正规工程居间合同精编.docx

上传人:ylj18****41534 文档编号:28690969 上传时间:2022-07-28 格式:DOCX 页数:32 大小:26.49KB
返回 下载 相关 举报
正规工程居间合同精编.docx_第1页
第1页 / 共32页
正规工程居间合同精编.docx_第2页
第2页 / 共32页
点击查看更多>>
资源描述

《正规工程居间合同精编.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《正规工程居间合同精编.docx(32页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、正规工程居间合同正规工程居间合同1甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。第一条:工程概况1、工程地点:2、工程承包方式: a承包人包工包料; b承包人包工部分包料;c承包人包XX。3、工期_年_月_日至_年_月_日。4、合同价款:本合同工程预算造价人民币_元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。其次条:关于材料供应的约定1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应刚好向甲方书面提出,甲方仍表示运用的,由此造

2、成的工程损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违反本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止运用,如已运用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。第三条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范G20和建筑装饰装修工程质量验收规范G20并参照其它地方标准、质量评定验收标准。2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身缘由造成质量问

3、题,其返工费用由乙方担当。3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手续。4、本工程由_方设计施工方案。第四条:关于平安生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间,降低施工噪音,削减环境污染。2、未经甲方同意及有关部门批准,施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐,竣工前做好卫生清扫和处理工作。4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作,禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可,乙方不得携带任何甲方供应的装修材料出门,一经发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条:工程付款方式、承包内容、结算的约定1、布局开槽完工后,支付工程款的50给乙方,水电完工

4、后支付工程款的30 ,整体竣工验收合格后支付20。2、本工程保修期_年,须工程款全部结清,甲、乙双方签定工程保修单,保修期从竣工验收签章之日起算。3、双方款项住来均应出具收据。4、工程结算方式:水路_米,电路_米5、乙方承包内容:1、水电开槽、布线、穿线、埋槽;2、全部水电施工过程的垃圾现场整理装袋;3、水电施工穿墙、打孔、切割;4、开关插座面板安装;5、小五金的安装;6后期灯具的安装(水晶灯另计);7、其他收费项目另计。第六条:纠纷处理 因工程质量双方发生争议时,双方协商解决,当事人不情愿协商、调解解决,或协商、调解不成时,可按本合同约定向人民法院提起诉讼。第七条:全同的变更和解除1、合同经

5、双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容,应约协商一样后,重新签订补充协议。合同签订施工前,一方要终止全同,应以书面形式提出,并按合同总价款_支付违约金,并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同,须向另一主以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议,解除本合同。第八条:其它约定1、因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误,经双方确认后可以顺延。2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场协作 其他工种的交叉施工,超过3次部分每次甲方需支付乙方30元次的劳务费。3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方修理,在接到甲方通知后48小时内必需到

6、达现场,由于甲方运用不当或不行抗力、甲方所购主材产品质量异议或不行遇见缘由造成的问题,甲方应按实际发生费用支付乙方修理费用。第九条:附则1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、工程保修期_年,过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。 甲方_签字(盖章)乙方_签字(盖章) _年_月_日_年_月_日正规工程居间合同2发包方(简称甲方):承包方(简称乙方):依据民法典、建筑法的有关法律规定。甲乙双方以同等、自愿、公允和诚恳信用原则,为确保工程质量,工程进度,为明确双方权利和义务,双方共

7、同签订本合同。一、工程名称 濮阳XXXX二期工程外墙抹灰、保温。二、承包内容 万利财宝广场第六层至楼顶全部外墙抹灰及保温。三、质量要求 在施工过程中全部施工质量标准必需符合外墙保温构造说明和国家验收规范、规定标准和建设方、监理及甲方要求。四、工程量计算与价格 外墙抹灰按实际面积、保温实做面积计算工程量,抹灰每平方米定价为 元,保温每平方米定价为 元。五、施工责任 在施工过程中乙方如不能保证质量、进度和平安操作过程,甲方有权责令乙方整顿,否则造成的经济损失由乙方负责,施工中必需做到成品爱护,平安用电的管理工作,做到文明施工的要求。六、违约责任 当发生下列状况下,乙方担当违约责任: 以上合同内容经

8、签订生效后,任何不遵守或违反合同内容的都视为违约。乙方如自身缘由在施工过程中不能履约或被建设单位、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约的。乙方无条件退场或施工过程中自动放弃,甲方不支付任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的,乙方必需全部担当甲方全部的损失。七、付款方式 乙方人员入场施工部分工程量后起先支付生活费,工程施工分项完成50%后,支付合同价款的40%,工程施工全部完成后付合同价款的80%,剩余20%待建设单位、质监站、监理、甲方验收合格后,等外墙腻子刮完后付清。八、平安事故 施工过程中出现的平安事故、红伤事故全部由乙方自行担当。九、本合同一式两份,甲乙双方各

9、执一份,自双方签字后生效,望双方共同遵守。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日正规工程居间合同3联系地址:_联系电话:_乙方(居间人):_联系地址:_联系电话:_证件号码:乙方(居间人):_联系地址:_联系电话:_证件号码:乙方(居间人):_联系地址:_联系电话:_证件号码:甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项1、乙方接受甲方托付,负责就_省_市(县)工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈,向甲方供应关于该工程项目的重要

10、信息,并最终促成甲方与_签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同,乙方仅为甲方供应信息,或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的,均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息,乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同,那么在甲方的工程施工过程中,乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜

11、利,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付,则按未按时支付金额的(10)%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为合同额的3%(三个居间人共计),即万元2、居间胜利后,在甲方与建设单位签定合同后支付万元;在施工队伍入场后甲方必需向乙方支付万支付%即万元;3、甲方可以转帐的方式支付,并且根据不同比例分别转入三个居间人账户,(共计合同额的3%)居间人居间费用的%;居间人居间费用的%;居间人居间费用的%.五、居间费用的担当居间费

12、用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用(或甲方同意担当费用)。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、本合同签字生效后,假如至年月日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式肆份,甲方壹份,居间人各持壹份,双方签字盖章后生效。甲方:(盖章):_乙方(签字):_(居间人共同签字)法定

13、代表人或托付代理人:_法定代表人或托付代理人:_合同签订地:_合同签订日:_年_月_日假如居间胜利,则由托付人全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。托付人因履行施工合同而产生的权利和义务。双方签字盖章后生效。正规工程居间合同4甲方(托付人):乙方(居间人):联系地址:联系地址:联系电话:联系电话:甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项1、乙方接受甲方托付,负责就引荐衡阳市天嘉置业发展有限公司“天嘉。翰廷 “消防工程项目给甲方和衡阳市天嘉置业发展有限公司单位干脆洽谈,(以下“衡阳市天嘉置业发展有限公司“简称“天

14、嘉置业“)向甲方供应“天嘉置业“的重要信息,并最终促成甲方与“天嘉置业“签订消防工程合同。2、“居间胜利“是指完成本条所列全部托付事项。甲方与“天嘉置业“公司未签订书面的工程合同,视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关天嘉置业公司的有关信息,内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况等。乙方有义务帮助甲方对“天嘉置业“公司进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于“天嘉置业“公司的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实,乙方无权取得居间酬劳。3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间,应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成“天嘉置业“公司将消防工程承包给

15、甲方。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责和“天嘉置业“公司单位进行合同谈判。2、假如居间胜利,则由甲方全面履行和“天嘉置业“公司所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3、假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为30万元。2、本协议签订后3个工作日内,甲方向乙方支付居间酬劳10万元,存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与“天嘉置业“公司签订工程承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内,甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴,

16、此款归乙方全部并可自由支取。3、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方没有促成甲方与“天嘉置业“公司签订工程承包合同,视为乙方居间不胜利,乙方应将居间酬劳万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定:甲方负责保管账户的法人专用章,乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间,甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前,乙方不得对法人专用章进行挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后,应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务,实际取得居间酬劳后,须向甲方开具有效的税务发票,相关的所得

17、税由乙方自行担当。五、居间酬劳的担当居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项,乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、诚信原则1、假如甲方与xxxx公司在本合同托付期内,未能达成股份转让协议,没有征得居间方的书面同意,甲方不应再与xxxx公司进行协商并签订股份转让协议,否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同,居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。3、本合同的有效期(托付期)为20个工作日(自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算)。居

18、间方在此期间必需主动推动xxxx公司与甲方进行实质性洽谈,并帮助甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一样;2.因不行抗力致使不能实现合同目的;3.在托付期限届满之前,当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4.当事人一方拖延履行主要义务,经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后,在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起,20个工作日内,乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的,本合同自动终止。2、假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止

19、。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。十一、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或托付代理人:法定代表人或托付代理人:合同签订地:合同签订日:正规工程居间合同5甲方(托付人):营业执照注册号码:乙方(居间人):居间人姓名

20、1、姓名:身份证号码:居间人姓名2、姓名:身份证号码:居间人姓名3、姓名:身份证号码:居间人姓名4、姓名:身份证号码:甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项1.1乙方接受甲方托付,负责就_有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目),举荐给甲方,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为托付事项未完成。二、乙

21、方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息,并供应相关的业务询问服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间服务不胜利,甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料。负责施工所须要的各类资金的筹措,并做

22、好签定合同前系列须要的手续打算。3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同签订胜利,托付人应当按按约定支付酬劳”的规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同马上生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费:4.1本项目居间费用为

23、工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额_%(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量_万元的%计_万元(税后),作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后,若有明显差异,最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。多还少补。4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款同时交割50%居间服务费,计_万元。工程进行到根据合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日,兑付其次笔25%的居间服务费,计_万元。当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费,计_万元(按工程审结

24、价进行调整后支付)。4.3甲方根据下列支付分流表金额安排,可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表:五、特殊约定:5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利。居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停止工程施工等措施。本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条。追回应兑现的居间人服务费并按该费用总额加收每天5滞纳金。按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金。追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。5.2居间服务胜利完成后,在工程建设期间,若

25、业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。6.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬

26、劳。七、合同终止7.1本合同签字生效后,假如_年_月_日_,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决。如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方(盖章):_乙方(盖章):_法定代表人或托付代理人:_居间人或托付代理人:_联系电话:_

27、联系电话:_合同签订地:_合同签订日期:_正规工程居间合同6_车间项目部(以下简称甲方)_(以下简称乙方)经甲乙双方友好协商,甲方现将XX峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,详细协议如下:一.单价及材料要求1.不锈钢楼梯扶手:单价为90元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;2.不锈钢观光阳台:单价为220元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹);以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材

28、料,且壁厚均在1毫米以上。二.质量 乙方必需保证满意材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接坚固与美观,严格依照甲方供应的施工图纸或既定方案根据国家有关不锈钢制作规范进行施工,乙方必需保证该单项工程顺当通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题,其费用均由乙方自己担当。三.工期 乙方自_年_月_日进场施工,到_年_月_日施工结束,期间,乙方不得以不行抗力以外的任何理由拖延工期。否则,甲方将对乙方实行相应的经济制裁。四.平安 本单项工程属远地

29、面帯电作业工程,乙方务必有自己专业的电焊工,负责接线或断线或焊接,乙方自行消退场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作,乙方应在各施工危急段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙方在施工期间,凡因自身引起的各种平安事故均由乙方自己担当经济责任。五.其他 乙方按要求选购本工程所需材料,全部材料必需达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行担当施工中各项措施费用,甲方主动向乙方供应水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。六.付款 _七.质保金与税金 乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查,直到本建筑工程竣工

30、验收合格后留下质保金元,质保期为_月,然后乙方凭_票据按合同约定结清工程余款。本合同一式三份,甲方持两份,乙双持一份,双方签字有效甲方签字:乙方签字:正规工程居间合同7甲方:乙方:经甲乙双方友好协商,甲方现将xx峡鲟业深加工车间工程中的各楼梯扶手及观光阳台(附有钢化玻璃)的不锈钢制作以包工包料的形式承包给乙方,详细协议如下:一.单价及材料要求1.不锈钢楼梯扶手:单价为90元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、28径口圆形拉杆、20径口圆形水平管;2.不锈钢观光阳台:单价为220元米;采纳63径口圆形面管、50径口圆形竖管、38型方管,并镶嵌12毫米厚钢化玻璃(佩304品质不锈钢夹);

31、以上各不锈钢材料均为超越201材质并达到202材质等级的高铜高镍不锈钢优质材料,且壁厚均在1毫米以上。二.质量乙方必需保证满意材质要求及合同、设计、施工规范要求。乙方确保各位置施工用不锈钢管材和钢化玻璃的厚度和规格,乙方在施工中确保各不锈钢连接点焊接坚固与美观,严格依照甲方供应的施工图纸或既定方案根据国家有关不锈钢制作规范进行施工,乙方必需保证该单项工程顺当通过竣工验收,否则返工费用由乙方自行负则;乙方制作的各不锈钢单项工程在质保期内若发生脱焊、变形、生锈等一切质量问题,其费用均由乙方自己担当。三.工期乙方自_年_月_日进场施工,到_年_月_日施工结束,期间,乙方不得以不行抗力以外的任何理由拖

32、延工期。否则,甲方将对乙方实行相应的经济制裁。四.平安本单项工程属远地面帯电作业工程,乙方务必有自己专业的电焊工,负责接线或断线或焊接,乙方自行消退场地内电老虎隐患。乙方各工种技术人员在施工中不得违规操作,乙方应在各施工危急段(部位)作红色警示标记,以免发生意外。乙方在施工期间,凡因自身引起的各种平安事故均由乙方自己担当经济责任。五.其他乙方按要求选购本工程所需材料,全部材料必需达到送检要求。乙方自行完成各种材料的搬运,并自行携带各类施工用电线、机具,自行担当施工中各项措施费用,甲方主动向乙方供应水源、电源,并主动为乙方做好施工协调工作,乙方至始至终保持文明施工,做到工完场清。六.付款七.质保

33、金与税金乙方工程竣工后交由甲方和监理方检查,直到本建筑工程竣工验收合格后留下质保金 元,质保期为_月,然后乙方凭_票据按合同约定结清工程余款。 本合同一式三份,甲方持两份,乙双持一份,双方签字有效甲方签字:乙方签字:装饰(未签字)正规工程居间合同8发包方确定,将程发包给承包方施工,为确保双方权利和义务,经甲乙双方共同协商达成以下协议,以便双方共同遵照执行。一、 工程名称:二、 工程地点:三、 工程承包内容:办公楼内木作天棚、门套、窗帘盒、窗套、踢脚线与铝质天棚、轻钢龙骨纸面石膏板、型龙骨矿棉板、标准门制安、执手锁、门吸及卫生间隔板拆除、安装,涉及班组的全部清洁按发包方要求进行清除,做到工完场清

34、。四、 工程承包方式:包全部人工单包方式。五、工程结算方式:按木作天棚( 元),门套( 元),窗帘盒( 元),窗套( 元),踢脚线( 元),铝质天棚( 元),轻钢龙骨纸面石膏板( 元),矿棉板( 元),标准门制安( 元套),执手锁( 元把),门吸( 元个),卫生间隔板拆除、安装( 元楼层),付款方式按施工完成工程量的 %支付工程进度款,工程全部竣工经甲方验收合格后付清工程款。六、工程开竣工时间:开工时间:_年_月_日,竣工时 间:_年_月_日,施工总日历天数: 天。七、工程违约责任:承包方必需在本合同约定工期内保质按期完成本工程全部施工内容,其中在施工中因天气和施工机具故障及其他任何缘由影响工

35、期均由承包方自行调整施工人数,加班加点完成所耽搁的工期。发包方对施工工期概不顺延,均应由承包方负责。八、工程平安施工责任:承包方必需根据建筑工程平安操作规程,组织工人施工,做好工人的39;平安教化工作,杜绝违章作业,在正常施工中所发生的一切伤亡事故,由发包方和承包方协商处理,如因违章作业而造成的伤亡事故则由承包方负责,发包方一概不予担当任何责任。九、其它事宜:若承包方中途由于施工人员不到位,经发包方赐予限期完成施工任务警告后,承包方的人员仍未到位,拖延工期,发包方有权撤换承包方施工资格,承包方将无条件限期撤出施工现场。承包方所剩的工程款将用来支付发包方的损失。十、本合同经甲乙双方签字后生效,一

36、式两份,甲乙双方各执一份,工程完工后本合同自动失效。甲方 (签字): 乙方 (签字):_年_月_日正规工程居间合同9甲方(托付人):营业执照注册号码:乙方(居间人):居间人姓名1、 XXX身份证号码:居间人姓名2、 XXX身份证号码:居间人姓名3、 XXX身份证号码:居间人姓名4、 XXX身份证号码:甲乙方为了发挥双方的优势,依据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依同等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、托付事项1.1乙方接受甲方托付,负责就 XXXXXXXXXXXXXX有限公司厂区建设工程项目(以下称该工程项目),举荐给甲方,向甲方供应关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单

37、位和总包单位签订该工程项目的分包施工合同,取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成本工程项目与总包单位签定分包合同,即视为全部完成居间服务托付事项。甲方未签定分包合同,取得实质性施工权,均视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期工作的主要信息,并供应相关的业务询问服务,开展对业主方和总承包方进行有效的协调,并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目重要信息的真实牢靠,最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则,视为乙方供应信息不真实,居间服务不胜利,甲方不予支付任何居间酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务,帮助甲方做好

38、各项项目争取的前期系列工作。为甲方协调争取并达成施工合同后,乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所须要的各类资金的筹措,并做好签定合同前系列须要的手续打算。3.2假如居间胜利,则由甲方全面履行和总包单位所签订的分包施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3假如居间胜利,则甲方应按本合同约定,向乙方上述所列的四位居间人分别根据本合同约定支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式依据中华人民共和国合同法第426条关于 “居间人促成合同签订胜利,托付人应当按按约定支付酬劳”的

39、规定,甲方完成签订该工程承包项目合同,并顺当的按施工分包合同约定的时间、约定的内容开工后,收到工程预付款时本合同马上生效,反之则无效自动终止该合同。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费:4.1本项目居间费用为工程造价(剔除建设单位直供材料价格,指定材料价格及指定专业分包造价)金额 %(税后)作为酬金。甲方应无条件地根据事先约定的服务费标准,即项目签定的合同工程量 万元的%计 万元(税后),作为中介人的服务酬劳。工程结算造价确认后,若有明显差异,最终一期居间服务酬劳支付时进行相应调整。多还少补。4.2本合同签字生效成立后,甲方在与业主方或总包方签订施工分包合同后,在第一次业主支付工程预付款

40、同时交割 50 % 居间服务费,计 万元;工程进行到根据合同工期一半时间即开工令签发起先计算为其次次兑付日,兑付其次笔25%的居间服务费,计 万元;当工程完工验收后10天内兑现最终25%的居间服务费,计 万元(按工程审结价进行调整后支付)。4.3甲方根据下列支付分流表金额安排,可以现金或者银行本票形式进行分别支付。居间服务费支付分流表:五、特殊约定:5.1甲方取得工程建设施工合同后,若恶意躲避或有意拖延支付,自愿接受下列处治,并放弃一切抗辩权利;居间人可凭此承诺书依法冻结甲方公司的银行帐户及资金,实行停止工程施工等措施;本承诺书自动转为甲方公司欠居间人服务费的欠条;追回应兑现的居间人服务费并按

41、该费用总额加收每天5滞纳金;按中介居间人服务费总额的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。5.2居间服务胜利完成后,在工程建设期间,若业主方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷,与居间人无关,居间人不担当任何责任,一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。5.3本合同书为不行撤消、不行更改的无条件保证兑现的见索即付凭证,与甲方其他相关义务不相抵触,独立执行,不受甲方企业改制、更名或更换法人代表而影响,具有永久法律效力。本合同经双方签字后即生效。本次服务所涉及的相关文件资料,都具有同等效力。六、保密事

42、项6.1甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私,任何一方以任何形式泄露本合同内容,由泄密方担当一切后果。6.2乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的后续居间酬劳。七、合同终止7.1本合同签字生效后,假如20xx年12月30日,乙方仍未完成居间任务的,本合同自动终止。7.2假如居间胜利,本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。八、争议解决方式有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵,双方应通过友好协商解决;如协商不成,协商不成,双方同意提交项目合同签定所在地仲裁委员会仲裁或者当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1本合同一式六份份,甲方一份,乙方每个居间人一份,公证机关一份,均具同等法律效力。9.2本合同双方签字盖章后生效。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人或托付代理人: 居间人或托付代理人:联系电话:联系电话:合同签订地:合同签订日期:

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁