编制施工安排、物资需用量安排；统一制定各项管理指标。15.3组织编制施工打算安排，协调解决施工用水、用电及现场道路，统筹规划现场平面布置（乙方的生产、生活临设费用及水电费由乙方担当）。应依据项目特点而

34、定。15.4负责办理工程开、竣工报告；负责组织隐藏工程验收、中间验收及建设项目竣工验收；对乙方已完分部工程和乙方全部完工工程，刚好组织检查和完工认定。15.5建立统一的质量监控机制，贯彻执行国家、行业、地区有关规范、标准和业主的质量要求。15.6统一向业主办理以下事宜：15.6.1必要的施工场地的工程地质和地下管线资料的签收、签发；15.6.2书面及现场交验水准点和坐标限制点；15.6.3施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等申请批准手续；15.6.4施工场地四周地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物爱护建筑）、古树名木等爱护工作的协调与处理。16、

35、乙方工作：16.1听从甲方的统一管理，按甲方CI达标和现场标准化管理要求，自费统一着装和布置现场；根据甲方施工平面规划及要求堆放材料和机具，搞好现场文明施工管理，保持施工现场井然有序和施工场地整齐卫生。按施工须要供应和修理非夜间施工运用的照明、围栏并负责平安保卫。16.2在施工的全过程中，乙方必需按甲方要求和工程须要组织具有相应资格证件的娴熟工人和性能良好的施工机具及检验合格的材料投入施工，确保实现本合同工期目标及质量、平安、文明施工等各项管理指标。16.3严格根据设计图纸，施工验收规范及有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的等级。在施工过程中，刚好根据有关标准和规范进行自检，刚好做好施

36、工日志和交工资料所需的各种原始记录。以上资料均必需分类建档，保证完整齐全，符合交工资料要求。16.4遵守有关部门对施工场地、交通、施工噪音以及环境爱护和平安生产等管理规定。做好施工场地四周建筑物、构筑物（含文物爱护建筑）、古树名木等树木、地下管线和工地旁边之交通、电力、通讯、给水、排水、供热、燃气、石油设施等爱护工作。如有损坏、破坏时，由乙方担当一切经济损失及各级罚款。16.5做好已完工程、在施工工程和工程物资的爱护保管工作和施工平安保卫工作。乙方全部已完工程，已到位或已安装的设备、仪器、仪表；在施工已投用的工程材料，已进入工地或在乙方仓储区域的工程物资等，在建设项目竣工验收之前，均由乙方担当

37、全部爱护、保管责任，倘有丢失、损坏、变质，均由乙方负责补足、修复并担当相应费用和由此而发生的一切经济损失。乙方在施工中，应做好成品爱护工作，因乙方施工造成任何施工单位的已完工程或在施工工程或工程物资损坏的，均由乙方担当由此而发生的一切经济损失。16.6根据本合同和项目部的规定，刚好向甲方提交施工打算安排、进退场人员名册、进退场机具设备清单、月度施工作业安排、季月物资需用安排、月度形象进度造价计算书及施工统计报表、隐藏工程验收申请、工程事故报告、分部工程完工报告、乙方全部工程完工报告、施工图预算书和工程结算书。16.7乙方必需以法定货币形式按时足额支付其员工工资，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。

38、凡乙方拖欠或克扣其员工工资的，一律由乙方担当全部责任和一切后果及一切经济损失。16.8依据工程和甲方的须要，按甲方要求参加试车、保运。16.9按业主合同需由乙方担当的其他工作。17、进度安排：乙方于每月21日，向甲方编报月度（本月21日至次月20日）施工进度安排。必需根据工期要求及甲方批准的进度安排组织施工，随时接受甲方代表的协调、检查、监督。18、质量与检验：18.1质量责任：18.1.1乙方必需设立施工现场质量管理部门并配备熟识工程质量检查、检验、评定、验收业务的质检人员，工程总造价大于_元的，须配备1名持证上岗的专职质检人员，工程总造价不大于_元的，可配备1名专职或兼职的质检人员。因乙方

39、未设立现场质管部门或未按本合同要求配备质检人员的，甲方均按空缺每天以_元累计惩罚乙方，直至设立、配备完毕为止。18.1.2乙方发生质量事故的，由乙方担当一切责任和甲方、乙方、业主等各方一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行惩罚如下_.18.1.3乙方施工的工程，质量等级未完全符合本合同约定的，由乙方自费整改并担当甲方及业主方的一切经济损失及各级罚款。此外，甲方对乙方另行合成惩罚如下：_18.1.4违反工程建设强制性标准要求，存在明显质量通病或观感质量差而影响交工验收需返工修理的，甲方按每项次以工程结算总造价的5累计惩罚乙方并由乙方担当返工、修理费用和担当由此而造成的甲方、乙方、业主等各方

40、的一切经济损失。18.2检查和返工18.2.1乙方应随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。18.2.2对乙方工程质量达不到约定标准的部分，甲方有权要求乙方拆除和重新施工，乙方应按甲方要求进行拆除和重新施工，直至符合约定的标准，由此而发生的费用由乙方担当，工期不予顺延。18.3隐藏工程验收：未经甲方代表批准，乙方所施工的任何隐藏工程均不能实施覆盖，当乙方施工的隐藏工程已自检合格具备验收条件时，乙方必需于当日书面通知甲方代表，通知包括隐藏的内容、地点、申请验收的时间，由甲方组织有关人员对该部分工程进行检验，检验合格后，再报请业主、监理进行隐藏验收。18.4重新检验：无论甲方、业主、监理等

41、是否进行验收，当其任何一方认为已经隐藏的工程须要剥离或开孔重新检验时，均由甲方向乙方发出书面通知，乙方必需按甲方的要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，若乙方原隐藏的工程质量合格的，则乙方剥离或开孔及发生的重新隐藏费用由甲方担当。剥离或开孔后查明不符合质量要求的，乙方担当发生的全部费用和甲方的一切经济损失。18.5中间验收18.5.1中间验收的内容包括：a、分项工程质量验收记录对应的部位；b、交工资料有关的试验记录对应的试验对象；18.5.2中间验收程序：乙方自检合格，达到验收条件时，乙方必需于当日书面通知甲方代表，由甲方组织或报请业主、监理进行检验。19、平安及文明施工19.1本工程

42、限制指标19.1.1杜绝重伤、死亡事故，轻伤负伤率小于1.5；19.1.2杜绝重大机械事故；19.1.3杜绝急性职业中毒，严峻环境污染，特大辐射事故；19.1.4杜绝火灾事故；19.1.5限制噪声、粉尘、渣土对环境的污染，做到施工不扰民；19.1.6达到级文明工地评定标准，不影响甲方级文明工地评定。19.2平安责任19.2.1乙方必需遵守中华人民共和国平安生产法，仔细贯彻执行中华人民共和国国务院令393号建设工程平安生产管理条例，根据国家和有关行业的规程、规范、规则、要求、方法及中华人民共和国国家标准建筑施工平安检查标准JGJ59-99和甲方平安生产管理制度等实施平安生产管理，确保平安施工。乙方应办理其自身范围内的施工人员的意外保险。19.2.2乙方必需设立施工现场平安管理部门并配备熟识平安施工管理业务、经过平安管理培训的平安管理人员（平安员），施工人数50人以上的，配备1名持证上岗的专职平安员；不超过50人