《2022年绿化景观工程施工合同_共页.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年绿化景观工程施工合同_共页.docx（12页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、精选学习资料 - - - - - - - - - 绿化景观工程施工合同发包方：浙江金禾房地产开发有限公司 承包方 ：杭州花园岗园林绿化有限公司（以下简称甲方）（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例,经甲 乙双方友好协商,结合本工程详细情形,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用 的原就,双方签订本合同,以共同遵守；1工程概况1.1 工程名称：杭州经济适用房九堡金雅苑（1.2 工程地点：杭州市江干区九堡镇八堡村 2承包范畴及方式R21-05 地块）景观绿化工程2.1 承包范畴：图纸范畴内绿化、景观及其给排水、照明（以甲方图纸为准）；2.2 承包方式：本工程实行包工包料承包制（
2、部分家具成品设施甲定乙供）本工程不得分包或转包,如发觉乙方将本工程分包或转包,甲方有权终止本合同,并由乙方赔偿由此引起的全部经济缺失；2.3 现场用水、用电由甲方供应接入点,乙方有偿使用；施工现场的安全保卫及施工人员生活等由乙方自理；2.4 乙方承担安全文明生产的一切责任和义务；2.5 乙方承担自身成品、半成品的爱护工作；不得对其它专业的成品、半成品造成破坏,如有发生将承担赔偿责任；本文档下载后依据实际情形可编辑修改使用名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 2.6 工程保证金：本工程工程保证金为人民币贰拾万元,合同签订后
3、 5 日内由乙方向甲方支付；工程竣工验收备案后,甲方向乙方退仍工程保证金（无息）；3工程造价及结算3.1 本工程暂定价为 壹佰陆拾捌万元整（ 1680000.00 元）,以双方确认报价预算书为准；其工程量按实结算；3.2 绿化、景观施工图需调整修改时,增减的绿化苗木、景观材料的工程量,其规格、单价按报价预算书执行,报价书中未涉及的项目由双方协商定价； 4 付款方式4.1 工程款（ 进度款）支付方式和 时间：每月依据 监理签证确认的工程量的 75%支付工程款（ 进度款）,工程竣工 验收备案后,付至合同价的 80%,经决算审计后付至 审定金额的 95%,审定金 额的 5%作为质量保证金,一年质保期
4、满后无质量问题退回全部的 质量保证金（无息）；4.2 工程量确认：承包人每月 5绿化苗木、景观园艺25 日向监理工程师提交已完成工程量报告；5.1 绿化苗木、草皮其品种、规格必需符合图纸要求及乙方供应的绿化种植图,并确保树木挺拔,粗细均匀,乔木必需全冠；5.2 甲方的绿化施工图需调整修改时,乙方需积极协作,新增加的绿化品种或 苗木,由甲方参加定价、定量；5.3 甲方的景观施工图需调整修改时,乙方需积极协作,新增加的景观或园艺,本文档下载后依据实际情形可编辑修改使用名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 其材料由甲方参加定价
5、、定量；确认； 6质量要求5.4 室外设施及家具选购前必需得到甲方签字6.1 全部工程必需严格依据国家验收规范和图纸要求细心施工并达到优良等级 标准；绿化成活率 100% ,植物长势茂密葱绿,树种规格符合设计要求,树干挺拔,粗细均匀；6.2 工程质量需达优良,绿化的成效应达到树木花草长势茂密、精致、清爽、高雅、舒服；景观园艺所用材料环保、防腐蚀、牢固、工艺精致、高雅；6.3 乙方必需配备技术精良的工程技术骨干,对工程质量进行全面治理,接受 甲方和有关监督部门的质量监督；凡经质量检查达不到质量要求的项目,乙方应无条件予以返工,直到质量合格为止；返工费用及工程延期责任由乙方承担； 7工程验收7.1
6、 隐藏工程验收前,由乙方填写隐藏工程验收单,提前 48 小时书面通 知监理、甲方检查验收,监理、甲方应在接到书面通知后 5 日内组织验收,双方办好验收手续,不合格者,乙方应无条件返工直至合格,其返工及重新验收的费用均由乙方承担,返工不另计工期；乙方如事先未通知甲方检查验收,擅自进行隐藏掩盖,甲方施工监理人员有权勒令其停工,并重新检查验收,其返工及验收费用均由乙方承担；7.2 工程竣工 10 日内,乙方应提前48 小时书面通知监理、甲方竣工验收并按规定整理提交竣工资料二套,交与甲方；甲方应在接到书面通知后 10 日内组织有关单位、人员进行竣工验收,体会收合格,完成竣工验收备案工作,本文档下载后依
7、据实际情形可编辑修改使用名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 该日作为竣工日,并将工程移交甲方治理；体会收不合格,乙方应无条件返工直至合格,其返工及重新验收的费用均由乙方承担,返工不另计工期；7.3 工程竣工验收后,按规定绿化、景观工程实行免费保养,保养期为一年,保养期间做到绿化苗木成活率100% ,长势茂密葱绿；景观园艺正常使用,无质量问题；保养期内乙方将保证绿化养护人员 名现场爱护；8施工工期8.1 经甲乙双方商定,本工程自年月日开工至年月日完工,总工期为日历天；8.2 为确保在合同期内如期完工,交付使用,本工程实行
8、工期奖罚制度；如提 前或延误的,按每天工程总造价的万分之四进行奖罚；8.3 工程竣工后五天内,乙方的施工人员及材料设备应立刻退场,如不准时退 场,按工期延误以 8.2 款承担违约责任； 9其他商定9.1 本合同未尽事宜,另行商量,以签订书面补充协议的方式为准；9.2 合同经双方签字、盖章后生效；工程竣工,保养期满,结清全部工程价款 后合同终止；9.3 本合同生效后,双方诚心履行；如有纠纷,双方友好协商,协商不成,向 工程所在地人民法院提交诉讼解决；9.4 本合同一式四份,双方各执二份；本文档下载后依据实际情形可编辑修改使用名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 7 页精选学习资
9、料 - - - - - - - - - 甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：日 期：杭州市九堡经济适用房R21-05 地块配套工程施工合同本文档下载后依据实际情形可编辑修改使用名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 发包人：浙江金禾房地产开发有限公司承包人： 杭州花园岗园林绿化有限公司二一年六月房屋建筑工程质量保修书发包人（全称）：浙江金禾房地产开发有限公司 承包人（全称）： _杭州花园岗园林绿化有限公司 _ 发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量治理条例和房屋建筑工程质量保修方法,经
10、协商一样,对_杭州市九堡经济适用房R21-05地块园林绿化工程 _（工程全称）签定工程质量保修书；一、工程质量保修范畴和内容承包人在质量保修期内,依据有关法律、法规、规章的治理规定和双方约 定,承担本工程质量保修责任；质量保修范畴经双方商定如下：二、质量保修期_本工程合同承包范畴内的全部内容双方依据建设工程质量治理条例及有关规定,商定本工程的质量保修 期如下：住宅小区内的园林绿化等配套工程为 合格（备案）之日起运算；三、质量保修责任_壹_年；质量保修期自工程竣工验收属于保修范畴、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起 7天内派人保修；承包人不在商定期限内派人保修的,发包人可以托付他人修理；
11、保修费用从质量保修金内扣除；发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立刻到达事故现场抢修； 3. 质量保修完成后,由发包人组织验收；四、保修费用本工程商定的工程质量保修金为施工合同价款的 次性反仍,质量保修金不计银行利率；5%,待质量保修期满后一因其它专业造成质量缺陷的保修费用由责任方承担；五、其它本文档下载后依据实际情形可编辑修改使用名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 7 页精选学习资料 - - - - - - - - - 报修联系人；保修电话本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满；发包人（公章）：法定代表人（签字）：承包人（公章）：法定代表人（签字）：年月日年月日本文档下载后依据实际情形可编辑修改使用名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 7 页