《2022工程材料采购合同例文5.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程材料采购合同例文5.docx（70页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程材料采购合同工程材料选购合同(15篇)随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的工程材料选购合同，仅供参考，欢迎大家阅读。工程材料选购合同1甲方：_乙方：_依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规的规定，买卖双方在同等互利的基础上，就下列标的物的买卖事宜达成以下协议：第一条、标的物及其价款出卖人按下列第_种方式向买受人供应标的物：1、出卖人按下表所列商标、规格型号、数量向买受人供应标的物，买受人应按下表中所列价格向出卖人支付货款。_下表中所列标的物随附物品构成标的物的
2、组成部分，买受人不再就该等随附物品支付任何价款。出卖人应将下列随附物品伴同标的物一并交付买受人：_2、出卖人按本合同附件所列规格型号、数量等向买受人供应标的物。其次条、质量要求1、标的物的质量应符合国家标准、行业标准：2、双方约定，标的物质量除应符合国家标准、行业标准外，还应达到如下要求：第三条、交付方式、时间及地点双方约定，采纳下述第_种方式确定标的物交付方式、时间及地点：1、标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_。出卖人应于_年_月_日之前将上述标的物送至上述交货地点，运费由出卖人担当。2、标的物的交付方式为买受人提货。交货地点为_。买受人应于_年_月_日之前到上述交货地点提取标的物，
3、运费由_担当。3、按通知分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_。出卖人分_批向买受人供货，按买受人通知的时间和数量将每批标的物交付买受人，运费由出卖人担当。4、按安排分批供货。标的物的交付方式为出卖人送货。交货地点为_。出卖人应根据下表约定分批供货。_第四条、装卸费及包装1、双方约定，标的物的装卸费由出卖人担当，包装方式为_。2、交付方式为出卖人送货的，出卖人应负责对标的物采纳相应标准的爱护措施进行包装。包装应适于运输方式，并有良好的爱护作用，以确保标的物平安运抵交货地点。由于包装或防护措施不当而引起标的物锈蚀、损坏、灭失的一切责任均应由出卖人担当。3、交付方式为买受人提货的，出
4、卖人按国家有关标准对标的物进行包装，并应告知买受人标的物在运输过程中的留意事项。第五条、全部权转移及风险担当1、标的物的全部权自标的物交付时起转移。出卖人就交付的标的物，负有保证第三人不向买受人主见任何权利的义务。2、标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人担当，交付之后由买受人担当。3、买受人根据合同拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人担当。4、标的物毁损、灭失的风险由买受人担当的，不影响因出卖人履行合同义务不符合约定，买受人要求其担当违约责任的权利。第六条、标的物的检验1、买受人收到标的物后应在合理期限内对标的物进行检验。2、如买受人经检验后发觉出卖人交付的
5、标的物数量或质量不符合约定，买受人有权拒收、要求补齐或退换标的物，并要求出卖人按本合同第九条的约定担当违约责任。第七条、结算及付款双方约定，采纳下述第_种方式确定结算及付款方式：1、标的物一次性全部交付的，买受人应于交付后_日内向出卖人支付货款总额的_%;检验合格后_个月内支付货款总额的_%;剩余的_%作为质量保证金，于质量保证期届满后_日内支付。2、标的物一次性全部交付的，买受人应于本合同签订后_日内向出卖人支付货款总额的_%作为定金;于标的物交付后_日内向出卖人支付货款总额的_%;检验合格后_个月内支付货款总额的_%剩余的_%作为质量保证金，于质量保证期届满后_日内支付。3、标的物分批交付
6、的，买受人应于本合同签订后_日内向出卖人支付货款总额的_%作为定金;其余按交货安排或买受人通知供货数量分批交付后据实结算，出卖人凭经出卖人和买受人共同签认的结算单向买受人申请支付。买受人应于出卖人正式申请支付后_日内支付已结算货款。买受人预先交付的定金应先行抵付货款。买受人可在最终结算款中扣留货款总额的_%作为质量保证金，于质量保证期届满后_日内支付。双方约定的付款依据为下列第_种，出卖人凭付款依据向买受人申请支付：(1)经买受人签认的验收单。(2)经双方共同签认的结算单。第八条、质量保证1、双方约定，标的物的质量保证期为_年，自_起算。2、出卖人保证其供应的标的物在各个方面符合合同约定的质量
7、、规格、和性能要求，并能够达到国家有关规定要求的运用期限。3、标的物在质量保证期内出现任何质量问题，出卖人应负责免费修理或更换。对于因标的物质量问题导致买受人遭遇的损失，出卖人应当负责赔偿。第九条、违约责任1、出卖人未在合同约定的时间内交付标的物的，出卖人应按逾期交货部分货款的_日向买受人支付违约金，并赔偿买受人因此所遭遇的全部损失。若出卖人逾期交付超过_天，买受人有权要求解除合同，并要求其担当违约责任。2、标的物的质量、规格、型号、品种、花色不符本合同约定要求的，如买受人同意运用，双方可通过协商就标的物价款重新达成协议;如买受人不同意运用，可以要求出卖人退换或解除合同。由于上述缘由致延误交货
8、时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。3、出卖人在合同约定的期限内未按本合同约定的标的物数量交货时，若少交标的物，就少交的部分，买受人假如须要，可要求出卖人补齐，出卖人应照数补交，买受人如不须要，可以要求出卖人就少交部分退货;若多交标的物，就多交的部分，买受人假如须要，可自行留用，双方按实际交货量结算，买受人如不须要，出卖人应将多交部分自行取走，买受人对多交部分不担当任何保管、付款等义务。由于上述缘由致延误交货时间，出卖人应按本条第1款向买受人逾期交货违约金。4、实行送货方式的，标的物错送交货地点或收货人的，出卖人除应负责将标的物送交合同约定的交货地点或收货人外，还应担当买受人因此
9、多支付的一切实际费用和逾期交货违约金。5、买受人在合同履行期间要求退货或终止合同的，应提前通知出卖人。第十条、补充约定_第十一条、其他1、本合同项下发生的争议，由双方当事人协商解决;协商解决不成的，按下列第_种方式解决：1)提交_仲裁委员会仲裁;2)依法向买受人所在地人民法院起诉。2、本合同未尽事宜，由双方另行协商，由此达成的补充协议与本合同具有同等效力。3、本合同自双方签字盖章之日起生效。4、本合同一式_份，双方各执_份。甲方：_乙方：_电话：_电话：_日期：_年_月_日日期：_年_月_日工程材料选购合同2（需方）甲方：（供方）乙方：依据中华人民共和国合同法和相关法律规定，经过充分协商，达成
10、如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建设工程中需用乙方供应的建筑保温材料名称，数量_吨，单价为_，假如由于其他缘由致使供货量不足量，根据实际的供应材料款额计算。二、货物质量1、乙方供应甲方的建筑材料，材料质量需按建筑材料质量标准执行，以现场所进的材料进行检验，抽验不合格的产品甲方有权拒绝运用。三、交货方式1、乙方对其供应的建材应由汽车运输至甲方指定的施工地点，费用由乙方自行担当。2、甲方验收货物后，应向乙方开具收料单。四、货款支付1、货款支付方式为人民币结算。2、自甲方接到货物并验收合格后，乙方凭甲方所出具的收料单结算。五、违约责任乙方对于其供应货物的质量、交货地点等必需符合甲方的施工要求
11、，否则由此带来的损失乙方担当全部法律责任，并向甲方支付货物总价款的1%的违约金。六、争议的解决方式本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定事项：_。八、本协议自双方当事人签字之日起生效九、本协议一式两份，双方当事人各执一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_年_月_日工程材料选购合同3甲方：_乙方：_经协商同意，依据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下:第一条甲方向乙方订货总值为人民币_元。其次条产品名称、规格、质量(技术指标)_。第三条产品包装规格及费用_。第四条验收方法_。第五条货款及费用等付款及结算方法_。第六条交货规定
12、1、交货方式:_。2、交货地点:_。3、交货日期:_。4、运输费:_。第七条经济责任1、乙方应负的经济责任(1)产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之_计算向甲方偿付逾期交货的违约金。(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。(3)产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包
13、装，并担当返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值_%的罚金付给甲方。(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之_的罚金。2、甲方应负的经济责任(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_%的罚金。(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍按合同规定收货。(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交
14、货产品总值万分之_的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之_的罚金。(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之_计算付给乙方，作为延期罚金。(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应担当因此而造成的损失和运输费用及罚金。第八条产品价格如须调整，必需经双方协商，并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之_作为罚金付给甲方。第九条
15、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注销合同，必需提出充分理由，经双方协商，并报请上级主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_%的补偿金。第十条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大改变，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前_天与甲方协商。第十一条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十二条甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得对方主管机关证明后，本合同可以不履行或
16、延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第十三条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向国家规定的合同管理机关申请调解仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后_日内向人民法院起诉。第十四条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十五条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第十六条本合同共一式_份，由甲、乙双方各执正本_份、副本_份，并报双方主管部门各_份。甲方:(签字)_乙方:(签字)_联系电话：_联系电话：_年_月_日_
17、年_月_日工程材料选购合同4供货方： (以下简称供方) 需货方： (以下简称需方)供需双方本着以诚为本、互惠互利的原则，经双方协商一样，依据中华人民共和国经济法的规定，订立合同如下： 第一条、产品其次条、供货日期： 年 月 日。期间送货以需方通知为准(需提前三天通知)。第三条、质量要求：供方在需方用货前供应货物样品，由供方供应产品合格证，并负责产品检测，检测费用由供方负责，检测报告及现场拉拔试验供应给需方存档，供方供应需方同样质量的产品。供货方必需保证原材料为合格产吕，需方运用后，供方必需保证外墙面不发生渗漏。如供货方的产品发生外墙渗漏、面砖脱落等现象，供货方应担当全部经济损失，并按需方要求的
18、工期负责外墙面的修理，假如供方未能按需方要求的时间进场修理，需方有权另择其他队伍修理，其相关费用在留20%的货款中扣除。第四条、货款及费用等付款及结算方法：1、交货方式：全部货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方担当，并由供方负责卸车。2、交货地点：3、结算方式：第五条 经济责任 (一)供方应负的经济责任1、产品品种、规格、质量不符合本合同规定时，需方同意利用者，按质论价。不能利用的，供方应负责包退、包换。由于上述缘由延误交货时间，每逾期一日，供方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向需方偿付逾期交货的违约金。2、供方示按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，需方假如
19、须要，应照数补交。如需方须要而供方不能交货，则供方应付绘需方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3、如因供方的产品运用后出现质量问题，造成外墙面砖脱落，或外墙渗水，供方应担当全部经济责任。建筑材料选购合同(二)需方应负的经济责任1、供方供货无误的前提下，如需方中途退货或运用其它同类产品，需方应赔偿本合同总金额5%给共方作为违约金。2、需方如未按规定日期向供方付款，每延期一天，应按延期付款总额每日万分之三计算付给供方，作为延期罚金。第六条 产品价格如须调整，必需经双方协商后方能变更。第七条 如需方须变更产品品种、规格、质量、包装时，应提前 天与供方协商。 第八条 本合同所订一切条款，任何一方不得擅
20、自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同的一方赔偿一切损失。第九条 任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第十条 本合同工在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，如协商不成，供需双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条本合同自双方签章之日起生效，到供方将全部订货送齐经需方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十二条本合同在执行期间，如有未尽事宜，由供需双方协商另行签订补充协议，补充
21、协议与本合同有同等效力。第十三条本合同一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲 方： (盖章) 乙 方： (盖章)经 办 人： 负 责 人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：账 号： 账 号：年月日 年月日工程材料选购合同5合同编号：_买方（甲方）：_卖方（乙方）：_北京市住房和城乡建设委员会北京市工商行政管理局二九年五月北京市建筑工程防水材料选购合同买方（甲方）：_卖方（乙方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法等相关法律规定，甲乙双方在自愿、同等、公允、诚恳信用的基础上，就建筑工程防水材料（以下简称为货物）选购事宜协商订立本合同。第一条 运用货物工程概况1.工程名称：_2.工
22、程地点：_3.建设单位：_4.施工单位：_5.监理单位：_货物名称_商标_规格型号_运用部位_单位_数量_单价_合计_备注_。其次条 货物的基本状况总价款：大写： 小写：本合同签订后甲方增加选购量的，双方应当签订补充协议；未签订补充协议的，以甲方实际签收确认的货物数量为准，并根据本条约定的单价执行。第三条 质量和包装要求1.货物质量执行_标准。2.货物性能的其他技术要求是：_。3.包装标准：_。4.乙方应当在包装物上注明生产日期和运用期限。第四条 付款方式1.双方约定按以下第_方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，每月_日前支付上月供货货款的_
23、%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清。（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起_日内支付合同总价款_%计_元的预付款，乙方每供货达到_后_日内，甲方支付该批货物价款的_%，本合同约定的货物全部供应完毕后_日内，甲方支付剩余货款的_%，余款于_年_月_日前付清。（3）其他方式：_ 。2.甲方无正值理由超过约定的交（提）货最终时限_日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在_日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。第五条 交（提）货方式、时间和地点1.交（提）货方式：_。2.交（提）货时间：_。3.运输方式：_。4.运输费用：_。5.货物交接地
24、点：_。6.收货人：_。7.甲方指定的货物签收人：姓名电话身份证号8.其他约定：_。第六条 货物的验收及检测1.乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告，出示具有法定资质的检测机构出具的检测报告原件并供应复印件；实行生产许可管理的，应当出示生产许可证；进口货物还应当供应报关单等进口凭证。乙方未能供应上述资料的，甲方有权拒收。2.甲方应当在货物交接时对货物的品种、商标、规格型号、数量、外观包装当场查验核实，并将验收状况在发货单上记录签字。对货物有异议的，甲方有权当场拒收。甲方也可在收到货物后 日内向乙方提出书面异议，经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货。3.甲方有权要求从货物中封存样品并对每批
25、货物进行质量复检。货物质量不符合约定技术质量要求的，甲方有权退货。4.双方对于封样以及复检的方法，按_执行，没有相关规定的，复检的项目与检测方法是：_；样品采集与封样的方法是：_。 双方约定的复检检测鉴定机构为 _，检测费由甲方担当；但经检测质量不符合合同约定的，检测费由乙方担当。5.甲方未在约定期限内提出书面异议或已对货物实际运用的，视为对货物的认可。第七条 双方其他义务1.甲方义务（1）甲方应当提前_日就送货的详细时间、地点及收货人等状况与乙方进行确认，并供应必要的帮助。（2）甲方应当根据合同约定办理货款结算并支付货款。（3）甲方应当根据乙方提示的方法，对货物妥当保管、搬运、运用。因甲方缘
26、由导致货物损毁的，由甲方担当相应责任。2.乙方义务（1）乙方应当根据合同约定保质保量按时供货。（2）乙方应当对货物的保管及运用方法进行技术交底。（3）乙方应当明确告知配套运用产品的保质期限或有效期限。第八条 违约责任1.甲方违约责任（1）甲方逾期付款的，应当每日按逾期付款的千分之_向乙方支付违约金，且乙方有权暂停供货；逾期付款达到应付货款的_%以上并超过_日的，乙方有权解除合同。（2）甲方无正值理由拒绝收（提）货的，应当比照乙方逾期交货担当违约责任。（3）由于甲方缘由导致货物交接地点或收货人错误的，甲方应当担当由此给乙方造成的损失，交货期限顺延。（4）甲方未按合同约定履行其他义务给乙方造成损失
27、的，应当担当相应的赔偿责任。2.乙方违约责任（1）乙方逾期交货的，应当每日按逾期交货价款的千分之_向甲方支付违约金；逾期交货超过_日的，甲方有权解除合同。（2）乙方交货后被甲方依合同约定拒收或退货的，乙方应当担当逾期交货的违约责任。（3）乙方未按合同约定履行其他义务给甲方造成损失的，应当担当相应的赔偿责任。第九条 合同的解除1.经双方协商一样，可以解除本合同。2.依法律规定或合同约定恳求解除合同的一方，应当自解除事由发生之日起_日内，以快递签收、公证送达等方式通知对方，否则丢失解除权。第十条 通知与送达1.双方因履行本合同发出的通知、文件、资料，均按下列地址送达：甲方：_。乙方：_。一方变更地
28、址，应当刚好书面通知对方，否则以原地址为准。2.以邮寄方式送达的，寄件人应当在邮寄详情单上注明文件名称及简要内容。第十一条 争议解决方式本合同项下发生的争议，双方可以协商或向北京市建设工程物资协会等部门申请调解解决；协商或调解不成的，根据下列第 种方式解决：1.向_人民法院提起诉讼；2.向_仲裁委员会申请仲裁。第十二条 其他约定1.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，具有同等法律效力。2.未尽事宜，经双方协商一样签订补充协议。3.双方应当在签订合同时出示各自的营业执照副本，并将复印件交付对方备案。假如合同签约人不是法定代表人，应当提交授权托付书。4.双方由于不行
29、抗力的缘由不能履行合同时，应当刚好向对方通报不能履行合同的理由，并在_日内供应书面证明。5.其他事项：_ 。甲方（盖章）：_乙方（盖章）：_居处：_居处：_法定代表人：_法定代表人：_电话：_电话：_托付代理人：_托付代理人：_电话：_电话：_传真：_传真：_开户银行：_开户银行：_帐号：_帐号：_税务登记证号：_税务登记证号：_签订地点：_签订时间：_合同编号：_附件编号：_北京市建筑工程防水材料选购合同补充协议买方（甲方）：_卖方（乙方）：_经甲乙双方协商一样，现依据甲乙双方于_ 年_月_日签订的编号为_北京市建筑工程防水材料选购合同签订补充协议如下：买方（甲方）：（盖章）_卖方（乙方）：
30、（盖章）_托付代理人（签字）：_托付代理人（签字）：_签订地点：_签订时间：_工程材料选购合同6需方（甲方）：_供方（乙方）：_经协商同意，依据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币￥_元。其次条：货款及费用等付款及结算方法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。第四条：验收方法：严格根据国家建材标准执行。第五条：交货规定建1、交货方式：全部货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方担当。2、交货日期：_3、交货地点：_年_月_日4、运输费用：_第六条：经济责任
31、（一）乙方应负的经济责任1、乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述缘由致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。2、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方假如不须要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3、产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。（二）甲方应付的经济责任。1、甲方如中途变更产品、品种、
32、规格、数量、型号、等级。应提前_天与乙方协商解决。2、甲方如中途退货。应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的_%的罚金。乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。3、属甲方自提材料，甲方应在提货前3日内告知乙方。4、甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明缘由，取得对方谅解。如有问题协商解决。第七条：产品价格如需调整，必需双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。第八条：如因市场发生重大改变，乙方按本合同规定的某厂家产品、规格、型号、货物不全，
33、要用另外厂家同规格、型号的产品顶替时，乙方必需提前_天与甲方协商解决。否则作为延期罚金。第九条：本合同拟定一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝供货或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十条：甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行的理由。在取得对方同意后，并根据本合同附加条款实施。本合同可以不履行或延期履行。并应担当违约责任。第十一条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均可向当地仲裁机构申请仲裁。如一方对仲裁不服，可于接到仲裁书后15日内向人民法院起诉。第十二条：本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十三条：本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲、乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。本合同共一式贰份，由甲、乙双方各执壹份。甲方：_（盖章）乙方：_（盖章）经办人（签字）_经办人（签字）_地址：_地址：_电话：_电话：_