《标准建设工程合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《标准建设工程合同15篇.docx（113页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、标准建设工程合同15篇标准建设工程合同15篇现今很多公民的维权意识在不断加强，越来越多的场景和场合需要用到合同，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的标准建设工程合同，希望能够帮助到大家。标准建设工程合同1工程名称：_;工程地点：_合同编号：_;计证书等级：_签订日期：_;签订地点：_发包人：_设计人：_发包人委托设计人承当_工程设计，工程地点为_，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。第一条本合同签订根据1.1（中国合同法）、（中国建筑法）、（建设工程勘察设计市场管理规定）。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程
2、批准文件。第二条设计根据2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件2.2发包人提交的基础资料2.3设计人采用的主要技术标准是：_第三条合同文件的优先次序构成本合同的文件可视为是能相互讲明的，假如合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判定：3.1合同书3.2中标函(文件)3.3发包人要求及委托书3.4投标书第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容(根据行业特点填写)_第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间第七条费用7.1双方约定，本合同的设计费为_万元。收费根据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，
3、由双方约定。7.2假如上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条支付方式8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的%，计_万元作为定金(合同结算时，定金抵作设计费)。8.2设计人提交_设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的%,计_万元;之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的%，计_万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.3双方委托银行代付代收有关费用。第九条双方责任9.1发包人责任9.1.1发包人按本合同第五条规定内容，在规定的时间内向设计人提
4、交基础资料及文件，并对其完好性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违背国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内。设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延;发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权确定提交设计文件的时间。9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作全套修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。9.1.3在合同
5、履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开场设计工作的，不退还发包人已付的定金;已开场设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，缺乏一半时，按该阶段设计费的一半支付;超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推延设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承当应支付金额%的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设
6、计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提早交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。9.1.9承当本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费(包括传真、电话、复印、办公等费用)。9.2设计人责任9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现9.
7、1.2、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为_年。9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取弥补措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方约定为实际损失的_%.9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的%。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已
8、支付的定金。9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开场施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加完工验收。在一处内项目尚未开场施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方约定。第十条保密双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承当一切由此引起的后果并承当赔偿责任。第十一条仲裁凡因本合同或与本合同有关的一切争议
9、，发包人与设计人应友好协商解决;如协商不成时，双方同意由中国国际经济贸易仲裁委员会天津国际经济金融仲裁中心仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十二条合同生效及其他12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承当。12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外会谈、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承当有关设计任务的设计人员参
10、加。出国费用，由发包人支付。12.5发包人委托设计人承当本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。12.7本合同双方签字盖章即生效，一式_份，发包人_份，设计人_份。12.8本合同生效后，按规定应到项目主管部门规定的审查部门备案。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。12.9双方认可的来往传真、电子邮件、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称(盖章)：设计人名称(盖章)：法定代表人(签字)：法定代表人(签字)
11、：委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：项目经理(签字)：项目经理(签字)：住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：标准建设工程合同2发包人全称：_承包人全称：_根据（中国合同法）、（中国建筑法）及有关法律规定，遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程大概情况1、工程名称：_，建设工程施工承包合同范本。2、工程地点：_。3、工程立项批准文号：_。4、资金;：_。5、工程内容：_。群体工程应附（承包人承揽工程项目一览表）附件1。6、工程承包范围：_。二、合同工期计划开工日期：_年_月_日。计划完工
12、日期：_年_月_日。工期总日历天数：_天。工期总日历天数与根据前述计划开完工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为：人民币大写_￥_元；其中：1安全文明施工费：人民币大写_￥_元；2材料和工程设备暂估价金额：人民币大写_￥_元；3专业工程暂估价金额：人民币大写_￥_元；4暂列金额：人民币大写_￥_元；2、合同价格形式：_。五、项目经理承包人项目经理：_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1中标通知书假如有；2投标函及其附录假如有；3专用合同条款及其附件；4通用合同条款；5技术标准和要求；6
13、图纸；7已标价工程量清单或预算书；8其他合同文件，合同范本（建设工程施工承包合同范本）。在合同订立及履行经过中构成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺根据法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承当相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同
14、的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同本质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义一样。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点本合同在_签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_生效。十三、合同份数本合同一式_份，均具有同等法律效力，发包人执_份，承包人执_份。发包人：_公章承包人：_公章法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：_签字_签字组织机构代码：_组织机构代码：_地址：_地址：_邮政编码：_邮政编码：_法定代表人：_法定代表人：_委托代理人：
15、_委托代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：_电子信箱：_电子信箱：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_标准建设工程合同3合同编号：_发包人名称下面称发包人拟修建_工程，接受了_承包人名称下面称承包人的投标，双方达成如下协议，并于_年_月_日签订了本协议书，合同总金额为人民币大写_。1本协议书中的词语涵义与下述第2条所列的专用合同条款和通用合同条款中的词语涵义一样。2本合同包括下列文件示例1协议书包括补充协议；2中标通知书；3投标报价书；4专用合同条款；5通用合同条款；6技术条款；7图纸；8已标价的工程量清单；9经双方确认进入合同的其他文件。上列文件聚集并代替了本协议书签订前双方为本合
16、同签订的所有协议、会谈记录以及互相承诺的一切文件。3承包人保证根据合同规定全面完成各项承包工作，并承当合同规定的承包人的全部义务和责任。4发包人保证根据合同规定付款并承当合同规定的发包人的全部义务和责任。5本协议书经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效若需公证或鉴证时髦需办理公证或鉴证手续后生效。6本合同一式_份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本_份，发包人执_份，承包人执_份，其余副本由发包人分送有关单位。发包人盖章：_承包人盖章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_地址：_地址：_电传：_电传：_电报挂号：_电报挂号：_邮政编码：_邮政编码：_开户银行：_开户银行：_
17、账号：_账号：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_附件略注：若承包人为联合体，除责任方处，其他各方的法定代表人或委托代理人也均应在本协议书上签名并盖单位公章。标准建设工程合同4发包人全称：_承包人全称：_按照（中国合同法）、（中国建筑法）及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则，然后双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程大概情况工程名称：_工程地点：_工程资料：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1工程立项批准文号：_资金;：_二、工程承包范围承包范围：_三、合同工期：开工日期：_完工日期：_合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质
18、量标准：_五、合同价款金额大写：_元人民币￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、这工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分（通用条款）中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、完工并在质量保修期内承当工程质量保修职责。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立_年_月_日合同订立地点：
19、_本合同双方约定_后生效。发包人：公章_承包人：公章_住所：_住所：_法定代表人：_法定代表人：_委托代表人：_委托代表人：_开户银行：_开户银行：_账号：_账号：_邮政编码：_邮政编码：_标准建设工程合同5订立合同双方：建设单位：_，下面简称甲方;设计单位：_，下面简称乙方;经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点甲方委托乙方承当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，批准总投资为_万元，建设地点在_。第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、
20、运输等方面的协议文件和能知足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研获得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能知足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料的准确性负责。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程完工后，甲方应通知乙方参加完工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工经过中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计
21、文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。6.甲方对乙方的设计成果负有保密义务，未经许可，不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前，向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份，甲方另需增添文件份数需要模型费，另行收费。_年_月_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概算文件、材料设备清单)。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件、
22、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承当。4.设计单位对所承当设计任务的建设项目应配合施工，进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程完工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双
23、方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的_%的定金，设计合同履行后，定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内，甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内，甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或
24、合理建议而节省了工程投资，能够从节约投资额中提取_%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日_元计算增付设计费。3.甲方不根据合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方
25、除免收受损失部分的设计费外，还应付相应的赔偿责任。第七条其它第八条效力本合同自_年_月_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力。但不得与本合同内容抵触。在合同执行中发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或不属于同一部门的，可向_仲裁委员会申请仲裁(向人民法院起诉)。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式_份，送计委、建委、建行等单位各留存一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日标准建
26、设工程合同6第一部分协议书发包人:(全称)承包人:(全称)按照（中国合同法）、（中国建筑法）及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公安然平静诚实信誉的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一致意见,订立本协议书。一、工程大概情况工程名称:工程地点:工程内容:工程规模:构造形式:工程立项、规划批准文件号:资金;:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期工程合同工期总日历天数:_天。拟从年月日开场施工,至年月日完工完成。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款合同总价(大写):;(小写):。项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程);详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程)。六
27、、组成合同的文件组成合同的文件及其优先解释顺序与本合同第二部分（通用条款）第2.2款赋予的规定一致。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分（通用条款）第1条赋予它们的定义一样。八、承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,根据本合同约定施行、完成并保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务。九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款,根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务。十、合同生效订立合同时间:年月日订立合同地点:合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于生效。发包人:(公章)承包人:(公
28、章)地址:地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人:委托代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:帐号:邮政编码:电子邮箱:开户银行:帐号:邮政编码:电子邮箱:第二部分通用条款一、总则1定义：定义下列词语或措辞,除非十分讲明,在本合同中均具有下面赋予的含义:1.1合同:指合同双方当事人为施行、完成并保修合同工程所订立的合同文件。合同文件由第2.2款所列的文件组成。1.2协议书:指合同双方当事人为合同工程所签订的协议书。除法律法规另有规定或合同另有约定外,合同双方当事人的法定代表人或其委托代理人在协议书签字、盖单位公章后,合同即告生效。招标工程应当自中标通知书发出之日起30天内签订。1.3通用条
29、款:指根据法律、法规和规章的规定以及建设工程施工的需要所订立的,通用于建设工程施工的条款。1.4专用条款:指合同双方当事人根据法律、法规和规章的规定,结合合同工程实际,经协商达成一致意见的条款。它是对通用条款的详细化,也是对通用条款的补充和完善。招标工程的专用条款,应当符合招标文件的本质性要求。1.5中标通知书:指发包人正式接受中标人投标文件的函件。1.6承包人投标文件:指构成合同文件组成部分的由承包人根据招标文件编制完成、签字并被中标通知书所接受的,承包人为施行、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。1.7标准、规范及有关技术文件:指构成合同文件组成部分的本合同所指明的和合同工程依
30、法应适用的标准与规范,以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。1.8施工设计图纸:指构成合同文件组成部分的按规定审批的由发包人提供或经发包人批准由承包人提供,知足承包人施工需要的所有施工图纸(包括任何补充和修改的施工图纸、配套讲明和有关资料)。1.9工程量清单:指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件中提供的合同工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金项目的名称和相应数量等的明细清单。1.10发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。1.11承包人:指在协议书中约定,被发包人接受
31、且具有工程施工承包主体资格的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。1.12分包人:指被发包人接受且具有相应资格,并与承包人签订了分包合同,分包合同工程某一部分的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。1.13第三方:除合同双方当事人(含双方雇员及代表其工作的人员)以外的任何别人或组织。1.14设计人:指受发包人委托的负责合同工程工程设计专业技术且具有相应工程设计资质的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。1.15监理人:指受发包人委托的负责合同工程工程监理专业技术且具有相应工程监理资质的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。1.16工程造价咨询人:指受发包人委托的负责合同工程工程
32、造价专业技术且具有相应工程造价咨询资质的当事人,以及获得该当事人资格的合法继承人。标准建设工程合同7承包人：_分包人：_一、词语定义及合同文件1词语定义11通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。12专用条款：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。13发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。14承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及获得该当事人
33、资格的合法继承人。15分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人接受的具有分包该工程资格的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。16总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。17分包工程：指由承包人和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。18工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其详细身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。19项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。110分包项目经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施
34、工管理和履行分包合同的代表。111总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。112总包合同条款：指中国建设部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的（建设工程施工合同文本）建建1999313号中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。113分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。114工程建设标准：指与分包工程相关的工程建设标准，以及经承包人确认的，对工程建设标准进行的任何修改或增补。115图纸：指由承包人提供的符合总包合同要求及分包合同需要的所有图纸、计算书、配套讲明以及相关的技
35、术资料。116报价书：指由分包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向承包人提出的分包合同报价。在承包人采用招标方式确定分包人时，该报价书应与中标通知书中的中标价格一致。117中标通知书：指由承包人发出确实定分包人中标的通知。118开工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人开场施工的绝对或相对的日期。119完工日期：指承包人和分包人在本合同协议书中约定的，分包人完成分包工程的绝对或相对的日期。120合同价款：指承包人与分包人在本合同协议书中约定，承包人用以支付分包人根据分包合同完成分包范围内全部工程并承当质量保修责任的款项。121追加合同价款：指在分包合同履行经过中发生需要增加合
36、同款项的情况，经承包人确认后，按双方约定的计算合同价款的方法增加的合同价款。122施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中详细指定的供分包人施工使用的任何其他场所。123书面形式：指分包合同、信件和数据电文包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等能够有形地表现所载内容的形式。124违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承当的责任。125索赔：指在合同履行经过中，对于并非本人的过错，而是应由对方承当责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和或工期顺延的要求。126不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克制的客观情况。127
37、小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开场时计算不扣除休息时间；规定按天计算时间的，开场当天不计入，从次日开场计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以休息日或节假日次日为时限的最后一天，但完工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2合同文件及解释顺序21合同文件应能相互解释，互为讲明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同协议书；2中标通知书如有时；3分包人的投标函及报价书；4除总包合同工程价款之外的总包合同文件。5本合同专用条款；6本合同通用条款；7本合同工程建设标准图纸；8合同履行经过中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。22当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由分包人和承包人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。3语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准31语言文字：除本合同专用条