《外墙真石漆施工合同.doc.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《外墙真石漆施工合同.doc.doc（3页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、外墙真石漆施工合同。doc外墙真石漆施工合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法。双方就十三芳里外墙真石漆工程协商一致,签订本合同,双方共同遵照执行. 一、工程名称：二、工程地点: 三、承包方式:乙方包工包料 四、承包价格：乙方承包范围内采取合同综合单价包死的计价方式，明细见下表： 1. 综合单价 预估面积 预估金额 。 2. 本合同造价为 元，大写 元，工程量最终以实际发生为准. 五、施工工艺： 1。 外墙柔性整平腻子一遍 2。 真石漆一遍 3. 造光漆一遍 六、施工条件: 1.1 甲方需指派专职负责该工程的人员一名，负责该工程的施工顺序安排及相应的事宜解决. 1
2、.2 施工时甲方提供免费的食宿空间。 2。现场条件： 要求提供220V及380V电源 七、施工质量: 外墙涂真石漆完成后,漆膜表面平整，颜色均匀一致，耐雨水冲刷及风吹日晒7年内不脱皮、褪色在许可范围内. 八、施工安全： 1. 乙方负责外墙涂料施工人员上岗前的安全教育和日常施工安全上岗管理工作。 2。 乙方在施工现场的人员应配备齐全有关安全防护措施，对自身的安全进行自查,服从甲方安全的管理，遵守甲方及其上级主管部门的安全规章制度等。 3。 病、伤、残、亡，由乙方承担责任,甲方由此受到追究而发生的所有费用，裁定的赔偿责任和费用支出由乙方承担，由此纠纷调解解决的，解决决定由乙方决定，乙方不出席调解,
3、视为乙方同意调解结果，结果由乙方承担,上述情况发生后，甲方有凭判决书，调解书直接向乙方追索的权利。 九、工期: 1. 施工时间 年 月 日进场开始施工。 2。 施工工期根据甲方要求,在 日前完工。 十、违约与赔偿： 1。 保修期一年，保修期内若因产品及施工原因,出现质量问题乙方负责免费维修。 2. 甲方违约责任: 工程完工后,非乙方原因,甲方延期付款，按合同金额每日的5%收取违约金。 3。 解决合同纠纷方式： 执行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决，如协商不成由工程地的人民法院依法审理解决。 十一、付款方式: 1。1 。 1。2 全部完工，经甲方验收合格后，一周内支付实际决算全部工程款。 十二、其它： 1。 本合同自双方签字盖章后立即生效。 2. 其它未尽事宜，双方协商解决. 3. 本合同一式两份，双方各执一份。 甲 方: 乙 方： 甲方代表: 乙方代表： 电 话： 电 话： 签订时间： 年 月 日