《2022年新版建设工程合同模板 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年新版建设工程合同模板 .pdf（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、本文格式为word 版下载后可任意编辑第1页，共 6页新版建设工程合同模板（2022 标准版合同范本）甲方： * 个人或单位乙方： * 个人或单位签订日期： *年* 月* 日签订地点：* 省* 市 * 地名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 6 页 - - - - - - - - - 本文格式为word 版下载后可任意编辑第2页，共 6页新版建设工程合同模板甲方：_ 乙方： _ 甲方委托乙方承担本工程的施工 . 安装任务 , 为明确双方权利和义务, 结合装修工程
2、具体情况,双方达成如下协议：一. 工程概况1. 工程名称： _ 2. 工程地点： _ 3. 工程施工安装内容以双方签认的工程报价单中项目为准; 施工费用以双方签认的工程报价单中单价为依据, 按实际工程量结算; 增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效, 增减计施工、 安装项目。4. 乙方按工程总造价收取6% 管理费，计入工程款。5. 双方商定本工程_个工作日乙方按质完成全部施工及安装项目。即自_年_月_日起( 日期以施工材料进场的第二天计 ) 二. 甲方工作1. 开工前 , 全部腾空或部分腾空房屋, 清除影响施工的障碍物, 对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护和安放措施，若因
3、甲方不采取必要的保护和安放措施而造成家具, 陈设的损失由甲方承担。2. 向乙方提供施工所需的水、电等设施：协助乙方办理施工申请、审批等手续，并缴纳物业管理处所需的一切费用。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 6 页 - - - - - - - - - 本文格式为word 版下载后可任意编辑第3页，共 6页3. 对工程质量，进度进行监督检查，办理变更、验收、登记手续和其它事宜。4. 按时、按质、按量提供施工所需甲方采购的材料。三. 乙方工作1. 乙方派出专职工地
4、工程监理，负责合同的履行，按合同要求组织施工、保质，保量按期完成施工任务：解决由乙方负责的各项事宜。2. 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。严格按照双方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量检查和施工记录。3. 工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和施工成品进行保护。四. 关于工程价款及结算的约定1. 本合同签订后，甲方预付乙方签认的报价单中工程款总额的50%(含设计定金 ) ，乙方才进场施工。2. 工程施工过程中，泥、水、电工完成前期工程，木工进场当天甲方预付乙方第二期工程款即双方签认的报价单中工程款总额的30% 及增加项目金额的 50% ：木工基本
5、完成 , 油漆工进场当天甲方预付乙方第三期工程款即付满第二次预算 ( 以双方签认项目的单价及实际工程尺寸数量计算) 总工程款的 95% ，甲方预付的工程款以乙方开出的票据为依据。3. 施工及安装竣工验收后当天甲方付清乙方全部工程款。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 6 页 - - - - - - - - - 本文格式为word 版下载后可任意编辑第4页，共 6页五. 关于材料供应的约定1. 本工程按双方签认的报价单及其它约定由甲方采购的施工材料，甲方应在各项
6、目工程施工前两天采购至现场，由甲方采购的材料。设备如不符质量及要求对工程造成损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料及设备至施工现场经乙方验收后由乙方负责保管，如乙方保管不当造成损失的，乙方负责赔偿。2. 凡由乙方采购的材料，设备质量或规格不符合双方约定要求的应禁止使用 . 若已使用，对工程造成的损失由乙方负责。六. 关于双方责任的约定1. 因甲方原因影响工期，工期相应顺延，并承担由C、D、E、F 条款原因造成乙方损失的赔偿：A. 不能按期 . 按时供水电： B、不能保证每天有8 小时工作时间 ( 含加班时间 ) ：C、不能按期提供自购的材料、设备： D、提供的材料设备不符合质量或规格造成返工：E
7、、不能按期付工程合款，而施工工程量未过半，乙方除收取已施工项目的费用外另收工程设计费：F、非乙方造成的其它不可预见的原因。2. 乙方责任A. 不能按期开工或中途无故停工, 影响工期 , 工期不顺延，相应损失由乙方承担：B、对竣工验收后保修期两年内发现的属于乙方施工安装责任的质量问题，乙方维修：C、乙方施工过程中违反操作规程造成的人员伤害，责任由乙方负责：D 、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应予以修复或赔偿。E、由于乙方违反物业管理处规定所造成的罚款和赔偿，费用由乙方负责。七. 关于设计与施工及验收的约定名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - -
8、 - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 4 页，共 6 页 - - - - - - - - - 本文格式为word 版下载后可任意编辑第5页，共 6页1. 乙方设计师完成施工图后必须在商定的时间内给甲方审图, 经甲方确认签字认可后乙方方可施工。2. 乙方必须严格按甲方签认的图纸施工. 安装。3. 在施工过程中，甲方提出变更设计，停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更，增减的原因，工程部位、时间 . 材料等 ; 乙方根据变更要求两天内向甲方提交变更所采取的措施、增减的造价，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理费延误工期、补偿停工和已采购材料(
9、 因变更设计而无法利用所造成的材料浪费) 等费用清单。4. 隐蔽工程在隐蔽前由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。5. 工程竣工后，乙方通知甲方验收。甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收 . 移交手续。如甲方在规定时间内不能验收，需及时书面通知乙方，另定验收日期，否则乙方视甲方通过验收。若另定验收日期，甲方应承认第一通知时间为竣工日期，并承担乙方看管场地的相关费用。八. 奖励和违约责任1. 由于甲方原因导致延期开工或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失，每停工或窝工一天甲方应支付乙方 _元; 甲方不按合同的约
10、定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的 _% 加付滞纳金。2. 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付_元违约金。名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 6 页 - - - - - - - - - 本文格式为word 版下载后可任意编辑第6页，共 6页3. 工程未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成的损失由甲方负责，并视为甲方已实际验收合格。4. 因一方原因 , 合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。九.
11、 双方签认的装饰工程报价单，施工图和经双方协商达成一致的其它具体问题协议，作为合同附件，与合同具同等效力。十. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。十一. 本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决， 如协商解决不成双方同意由当地仲裁委员会或人民法院判决。甲方( 公章) ：_ 乙方( 公章) ：_ 法定代表人 ( 签字) ：_ 法定代表人 ( 签字) ：_ _年_月_日_年_月_日名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 6 页 - - - - - - - - -