《2022建设工程承包合同 (集合15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程承包合同 (集合15篇).docx（51页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建设工程承包合同 (集合15篇)建设工程承包合同 1建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照我国有关建筑法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体情况，为维护双方各自权利，经双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同同，达成如下合条款：1、工程名称：陈X在跳马乡组建设的农家乐 (以下简称甲方)2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目 (以下简称乙方)3、双方责任，甲方责任：(1)甲方开工前负责搞好三通一平工作，确保施工用水用电的需要和现场的平整工作，采购合格材料进入施工现场。(2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实，如有机械不能到位的地方，而要用
2、人工修整的，由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。(3)负责提供乙方人员的建设所用的一切机械设备和工具，以及炊具。(4)按协议向乙方付工程款，负责协商好有关部门和周边的关系，如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。(5)承包价格：围墙每米108元，砌多长算多长;计时工：每天大工170元天，小工150元天。4、乙方责任(1)乙方用水泥、空心砖(长400c高20c宽19c)砌成2.2米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。(2)围墙基础只负责砼厚8厘米，宽30厘米的混凝土，砼层以下的任何清理由甲方负责。(3)乙方只负责30米以内的材料运送，如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。5、付款方
3、式：进场付给乙方部份伙食费，再按进度付给乙方70%人工工资。竣工验收后一次性付清。合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建设工程承包合同 2总包方：承包方：为强化企业管理，提高企业经济效益，调动项目经理的工作积极性，确保甲方与建设单位签订的建设工程施工合同中的各项经济与责任条款的全面履行，依照合同法、建筑法的原则。甲方将_工程的施工任务交给乙方，代表公司处理并承担质量、进度、安全等技术及经济责任，为明确甲、乙双方的职责，结合本工程具体情况，经双方商议达
4、成以下协议条款，以资共同遵守工程概况1.1工程名称：1.2结构层次：1.3建筑面积：1.4工程地点：第二条工程承包范围和形式2.1工程范围：甲方与建设单位所签订合同的工程量、施工图纸范围内所有工程量2.2承包形式：包工包料、包工期、包质量、包安全、包造价。乙方按建设工程标准、甲方管理要求施工，实行单项核算，自负盈亏。第三条工程工期3.1施工工期： 年 月 日至 年 月 日。（工期提前或推迟的奖罚按甲方与建设单位签订的建设工程施工合同书中的有关条款执行）3.2如设计有重大变更、建设方缓建或停建、人力不可抗拒的自然灾害因素影响时，经建设方签证工期顺延。第四条工程造价及价款的支付和结算4.1工程造价
5、暂按合同价（人民币大写）： ，总价以工程竣工验收合格后甲方与建设单位决算的工程总造价为准。4.2甲、乙双方商定甲方按工程决算总价的 收取管理费。此费用包括甲方按国家和地方的法律标准应当缴纳的一切税、费，以及甲方对乙方进行的管理费、规费等费用。4.3由甲方从分期到帐的工程款中将管理费用按比例预扣。第五条甲、乙双方责任5.1甲方的责任：、负责驻地施工注册，配合乙方做好驻地施工区域与建设单位、行政主管部门的协调工作，为乙方对本工程的承包和顺利施工提供必要的有关证件和手续。向建设单位收取工程备料款、进度款，并在扣除有关款项后及时划拨至乙方，负责财务监督和总拨款控制，确保乙方工程款的专款专用。（2）甲方
6、应当组建施工工程的现场管理班子，为乙方提供施工现场的管理人员和技术人员，审批核定乙方编制的施工组织设计（或施工方案），负责对乙方施工质量、技术、计划、安全生产、材料及设备供应等经营生产管理活动的检查、监督和进行业务指导、培训，有权对乙方违规、违章操作的责令停工、返工、整改、实施经济和行政处罚。、甲方对乙方选定的各专业分包及劳动分包的资质及人员进行审核，未经甲方同意，乙方不得私自安排人员进场。5.2乙方的责任：、乙方必须持有相关等级的建造师资格证书，如乙方自己提供施工的技术人员，应当保证技术人员具有相应的施工资质和施工经验。乙方自己选定的各分包队伍，必须经甲方同意才能入场，服从甲方及建设单位、监
7、理单位对施工现场的统一指挥与管理，执行甲方的各项管理制度。、加强施工现场生产工人的安全知识教育，预防、杜绝安全质量事故的发生。、乙方应严格按照施工图、操作规程、国家验收规范、建设工程施工现场管理规定，精心组织施工和管理，同意并履行甲方与建设单位签订的建设工程施工承包合同及补充条款内容，确保安全质量、安全生产和工期。、负责本工程各项技术资料的搜集、整理、保管，待工程竣工验收合格后，一并交甲方及建设单位存档。第六条工程质量6.1工程质量按建设部颁布的建筑工程质量检验评定标准和甲方与建设单位签订的承包合同要求的 等级进行考核评定，对工程分部项目中不合格的部分应进行返工修整，直至合格为止，其返工造成的
8、一切经济损失由乙方自负。6.2乙方应严格按照施工规程及验收规范的要求，认真执行隐蔽工程验收制度和分部工程项目的质量自检评定制度，认真搜集、整理工程竣工档案资料。第七条安全生产7.1安全生产目标：工程项目施工管理要杜绝重大伤亡，无生产性火灾和重大设备事故，死亡事故为零，一般事故频率控制在1.2以下。7.2乙方应严格按安全技术操作规程组织施工，做到文明生产，杜绝违章作业，确保安全生产无事故。第八条设备、材料供应8.1甲方提供施工所需要的主要材料，材料价款由乙方负责，材料单价由甲方与乙方共同签证，施工所需的机械设备、周转材料由乙方自行解决。第九条保证金本合同签订之日，乙方缴纳质量保证金 元、安全保证
9、金 元，如无质量及安全事故发生，待工程项目竣工验收合格后，甲方将该保证金退还给乙方。第十条工程奖罚乙方未能按本合同或甲方与建设单位施工合同书及补充协议的有关条款履行责任，其造成的一切经济及法律责任，由乙方全额承担。同时，甲方将按乙方承包总价的1.5予以处罚。第十一条其他约定11.1甲方如发现乙方施工过程中经营管理不善，确实不能完成承包任务或违反甲方内部管理制度规定，给甲方造成重大经济损失，甲方有权提前终止本合同，免去承包人之职或另择承包人。且乙方承包期间发生的亏损及违反甲方内部管理制度规定造成的一切经济损失，由乙方全额赔偿。11.2乙方不得私刻、使用甲方或其分支机构印章，对外私自开设银行帐户、
10、对内及对外签订经济合同或协议，不得将该工程的款项直接汇到其他单位或乙方的银行帐户，未经甲方办理付款手续，不得以个人名义在建设单位办理白条借款。否则，一经查出甲方将按贪污、侵权行为处理，移送司法部门处理。11.3乙方不得以甲方名义向社会及自然人办理借款、赊欠业务往来单位的材料款或拖欠职工工资。不得从事违法乱纪活动、谋取私利、做出有损甲方企业形象及信誉之事。否则，产生的一切后果及经济、法律、民事责任由乙方自行承担。11.4本合同发生纠纷时应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起法律诉讼。11.5签订本合同时，同时签订安全生产责任承包协议书。11.6乙方不得将合同以任何形式转包
11、或再次分包给第三方，否则将视为乙方违约，甲方有权中止合同，并按公司有关规定对乙方进行处罚。第十二条附则12.1本合同未尽事宜，甲乙双方应协商解决或另行签订补充合同条款。12.2本合同经甲、乙双方签字后生效。12.3本合同壹式二份，双方各执一份。甲方：(盖章)乙方：代表：(签字)代表：（签字）年月日建设工程承包合同 3XX县甲方：XX人民政府（以下简称甲方） 乙方：XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） XX村公路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为： 2362173.0
12、0元 （人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采用总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方提供的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容XX村公路砼路面改造工程长 4.37216 公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求1、本
13、工程所需水泥按县公路指挥部单价290元/吨由甲方采购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发现一次，扣乙方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求（1）河沙：河沙或机械吸沙；（2）片石：300号强度以上；（3）碎石：正规产地碎石；（4）条石：300号强度以上；（5）水泥：32.5级普通水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村公路建设指挥部建管处现场人员抽验发现不合格材料,一律不得使用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位承担，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月（日历工
14、期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（具体工期开始时间以指挥部开工令为准）。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位变更设计，妨碍了施工进度；（2）异常恶劣的气候条件，影响施工安全或工程质量；（3）建设单位通知暂时停工。3、工期延长的决定，若发生第2条规定的情况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，直接解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工
15、程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、协助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工需要，费用由乙方承担。3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。4、协助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、根据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格按照合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合安全文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县公路质量监督检测站、县农
16、村公路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后，按交通部公路工程交（竣）工办法编制工程竣工资料及决算报告，一式六份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必须按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部80-20xx公路工程质量检验评定标准执行，必须达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准使用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必须按照施工设计图和交通部现行公路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实可靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检
17、验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼配合比应符合设计要求，必须试压件，拌和均匀，随拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必须无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方承担。7、乙方在施工中不采纳甲方、质检站整改意见的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方承担。8、工程完工后，乙方应采用书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、经验收若是乙方原因造成工程质量达不到设计要求，乙方必须无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应承担工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另
18、行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工安全1、乙方在施工过程中，应切实加强安全管理，做到安全施工、文明施工。施工时需设立安全警示标志，必须确保车辆和行人安全。若发生安全责任事故概由乙方全部承担法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程
19、分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿
20、不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一致时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力继续履行施工合同所规定的义务。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日建设工程承包合同 4合同编号：_出租方：_承租方：_签订地点：_签订时间：_年_月_日根据合同法及有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租方承租方的权利义务，经双方
21、协商一致，签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量。(详见合同附件)第二条租赁期限:自_年_月_日至_年_月_日。共计_天。承租方因工程需要延长租期，应在合同届满前_日内，重新签订合同。第三条租金租金收取：(双方应约定租金计算及其付款方式)_第四条押金(保证金)经双方协商，出租方收取承租方押金_元。承租方交纳后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，扣除应付租赁物资缺损赔偿后，押金金额退还承租方。第五条租货物资的维修保养租赁期间，承租方对租用物资要妥善保管，并负担维修保养费用。租赁物资退还时，双方检查验收，如有损坏、缺少、保养不善等，要按双方协商议定的租赁物资缺损赔偿及维
22、修收费办法，由承租方向出租方偿付赔偿金、维修及保养费。第六条租赁合同变更1.在租赁期间，出租方如将租赁物资所有权转移给第三方，应正式通知承租方，租赁物资新的所有权方即成为本合同的当然出租方。2.在租赁期间，承租方不得将租赁物资转让、转租给第三方使用，也不得变卖或作抵押品。第七条违约责任1.出租方违约责任：(1)未按时间提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_%的违约金。(2)未按质量提供租赁物资，应向承租方偿付违约期租金_%的违约金。(3)未按数量提供租赁物资，致使承租方不能如期正常使用，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_%的违约金。(4)其他违约行为_。2.承租方违约责任：(1)不按时
23、交纳租金，应向出租方偿付违约期租金%的违约金。(2)逾期不还租赁物资，应向出租方偿付违约期租金%的违约金。(3)如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租方有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租方还应向出租方偿付期租金%的违约金。(4)其他违约行为_。第八条争议的解决方式双方当事人在履行本合同过程中发生争议时，应当协商解决;协商不能解决的由厦门仲裁委员会仲裁。第九条其他约定事项_第十条本合同一式_份，合同双方各执_份。本合同附件_份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租方： _(公章)地址： _法人代表：_ (签章)开户银行及帐号：_年月日承租方： _(公章)地址： _法人代
24、表：_ (签章)开户银行及帐号：_年月日建设工程承包合同 5劳务发包人(简称甲方)： 劳务承包人(简称乙方)：依据中华人民共和国建筑法和中华人民共和国合同法及有关行政法规，经甲乙双方协商达成一致定立本合同，其有关事宜如下：第一部分：工程概况(1)本工程属二层基础，一层商品住宅楼，前后和东山墙为37cm砖，西山墙为24cm砖，开挖深1.6m，宽1.2m，要求40cm素土，30cm三七灰土，楼顶为楼板棚顶，上面用架木做造型，上楼板属于甲方。(2)上下水、暖、电、刮瓷、油顶、不属于本合同范围，白灰属于乙方，室内房心土由甲方供应。(3)建筑面积按前墙的长乘以面积的宽为平方米，其中前墙长为 米乘宽 米，
25、另加前后出檐 公分，一层面积共计工程总造价为人民币大写 元整( 元)(4)本合同承包为包工不包料形式，所有建筑用料由甲方提供，且甲方需保证三通，水通、电通、路通、包括用料的保障。第二部分：付款方式及开竣工日期(1)开工时预付40%的工程款及其生活费：(2)一层顶封后预付40%的工程费。(3)其余20%的工程款项在工程竣工验收后一次性付清。第三部分：工程质量(1)本工程质量归双方研究要求达成合格，内墙为砂灰墙面。(2)本工程按图纸施工，中途需改动的地方必须经双方协商一致方可操作。(3)由于甲方材料不合格，造成的质量问题由甲方承担，乙方造成的质量不合格问题由乙方承担。第四部分：乙方责任(1)乙方有
26、责任教育工人严格控制执行操作规程，安全施工，防炎，防盗。(2)在施工过程中，因甲方材料不足，水不通，电不通，造成的务工损失由甲方负责。(3)安全问题由甲方造成的安全问题由甲方负责，由乙方造成的安全问题由乙方负责。第五部分：甲方责任(1)未能按合同履行自己应尽的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此而发生的实际损失(2)工程未验收，甲方提前使用，由此而发生的质量或其它问题由甲方承担责任。第六部分：本合同的生效及终止(1)本合同一式两份，甲乙双方各持一份。(2)本合同自签订之日起生效。(3)本合同待工程结束后由甲方付款剩余款项而自行终止甲方签字：乙方签字：年 月 日建设工程承包合同 6发包人
27、(全称)承包人(全称)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程批准、核准或备案文号：工程内容及规模：工程所在省市详细地址：工程承包范围：二、工程主要生产技术(或建筑设计方案)来源三、主要日期设计开工日期(绝对日期或相对日期)：施工开工日期(绝对日期或相对日期)：工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：四、工程质量标准工程设计质量标准：工程施工质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币(大写)：元(小写金额：元)。详见合同价格清单
28、分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。六、定义与解释本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。七、合同生效本合同在以下条件全部满足之后生效：发包人：承包人：(公章或合同专用章)(公章或合同专用章)法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：(签字)(签字)工商注册住所：工商注册住所：企业组织机构代码：企业组织机构代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电 话：电 话：传 真：传 真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账 号：账 号：合同订立时间：年月日合同订立地点：建设工程承包合同 7建设单位：(以
29、下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)依照我国有关建筑法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，根据工程具体情况，为维护双方各自权利，经双方就本工程施工事项协商一致，特订立本合同同，达成如下合条款：1、工程名称：陈总在跳马乡组建设的农家乐 (以下简称甲方)2、本人暂只承包农家乐的所有围墙包工建设项目 (以下简称乙方)3、双方责任，甲方责任：(1)甲方开工前负责搞好三通一平工作，确保施工用水用电的需要和现场的平整工作，采购合格材料进入施工现场。(2)甲方用挖机把所有围墙的基础整平、压实，如有机械不能到位的地方，而要用人工修整的，由甲方出计时工请乙方人员用手工清理整平。(3)负责提供乙方人员
30、的建设所用的一切机械设备和工具，以及炊具。(4)按协议向乙方付工程款，负责协商好有关部门和周边的关系，如有停工待料2天以上的由甲方付给乙方计时工。(5)承包价格：围墙每米108元，砌多长算多长;计时工：每天大工170元/天，小工150元/天。4、乙方责任(1)乙方用水泥、空心砖(长400cm高20cm宽19cm)砌成2.2米高的围墙(包水泥砖作盖)两边粉毛灰。(2)围墙基础只负责砼厚8厘米，宽30厘米的混凝土，砼层以下的任何清理由甲方负责。(3)乙方只负责30米以内的材料运送，如超过30米运距由甲方合理补给乙方运距费用。5、付款方式：进场付给乙方部份伙食费，再按进度付给乙方70%人工工资。竣工
31、验收后一次性付清。合同一式二份，甲、乙双方各持一份，自签字之日起生效。如有未尽事宜，双方共同协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建设工程承包合同 8发包方：_（以下称甲方）承包方：_（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1工程名称：_2工程地点：_3工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计_平方米。4承包内容：_5建筑安装工程造价：共计人民币_元。6工程价款和费用的结算依据和付款办法：_7工程开工日期：_年_月_日8工程竣工日期：_年_月_日9工程质量：以施工图纸及书、国家颁发
32、的施工验收规范和质量检验标准为依据。10甲方主要义务： _11乙方主要义务：_12违约责任：（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额_计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价_计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财
33、产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13本合同附件：共_份。14合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日签订地点：_承包方（盖章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日签订地点：_建设工程承包合同 9合同编号：_发包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_承包方：_法定住址：_法定代表人：_职务：_委
34、托代理人：_身份证号码：_通讯地址：_邮政编码：_联系人：_电话：_传真：_帐号：_电子信箱：_按照中华人民共和国合同法的原则，并参考中华人民共和国建筑法，建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定，建筑工程施工发包与承包计价管理办法等法律、法规相关规定，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，促使双方互相创造条件，搞好配合协作，多快好省地完成国家的基本建设任务，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。第一条合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1本合同；2本合同附件。第二条图纸和文件的保管与提供1图纸由工程师单独保管，但应免费提供给承包方两套复制件。承包方需要
35、更多复制件时，其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要，承包方在未经工程师同意的情况下，不得将雇主或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时，承包方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。2承包方应将其按合同规定提供的并经工程师批准的全部图纸、规范和其他文件的四套复印件提交给工程师，同时对于不能复制成相同规格的任何资料亦应提交一套可复制的副本。此外，承包方应按工程师的书面要求提交更多的上述图纸、规范和其他文件的复印件供雇主使用，其费用由雇主支付。3上述提供给承包方的或由承包方提供的图纸的一套复印件应由承包方保留在现场，该套图纸应可随时提供给工
36、程师和任何由工程师书面授权的其他人员检查和使用。第三条工程概况1工程名称：_工程。2国家（或各部委，或省，自治区，市政府，计委，建委等有关单位）对工程的批准投资计划文件号：_，工程项目表文件号：_，申请建筑许可执照文件号：_，计划任务书文件号：_，初步设计文件号：_，总概算文件号：_。3工程编号：_；施工许可证号：_；营业执照号：_4工程地点：_市_区（县）_路建设工程承包合同 10发包人；承包人：合同签订日期；水电单项工程承包合同发包人（全称）：（以下简称甲方）承包人（全称）：(以下简称乙方)有效证件：承包人住址：联系方式：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律，遵循自
37、愿、公平、公正和诚实信用的原则，经甲乙双方就建设工程劳务合作事项协商一致，特订立本合同如下：一、工程概况及承包工作内容1、工程名称：昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目2、工程概况：昭通市公安局昭阳分局城区六个派出所综合业务用房建设项目位于昭通市昭阳区城区，包含凤凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龙泉派出所、太平派出所六个派出所，工程总建筑面积约15000.00平方米。3、结构类型：混凝土框架结构4、建设地点：昭通市昭阳区5、建筑面积（水电安装）：以土建竣工实际面积为准6、总建筑面积：以土建竣工实际面积为准二、乙方进场人数（附名册）乙方按国家有关规定，聘用临时工并签订劳动施工协议，按本工程承担的内容，组织进场所需工种人员，并按昭通市流动人员管理办法持本人身份证、健康证、婚育证到相关管理部门办理就业证、作到“三证齐全”，相关工种、特殊工种必须持上岗证书，无关