《深基坑喷锚支护合同.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深基坑喷锚支护合同.doc（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date深基坑喷锚支护合同工 程 联 系 单深基坑喷锚支护施工合同发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：二、工程承包范围及工程内容承包范围及内容：1、土钉墙挂网支护喷
2、浆、锚杆深度，钢筋网规格尺寸及喷浆标号厚度参照专家论证专项方案及相关规范要求，(包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。三、施工工期1、工期：本工程自合同签订之日起30个工作日完工。2、如因停电、停水等原因导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。四、承包方式1、乙方包工包料。五、质量标准1、工程质量标准： 严格按照国家、
3、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法律法规规定进行施工 。2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。六、合同价款：1、承包单价：锚杆挂钢筋网支护230元/m(含税价格)。2、工程量的确定：按甲方现场指定的实际挂网喷锚面积结算3、承包单价未含水电费。七、付款方式及付款条件 付款方式：喷锚工程施工完成并经监理单位及建设单位验收合格后支付已完成工程量的70%工程款，剩余30%的工程款待基坑支护工程全部完成，并经土方回填隐蔽后一次付清。八、双方一般权利和义务甲方责任: 1、 按乙
4、方施工要求搞好施工及现场的“三通一平”，提供水源、电源 ，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。2、甲方提供工程地质勘查报告1份。3、负责周边关系协调处理工作。4、负责按期支付工程款。乙方责任:1、 乙方必须严格按照方案设计图纸、专家专项论证方案、国家现场验收规范和质量评定标准、行业标准及甲方的要求进行施工，施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料器材损失等费用均由乙方承担。施工中出现喷锚质量问题和安全事故均由乙方负责。若因乙方喷锚施工质量不合格造成基坑周边道路、房屋等公共设施出现开裂、不均匀沉降以及因施工导致地下各种公共设施和管线破损破坏等问题，均由乙方负责承担。 2、乙方须按照甲方的工期要求
5、施工，组织各种机械进退场，开工前向甲方提供有关人员上岗证、企业资质、专家专项论证方案、有关设备合格证及年审合格证等有关资料。3、如实做好喷锚施工记录及各种交工验收资料，及时向甲方或监理报送施工进度，认真做好自检工作，如发现问题应及时处理，采取有效的补救措施。4、严格遵守并执行甲方及监理人员的现场管理及现场代表提出的各项意见及要求，及时组织机械及施工人员进场，做到安全、文明施工。5、严格管控工程进度，不得拖延工期，按阶段及时向甲方提交工程进度证明资料及相关的工程资料。6、乙方应注意施工安全，负责对工人进行安全教育，并为工人购买保险，现场应选派专职安全员负责现场安全文明施工，如发生工伤事故，均由乙方负责。九、争议甲乙双方在履行合同时发生争议，可以和解或要求有关主管部门调解，当事人不愿和解、调解或和解调解不成的，可以向仲裁委员会申请仲裁或向施工当地法院提起诉讼。十、合同生效合同签订后甲乙双方共同遵守，若单方违约承担一切法律责任。1、本合同自双方签字盖章后生效。2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签署补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。3、本合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，各份具有同等法律效力。甲方法定代表人 乙方法定代表人或委托代理人(签章)：_ 或委托代理人(签章)：_年_月_日 _年_月_日-