《天津家庭装修合同优质.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《天津家庭装修合同优质.docx（22页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、天津家庭装修合同天津家庭装修合同1合同编号：_签订地点：_签订时间：_甲方（业主）：_乙方（承包方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款（金额大写）；其中：人工费_元；材料费_元。（见附表一）二、双方工作1甲方工作11开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾
2、空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。13向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2乙方工作21根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。22乙方指派_（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、
3、平安操作规程、防火及环保规定。25工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。三、工期1工期延误11因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定供应开工条件。（2）设计变更和工程量改变。（3）甲方同意工期相应顺延的其它状况。12由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。13由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元；验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。五、材
4、料供应1甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。天津家庭装修合同2托付方(甲方)：承接方(乙方)：工程项目：_。甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同(包括本合同附件和全部补充合
5、同)，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_2.施工内容：_3.托付方式：_ 。5.工程开工日期：_年_月_日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天其次条：工程价款工程价款(金额大写)_元第三条：保修期保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起，为_个月。第四条：违约责任1.合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。2.在保修期内乙方应保证在甲方电话或书面通知其修理起24小时内上门服务，如有违约应按合同总金额5%支付违约金。第五条：争议解决1.本合同履行期间，双方如发生争议，在不
6、影响工程进度的.前提下，双方应协商解决。2.当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向武昌区人民法院提起诉讼。第六条：合同生效1.本合同双方盖章，签字后生效。2.本合同甲乙双方各执壹份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)居处地址：企业地址：邮政编码：邮政编码：天津家庭装修合同3甲方（业主）：_乙方（承包方）：_依据中华人民共和国合同法条中华人民共和国建筑法条中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律条法规的规定，遵循公允条诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。第一条工程概况装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期
7、_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款（金额大写）：_其中：人工费_元，材料费_元。（见附表一）其次条双方工作1、甲方工作1、1开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具条陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。1、2办理本工程施工所涉及的各种申请条批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1、3向乙方供应施工需用的水条电条气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2、乙方工作2、1根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认
8、定。2、2乙方指派_（姓名）为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2、3未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2、4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范条平安操作规程条防火及环保规定。2、5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第三条工期1、工期延误1、1因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定供应开工条件。（2）设计变更和工程量改变。（3）甲方同意工期相应顺延的其它状况。1、2由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工条设
9、备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。1、3由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。第四条工程价款支付开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元；工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元；验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_元。第五条材料供应1、甲方供应材料甲方供应的材料条设备应有材料设备表（见附表二）。甲方供应的材料条设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料条设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料条设备未经甲方同意，
10、乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2、乙方选购的材料乙方选购的材料条设备，必需有材料设备表（见附表三）注明品牌条规格条等级条数量条单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料条设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失由乙方负责。第六条工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。第七条质量与验收1、工程质量1、1工程以施工图纸条做法说明条
11、设计变更为依据，以天津市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。1、2乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应根据甲方的要求返工条修改，并担当由于自身缘由导致返工条修改的费用。2、竣工验收与保修2、1工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。2、2双方约定隐藏工程和中间验收部位：_。2、3双方约定的保修项目内容期限为：_。（本条2、2和2、3款的内容过多可另加页）第八条平安和防火1、甲
12、方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2、由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第九条违约责任甲条乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能刚好给出必要的指令条确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金，若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。第十条合同争议解决方式双方约定在履行合同
13、过程中发生争议，由双方协商解决或请_调解。协商或调解不成时，双方可以按下述第_种方式解决：1、由_仲裁委员会仲裁；2、向人民法院起诉。第十一条其他约定_第十二条本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。第十三条组成本合同的文件包括：1、本合同条款及合同附表；2、施工图纸及做法说明；3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；4、补充规定。第十四条其他1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定可依据须要确定合同副本的数量，双方约定（签字条鉴证条公证）后生效。2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主（盖章）：_ 承包方（盖章）：_注册
14、地址：_ 注册地址：_住地：_ 住地：_法定代表人：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 托付代理人：_联系电话：_ 联系电话：_年_月_日 _年_月_日天津家庭装修合同4签订地点： 签订时间：甲方（业 主）：_ 乙方（承包方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原则，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。一、工程概况装饰工程施工地点： 施工内容： 承包方式：合同总工期_天，目_年_月_日开工至_年_月_日竣工。 合同总价款（金额大写）；其中：人工费_元；材料费_元；合计 元。（见附表一）
15、二、双方工作1甲方工作11开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。12办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。13向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。2乙方工作21根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。22乙方指派工，解决由乙方负责的各项事宜。23未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设
16、备管线。24遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。25工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。三、工期1工期延误11因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）甲方不能按约定供应开工条件。（2）设计变更和工程量改变。（3）甲方同意工期相应顺延的其它状况。12由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。四、工程价款支付开工日起三天内，甲方支付总价款的_%，计_元； 工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元； 验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部分，计_元。 五、材料供应1甲方供应
17、材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表（见附表二） 。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_ _日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2乙方选购的材料乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表，（见附表三）注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失
18、由乙方负责。六、工程变更在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单（见附表四）后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。七、质量与验收1工程质量11工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以天津市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。12 乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应按甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。2竣工验收与保修21回工程完工后，
19、乙方应当向甲方提交工程验收单（见附表五）。甲方自 接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收， 超过七日的视为竣工验收已被确认。22双方约定隐藏工程和中间验收部位：_ 。23双方约定的保修项目内容期限为：_ 。 （本条22和23款的内容过多可另加页）八、平安和防火1、甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2该合同总价款已经包含施工人员人生、意外保险费用，由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安、火灾、意外事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。九、违约责任甲、乙双方应严格履行合同所规定的各项条款，甲方不能刚好
20、给出必要的指令、确认，不按合同约定履行自己的义务，或其他使合同无法履行的行为，甲方应担当违约责任。乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到标准要求，或其他使合同无法履行的行为，乙方应担当违约责任。甲乙双方担当违约责任均按合同总价款的_%向对方支付违约金， 若违约金不能弥补损失时，当事人可以要求对方予以增加。十、合同争议解决方式双方约定在履行合同过程中发生争议，由双方协商解决调解。协商或调解不成时，双方可以向当地人民法院起诉。十一、其他约定_。十二、本合同未尽事宜，经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。十三、组成本合同的文件包括：1、本合同条款及合同附表；2、施工图纸及做法
21、说明；3、双方有关本工程洽商的其他书面协议；4、补充规定。十四、其他1、本合同正本两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。双方约定 可依据须要确定合同副本的数量，双方约定（签字、鉴证、公证）后生效。2、乙方收到本装饰工程价款尾款，本合同即告终止。业主：（签章）承包方： （公章）注册地址：住地： 法定代表人：托付代理人：联系电话：联系电话：年 月 日 年 月 日附表一工程量及报价清单装饰施工地点：单位：元、平方米天津家庭装修合同5甲方(业主)：_乙方(承包方)：_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其它有关法律、法规的规定，遵循公允、诚恳信用的原则
22、，双方就本装饰工程的有关事项协商达成一样，订立本合同。装饰工程施工地点：_施工内容：_承包方式：_合同总工期_天，自_年_月_日开工至_年_月_日竣工。合同总价款(金额大写)：_其中：人工费_元，材料费_元。(见附表一)1.甲方工作1.1 开工前，向乙方供应装饰方案及做法说明一份，并向乙方进行现场交底。腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施，并经乙方书面确认。1.2 办理本工程施工所涉及的各种申请、批件等手续，协调邻里关系，保证乙方施工时间。1.3 向乙方供应施工需用的水、电、气等设备，并说明运用留意事项。协调做好垃圾清理等工作，并担当相应费用。
23、2.1 根据甲方的意图和要求，向甲方供应施工图纸及做法说明并进行现场交底，交甲方进行书面认定。2.2 乙方指派_(姓名)为乙方驻现场代表，负责合同履行。按要求组织施工，解决由乙方负责的各项事宜。2.3 未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不准随意拆改原有建筑结构及各种设备管线。2.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，严格执行施工规范、平安操作规程、防火及环保规定。2.5 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。1.工期延误1.1 因以下缘由造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)甲方不能按约定供应开工条件。(2)设计变更和工程量改变。(3
24、)甲方同意工期相应顺延的其它状况。1.2 由于甲方缘由导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工、设备闲置所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方_元。1.3 由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方_元违约金。开工日前三天，甲方支付总价款的_%，计_元;工程日期过半，甲方再支付总价款的_%，计_元;验收合格三日内，甲方支付总价款的剩余部门，计_元。1.甲方供应材料甲方供应的材料、设备应有材料设备表(见附表二)。甲方供应的材料、设备有质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成损失的，由甲方担当责任。甲方供应的材料、设备运抵现场_日内，经乙方验收，由乙方负责保管。由于保管
25、不当造成的损失，由乙方负责。甲方供应的材料、设备未经甲方同意，乙方不得挪作它用，否则，乙方应按相应价款的双倍补偿给甲方，并担当由此造成的损失。2.乙方选购的材料乙方选购的材料、设备，必需有材料设备表(见附表三)注明品牌、规格、等级、数量、单价和总价，甲乙双方签字认可。如乙方选购的材料、设备与材料设备表不符，不得运用。如乙方未经甲方同意擅自运用，造成的损失由乙方负责。在工程施工过程中甲方提出设计修改看法及增减工程项目时，须提前与乙方代表联系，在签订变更单(见附表四)后方可进行该项目施工。凡私自与施工作业人员商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负。给乙方造成损失的，甲方应负责赔偿。1.工程质量
26、1.1 工程以施工图纸、做法说明、设计变更为依据，以天津市建筑装饰工程质量检验评定标准为质量评定标准。1.2 乙方应仔细根据约定技术质量标准和设计要求进行施工，随时接受甲方的检查检验，为检查检验供应便利条件。如工程质量达不到约定条件，乙方应根据甲方的要求返工、修改，并担当由于自身缘由导致返工、修改的费用。2.1 工程完工后，乙方应当向甲方提交工程验收单(见附表五)。甲方自接到工程验收单七日内验收，在验收单上签字。甲方无正值理由不按时验收，超过七日的视为竣工验收已被确认。2.2 双方约定隐藏工程和中间验收部位：_。2.3 双方约定的保修项目内容期限为：_。(本条2.2和2.3款的内容过多可另加页)1.甲方或乙方供应的施工图纸或做法说明，应符合中华人民共和国消防法和有关防火设计规范。2.由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。