《工程施工班组劳务合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工班组劳务合同精选.docx（28页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、工程施工班组劳务合同工程施工班组劳务合同1甲方（发包方）：_（以下简称甲方）乙方（承包方）：_（以下简称乙方）甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、施工范围：4、合同价款：安装，税金由乙方担当，材料检测费用由甲方担当，若要变更施工内容、变更材料，工程造价按实计算。其次条、关于材料供应的约定乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用对工程造成的损失由乙方负责。要求电线为大厂生产的_品牌，另所购的开关插座盒配件必需先供应样品经公司领导同意后再购买，其他材料检测必需合格。第三条
2、、关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家建筑水电工程质量验收规范_并参照其他地方标准、质量评定验收标准。2、乙方必需听从甲方在各次验收中提出的所以整改看法，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出惩罚。3、乙方对现场全部已完成施工成品负有爱护义务，凡因乙方施工支配不善，在结构已完成施工部位进行凿洞、敲打安装施工或返工的（暗管敷设的砖墙面包刨槽及设计变更除外），均乙方自费修补复原原状，造成甲方及其他损失的零星赔偿。4、由于乙方技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。5、工程竣工：乙方应提前通知建设单位、监理验收，并办
3、理验收手续。第四条、关于平安生产文明施工现场治理的约定1、乙方严格遵守工地上的一切规章制度。2、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。3、乙方必需听从管理，保持现场清洁。刚好整理、回收、整齐堆放各项材料，做到工完料尽场地清。保持现场整齐文明。第五条、工程付款方式、结算的预定1、付款进度：一层屋面板浇好后付总价的_%，主体胜利付总价的_%，竣工验收后付至总价的_%。保留总工程款的_%作为保修金，保修金返工还按国家相关规定执行。第六条、纠纷处理因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不情愿协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条、工期要
4、求1、因气候、停电等不行抗力或不行预见的因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。2、执行项目部支配的工期时间，每延迟一天执行甲方与业主签订的大合同的要求。第八条、施工平安乙方负责施工期间施工范围内的人身设备平安事项，乙方对各种平安措施事故担当完全责任，甲方有权监督和指导乙方刚好解除平安隐患，杜绝平安事故。第九条、附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（签字盖章）：_乙方（签字盖章）：_日期：_日期：_工程施工班组劳务合同2甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）总则：甲方依据工程施工任务须要，经友好协商确定将_工
5、程基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例、建筑工程平安生产管理条例、_建筑劳务公司管理制度及相关规定，结合本工程须要，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一样，订立本合同供双方共同遵守执行，详细事项如下：工程名称：工程地点：承包形式：本工程采纳包工包料的形式承包施工。模板分项工程的人工、机具、协助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容组织施工作业，并对其施工现场（工
6、程）的劳动力组织、生产进度、技术质量、施工平安、文明施工及成本限制等实施全面管理，担当其作业内容的全面责任；全部工程主材用料及周转作业用料均由乙方自己供应。甲方供应塔吊和施工电梯。合同履约保证金：依据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金_万元正。保证金待正式进场施工后还乙方不记利息；若乙方未进场施工，甲方有权扣留乙方保证金，作为乙方支付甲方的违约金。一、合同工期依据甲方的施工进度安排支配施工，乙方无条件满意甲方施工进度及各节点进度工期要求，详细按_施工进度安排实施，同时满意甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误工期要求而造成的后果和惩罚，由乙方全额担当。二、质量标准工
7、程质量标准：依据工程建设标准强制性条文、建筑工程施工质量验收统一标准及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。三、甲方责任1、甲方为乙方供应施工图（建筑、结构图）各一套，刚好下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。2、甲方必需刚好给乙方下达施工进度安排，对班组和工人进行平安、质量技术交底；同时监督各工序平安防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的运用和管理工作。四、乙方责任1、乙方工程现场负责人从签订合同之日起，应在甲方的施工现场随时听从甲方的支配和指挥。2、乙方应严格根据施工图、图说、图审纪要、设计变更及相关的技术、施工文件和施工规范、质量检验评定标准的有关要求进
8、行施工。3、乙方应严格根据国家行业标准中的建筑施工平安检查标准（_）的要求进行施工。4、乙方应严格根据建筑工地的有关平安规程及甲方的现场管理制度进行施工。5、乙方应对所属工人进行平安、生产、文明施工的教化，并有书面记录备查并上交项目部。6、若乙方中途调换工人，调换后须马上上报甲方备查，乙方必需按时足额支付工人工资，未到支付节点甲方不支付任何费用，由此给甲方造成的工期、质量影响，乙方担当一切责任及经济损失。五、承包材料范围1、主要材料的由乙方自行供应外，其余如：对拉丝杆、止水螺栓、内撑、步步紧、塑料导管、脱模剂、平安帽、平安带、手套、水平管、胶皮管、双面胶、封口胶、卷尺、粉笔、墨斗（墨汁）、铅笔
9、、铁丝、钉子、圆盘锯锯片、磨光机刀片、碘钨灯、白炽灯、电线、开关插座、防雨器具等劳保用品，另外行规要求自带的工具、用具等均由乙方自备。即：除本合同要求须甲方供应的施工设备外，其余全部工具、用具、低值易耗物品及一切辅材由乙方自行打算。（全部支模用的内撑由乙方自行购买成品内撑）。2、小型加工机具如圆盘锯、刨木机、磨光机、手提式砂轮机及配线、开关插座等由乙方自备。3、乙方需供应完整7套模板，已供施工进度需求。六、施工单价中所包含的承包工作内容施工单价中所包含的承包工作内容详细如下：1、本工程图设范围内全部木模的制安工作内容（包括其次次、第三次及全部零星砼浇筑所需的木模制安）2、该工程涉及到的全部预留
10、、预埋木模的制安及预制构件木模的制作。3、模板的配制、支拆；现场运输；打磨（墙柱、顶棚等）；材料吊运。4、钢管、扣件、模板、木方等乙方所需材料到场的下车工作；与安装及其它作业队伍的协作工作；材料转运、回收、现场清理、场地清扫，以及各次检查验收前的清洁工作；在施工过程中，对拉丝杆、螺帽等各种材料必需刚好收集、统一堆放。5、施工中模板每运用一次必需进行清理干净，刷隔离剂或脱模剂；乙方在运用模板过程中，严格按设计和甲方要求进行操作，如未按要求运用，造成的质量问题由乙方担当全部责任。6、砼浇筑时，因模板缘由导致爆模而须要剔打、抹灰和打磨清理工作时，若乙方不刚好处理，甲方按_元/处在乙方工程款中扣除，由
11、甲方另派班组进行处理。的确无法处理的，应由乙方在爆模后马上返工重做而未刚好处理的，而造成了更大的损失，该种状况视情节罚款_元。7、楼层拆模后属于木工班组的材料清理和清洁工作，若乙方不清理或不刚好清理，甲方则有权按_元/层从工程款中扣除，由甲方另派班组进行清理。8、甲方管理员进行楼层放线及标高抄测工作时乙方须派出相应的技术骨干人员全面帮助以便于更好工作。9、乙方须担当负责乙方施工区域内的日常清洁卫生和平安管理工作。10、周转材料的刚好清理归位和整齐堆码工作，及各工序完成后的清洁工作。若不按要求刚好清理，甲方有权请另外的工人代为堆码清理，所产生费用在乙方工程款中扣除。11、平安风险：乙方对施工过程
12、中的平安文明生产负责，在施工过程中，若发生平安事故，若是由于乙方未按平安操作规程管理施工或违反平安操作规程指挥施工导致，均由乙方担当全部责任及相应的一切费用。七、质量及相关详细要求1、各楼层浇混凝土时，必需派人护模，并用水把已浇混凝土柱和梁、剪力墙、地坪上的混凝土漏浆冲洗干净，达到外观效果和文明施工标准。2、乙方在楼板水平度、平整度、层高等工艺上必需作重点限制，层层验收形成三级报验资料，全部达到甲方和开发商的质量要求后才允许进行下一道工序。3、模板必需拼缝密实，梁柱节点不允许有凹凸不平现象，若出现质量问题后必需马上修整达到处理前后颜色一样，柱墙垂直度（两面）限制在5mm内，梁柱节点（含内外墙面
13、）不能出现流浆，一旦出现应刚好冲洗或打磨。柱墙底部必需留设清扫口，便于梁板清洗时水和杂物可以从柱墙底部解除干净，浇筑砼前再用专用封口模板封闭。5、吊模位置有陷入砼的状况，乙方木工必需处理砼的缺陷，砼面未达到强度时不能上楼面进行作业，否则造成砼表面损伤或压裂部分由乙方自行处理。八、承包单价1、全部模板工程_元/m；若层超群过_m以上模板工程按_元/m；（注：模板工程量以砼接触面积计算）。该模板单价为劳务班组按规范要求完成后的单价，该单价包含乙方所需的全部管理费、人工费、材料费、机械运用费、利润、劳保费用、各项补贴、机具费、平安文明施工费、高温寒冷天气的补贴及平安生产风险费、垫资利息、协作费等全部
14、费用。2、非承包范围内的各类零星工作，如采纳计时工；技_元/个工；普工：_元/个工。九、付款方式按每一节点支付，主体工程完成至_层时，付工程进度款的_%；后每月按工程进度付款_%；待主体工程封顶后，支付工程总价的_%；剩余工程款，待工程验收合格后一个月内付清。乙方未至工程节点甲方不予支付任何费用，工程节点内工人工资发放由乙方自行负责。十、违约责任1、乙方不能根据甲方要求工期完成，延期超过三天，视为违约。2、乙方所完成的工程质量及平安文明施工不符合规范要求，视为违约。3、本合同签订实施后乙方不能满意甲方工期、质量、平安、文明施工要求，除担当违约金外，乙方同意甲方按以下两种方案之一处理。1）甲方有
15、权单方终止合同且按实际发生完成工程量的_%结帐支付乙方。2）甲方另组织人员进入乙方承包工程范围内施工且乙方无条件全面协作甲方组织的人员。4、违约金：乙方违反上述之规定。须支付对方_元/天的违约金直至处理好违约事宜止。第十一条争议或纠纷处理1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可以实行协商解决或请有关部门进行协调。2、当事双方协商调解不成时可向工程所在地人民法院起诉。第十二条本协议未尽事宜双方另行协商解决。第十三条其他约定：1、本合同中涉及的币种均为人民币。2、本合同全部条款内容甲方、乙方完全理解合同并知道其真实意思，工程施工图纸已细致查阅，多次踏勘现场完全知晓现场
16、施工环境。3、本合同一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。4、本合同自双方当事人签字盖章后，乙方须于当日内向甲方缴纳保证金后生效。合同生效后详细进场时间甲方电话或短信方式通知乙方，且乙方应做好相应的人员支配。5、合同终止：双方履行完合同全部义务，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格，甲方支付完全部劳务款后自行终止。甲方：_乙方：_身份证：_身份证：_联系电话：_联系电话：_日期：_工程施工班组劳务合同3工程承包人：劳务承包人： 承 包 合 同建设工程施工劳务承包合同工程承包人：劳务承包人：依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于 ）与工程承包人所在公司(山
17、东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。一、劳务承包工作对象及供应劳务内容1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、承包范围：1.4、劳务承包内容：1.5、协助材料及工具：二、承包工作期限及工作进度三、质量要求工程质量： 确保所担当的分项工程合格率100%，优良率95%。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的10%。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人担当。四、标准规范执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：4.1、二标五规范及康居标准4.2、省市施工工艺标准及各项规
18、程4.3、质量平安环保与职业健康管理体系4.4、发包人、监理管理方法及工地各项规章制度五、工程承包人义务5.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排、物资须要量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量检测、试验化验的限制、监督、检查和验收。5.2 工程承包人供应工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。5.3负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理及交工验收。5.4统筹支配、协调解决非劳务承包人独立运
19、用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。5.5按本合同约定，向劳务承包人支付劳动酬劳。5.6负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。5.7 负责劳务承包人在现场运用的平安防护用品（如平安帽、平安带等）。5.8 负责供应本合同施工中所运用的材料设备等。六、劳务承包人义务6.1负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满意工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。6.2负责对所属员工进行平安、质量、操作技能等教化培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至全部义务及工作程序完结。
20、6.3负责向项目部供应在施工现场内所运用的平安防护用品安排，并负责运用、发放和完工后交回。6.4负责在接到图纸（或技术交底）后10天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应安排，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、运用、维护。工程承包人的设备在运用完后负责向工程承包人交回。须要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必需刚好执行（费用另行约定）。6.5对阅历收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。6.6按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。6.7负责对已完工程部分的成品爱护工作。6.8接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协
21、调协作，照看全局。6.9实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、运用）及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人应担当的平安防护措施费用，以上特别行业操作人员须持证作业。七、劳务承包人的工作职责7.1、质量对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并根据总包合同的保修时间对工程保修。执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，听从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，主动协作工作，对所下达的整改通知书、停工令等必需无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争吵，严禁与管理人员
22、争吵，发觉问题刚好汇报。依据工程进度及各方面须要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、平安技术操作规程施工。7.2、平安劳务承包人应遵守工程建设平安生产有关规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等工程施工班组劳务合同4甲方：_乙方：_为满意本工程各班组施工须要，依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程合同条例及劳动法的有关规定，为明确甲乙双方的权利、义务和违约责任，经双方协商同意签订本合
23、同。一、承包范围：1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：详附件一4、甲方有权对乙方的工程范围做出调整，乙方无条件听从。5、工期：从进场之日算起，_个日历_天完工并验收合格。二、承包方式及合同价款：1、承包方式：包人工、机具、辅材、材料二次搬运、制作和安装等。2、综合包干单价：详附件一，即合同暂定总价为_元（大写：_）3、结算方式：以双方协商确定认可的单价为依据，按实收方结算。4、材料损耗：按国家规范要求计算，超出部分由乙方负责。5、施工用水电费由甲方担当，乙方自备适合本工程的机械机备、手工工具等其它施工范围内所需机具，甲方负责协调工地垂直运输机械。6、因业主缘由或其他缘由导致工期顺延，班组
24、必需合理支配好施工劳动力，施工班组不得以任何理由向公司索取误工或其他费用。7、如产生变更由甲方负责且需给乙方签证补偿并依据合同相应原则执行三、工程施工技术及验收1、按施工规范及施工图纸要求施工，施工质量等级为优秀。2、因工程的特别性，甲方与乙方在现场共同完善工程的设计图纸，并对乙方进行现场技术交底。3、乙方熟识图纸，了解工程概况，必需严格根据工程设计图纸和施工技术交底标准施工，不得擅自修改已确定工程设计，不得偷工减料。4、乙方必需根据甲方交底要求保质保量按时完成工期，如甲方要求比合同工期提前完成，应征乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。5、验收要求：按建筑装饰装修工程质量验收规范（_）及
25、其他与该项目相关的行业规范执行。四、工程平安技术及要求1、新工人进场时，必需接受平安培训、三级教化后方可上岗。工人必需与各班级长签订平安责任书，班级长与项目部签订平安责任书。工人应按施工所在地政府、和相关的职能部门要求办理相关证件。在施工过程中，必需严格根据平安施工规范及操作规程施工。严格遵守国家现行的施工验收规范及项目部的相关规定。前述工程承包费用经甲乙双方核算、确认已包含乙方施工现场人员在从事本工程施工至竣工时间段内的劳动保险、建筑工程施工意外损害一切险等国家和地方规定的必需购买的保险，乙方应无条件的为乙方打算进场的全部人员购买上述保险，如乙方不购买前述保险，班组不得支配在本项目内工作，如
26、施工人员出现意外，一切责任由乙方担当。2、全部进场施工操作人员必需遵守建筑施工高处作业平安技术规范_，施工现场临时用电平安技术规范_、建筑施工平安检查标准_有关规定，广泛开展平安宣扬教化，坚固树立平安第一的思想。3、全部进场施工操作人员必需身心健康，无传染病、癫痫病和其它身体残疾。全部进场施工人员不得穿高跟鞋，拖鞋或带钉易滑鞋进入现场；现场施工需传递材料时，禁止抛掷和随处乱放；现场施工不准抽烟、酗酒，不准打架斗殴、赌博。若发觉违反者，将根据_-_元/人惩罚。4、现场施工用电及施工机电设备由专职电工负责按施工现场临时用电平安技术规范进行配送电和管理，临时用电线路不得与金属架管干脆接触，移动灯具应
27、运用平安电压。全部施工设备和电气设备不得带病或超负荷运作。5、本班组重点应留意：平安用电，主要是临时用电，如地拖线、手把灯等的用电平安。6、不得私自改动脚手架，平安操作加强劳动安排制度，建立平安活动制度做好班前平安活动记录。7、坚持正确使运用平安三宝。严禁酒后作业，进入施工现场，必需戴好平安帽，高空、临边操作必需佩戴平安带，若发觉未戴者，将根据室外每件_元/人次惩罚；工作牌是本工程出入大楼的唯一身份证明，工程期间，如有未佩带工作牌的，按_元/人次惩罚，如有遗失或损坏的，按_元/人次惩罚（工作牌由甲方负责办理）。8、乙应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安
28、检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当，甲方概不负责。9、甲方应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。甲方不得要求乙方违反平安管理的规定进行施工。因甲方缘由导致的平安事故，由甲方担当相应责任及发生的费用。10、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应做出平安防护措施，经施工员认可后方可实施；未经施工员同意导致的平安事故，责任由乙方全权负责。11、乙方应按甲方现场用水用电的有关规定进行施工，避开造成水患火灾损失。如有发生重大水
29、患火灾等平安事故，责任由乙方全权负责。12、发生重大伤亡及其他平安事故，乙方应按有关规定马上通知施工员，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方担当发生的费用。五、双方职责：甲方职责：1、甲方负责供应施工图纸一套及现场施工、平安技术交底。2、甲方负责施工图及技术支持，处理施工技术问题。3、甲方负责协调处理施工现场各作业班组交叉作业及其他状况下发生的冲突问题，乙方必需听从甲方的处理看法。4、甲方为工程质量的最终确认者，验收标准依据最新的规范、标准、合同及施工图要求。5、甲方负责现场平安文明施工的指导、监督、管理。6、甲方协调乙方现场临时住宿、生活。费用由乙方担当，乙方必需向甲方供应班组人员的花名
30、册及身份证原件，经查核后留复印件存档。乙方职责：1、乙方必需按施工图，规范及甲方的施工平安技术交底要求进行施工，乙方在熟识施工图纸后应作出书面质量承诺并作为本工程合同的附件，甲乙双方存档。2、乙方在工程施工中，若发觉所担当工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、遗漏、失误或其他缺陷应马上通知甲方，并作好开工前在相关职能部门的备案手续，否则，因上述缘由造成返工及相关损失由乙方自行担当若乙方。3、一道工序完工，甲乙双方组织分项工程质量自检，自检合格经甲方现场负责人、工程部签字确认的验收报告为最终结论。经自检、各分部分项验收质量不合格或其他过失造成的返工，属于乙方责任的，乙方应担当由此返工造成材
31、料、人工的损失费用。4、乙方必需严格遵守甲方的项目管理制度，统一标识、制服、听从指挥，自觉维护甲方的公司整体形象，如乙方人员不遵守上述制度，甲方的惩罚制度为：第一次严峻警告；其次次对班组处以20020xx元罚款；第三次清除出项目施工现场。5、乙方应切实履行平安责任书中的要求，并按平安员、施工员的指导要求进行班前平安活动、平安教化、完善相关平安活动记录。6、乙方为保证对本项目负责，必需指派一名精通本工程施工技术的工程技术人员作为与甲方管理人员沟通协调的专职管理人员。本工程乙方指派为专职管理人员，负责本项目的全部技术协调和工人施工支配，在项目未全部完工期间，该人员不得离岗，有事情必需经过项目经理的
32、批准后方可离开。假如该人员不称职，甲方有权要求乙方更换。未经过甲方允许，乙方不得更换专职管理人员。主要管理人员在所管辖工地施工期间，均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。参与每周工程例会，协调解决相关问题，若乙方主要管理人员当月在工地现场不足30日，甲方按200元/天不足天数的标准在结算时予以扣除，特别事情必需经过甲方现场负责人许可后方可离开施工现场。7、乙方应做好文明施工，保持施工作业区材料堆放整齐、合理、有序，做到工完场清，无条件处理交叉施工作业给项目其它公司、班组造成的污染。8、乙方应根据甲方的施工方案、施工工序及现场实际状况，组织施工人员进行施工。9、乙方应根据甲方的对业主方的修理服
33、务承诺,接到通知48小时内进行修理服务并签回修理服务回值卡，此卡作为以后办理质保金的依据。在甲方通知乙方48小时外未能进行修理服务，甲方将对乙方进行_元/次的罚款，并干脆委派人进行修理服务，人工费为_元/天。六、工期要求1、按项目部规定的工期按时完工。因乙方缘由完工时间超期的，按延误时间_元/天进行惩罚。2、按项目部规定的施工人数进行施工，不足人数按_元/（人、天）进行罚款。3、班组长、核心技术骨干未经项目部同意不得更换，无故更换罚款_元/（人、次）进行罚款。4、未经项目部同意乙方不得停工、怠工、变相怠工，如有按_元/天进行惩罚，情节严峻的马上清场处理，造成的一切损失有乙方负责。5、乙方必需根
34、据甲方和工程进度须要组织足够的施工人员，如因特别状况乙方的施工人员不能满意甲方要求，应无条件听从甲方的支配加班，无故不加班按_元/天进行惩罚，必要时甲方有权另外补充施工人员，补充人员的工作，原则上由乙方统一支配，发生的一切费用由甲方干脆支付，并按原单价的_倍从乙方的工程进度款中扣除。假如乙方在以上条件下仍无法满意工程进度须要，甲方有权另行支配班组代替乙方的一切工作，所发生的工程人工费优先满意新班组。并且乙方不得提出任何异议。七、工程付款方式及依据1、进度款按每个工序上报并按已完形像进度的_%支付，原则上保证工人生活费。工程完工后工人退场3日内支付至工程总价款的_%。工程竣工且验收合格（业主、质
35、检站验收）后甲乙双方结算完成，十天内支付到结算总价_%余_%质保金。工程完工后贰年内无质量问题十日内退回，不计息。2、乙方必需专款专用，并且出具有工人亲自签字的正规工资表，甲方有权监管乙方的人工工资支付，确保工资发到每个工人手中。3、工程款支付方式：开发票转帐或现金支付。八、平安文明施工行为管理方法：1、对乙方下述七种违规行为，甲方视情节轻重赐予次人的罚款，并对违规人及带班进步行平安文明施工教化。（1）、由乙方自备机具，经甲方检查不合格并责令停用的乙方必需执行，对未退场并接着运用的。（2）、未经甲方同意，乙方擅自拆、改、移动配电设施，以及损失配电设施的行为。（3）、未按甲方指定用电，并有违反平
36、安用电的行为。（4）、施工现场随意抽烟，随地大小便者。（5）、未经甲方同意，乙方擅自拆、改、移动平安防护设施、以及损坏平安防护设施的行为。（6）、进入施工现场不按规定穿戴公司的工作服、平安帽和平安带，经甲方管理人员两次日人责令未改者。（7）、违反平安技术操作规程及其他违反平安法规的行为，经甲方管理人员两次日人责令未改者。2、乙方在现场施工过程中有下列情节的将赐予集体或个人_元嘉奖；（1）、文明施工，保质保量在合同约定时间内完成全部施工任务阅历收质量优良的（2）、节约材料，勇于创新，并维护了公司在建筑行业内的声誉的。（3）、施工中创建新的施工工艺，在行业中领先或占此类施工工艺主导地位，并在实践中
37、使公司受益的。九、违约责任1、施工中监理方或甲方有证据证明乙方有不能履行责任与义务，或乙方在甲方提出的合理限期内达不到整改要求，甲方享有担心抗辩权，可提前终止与乙方的合同，并有权要求乙方限期内退场，乙方应赔偿甲方相应损失（干脆损失和间接损失）。2、乙方擅自更改施工工艺、或有违反施工规范的施工行为造成的工程返工，乙方担当由此造成的全部责任，且工期不予顺延，同时，甲方有权要求乙方支付_元/次的违约金，违约金干脆从工程进度款中扣除。如出现两次类似状况，甲方将书面通知乙方退场，乙方应在3日无条件退场。十、修理保养：1、保修期时间以甲方竣工验收时间为准计时，为期_年。2、在保修内，遇因施工质量引起的返工
38、的费用，由乙方负责。3、非乙方缘由造成的修理，乙方负责修理施工，甲方支付人工费。4、乙方接到甲方的修理通知后，必需根据甲方的要求在两天内进行修理。假如达不到甲方的修理要求，甲方有权另外指派修理人员，发生的一切费用从工程保修款中双倍扣除。十一、其他1、甲方要求乙方在签订合同之前所供应真实有效的合同附件包括：本企业的营业执照、法人证明书、法人代码证，税务登记证。经办人有效身份证及法人托付书。本企业的地址及相关资料等，并加盖单位红章。（如乙方供应的全部资料与事实不相符，甲方有权终止合同）十二、合同有效期完成合同约定的全部工作内容，款清后自行终止。其他未尽事宜由双方协商共同解决。本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份，具同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。（后附乙方身份证复印件）甲方盖章：_乙方盖章：_法定代表人或托付代表人：_联系人：_联系电话：_联系电话：_