《2022劳务承包合同_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022劳务承包合同_2.docx（91页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022劳务承包合同劳务承包合同1甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_甲、乙双方在同等、互利的基础上，甲方把海南润城国际项目以包工形式发包给乙方。一、项目概况、工程名称：_、工程地点：_、结构形式：_、最高层数：_、建筑面积：_二、施工质量要求本项目施工质量标准为合格，乙方应严格根据国家施工验收规范的标准施工及验收，确保工程质量达到标准。三、工期酒店部分自_年_月_日开工，_年_月_日竣工，公寓部分_年_月_日开工，_年_月_日竣工。四、承包方式此工程承包形式为包工，即乙方负责全部设计图纸中的土建、水（两米以内的给水、排水、消防水）、电（两米以内的动力、照明、消防电、电视、电话、可视、对讲、数
2、字有线等弱电）建安工程的人工、机械设备、施工机具、周转材料（模板、支撑、施工脚手等）及防护材料“四口”和“五临边”的防护及外脚手架（钢管、工字钢、平网、立网等）；土建工程中的基槽土方开挖、内外门窗、玻璃幕、干挂石材施工由甲方负责，乙方协作。五、合同价款按平方米单价计算合同价款，368元（面积按建筑面积），此单价不包括税金，不包括施工用水、电费，临时设施费，暂定合同总价为：捌佰万元人民币，决算按实际建筑面积乘以平方米单价进行计算；甲方已进行的基础垫层及承台钢筋绑扎、支模、砖模、承台砼浇注等工程量的人工费和机械费经甲乙方协商从乙方合同价款中扣除。六、甲方权利与责任、甲方有权力根据国家的验收规范和施
3、工操作规程对乙方的施工质量进行监管、指导，乙方如无正值理由拒不执行甲方技术管理人员提出的合理看法，甲方有权根据工程管理方法（乙方签字确认的补充协议）的有关规定对乙方进行惩罚，如乙方没有正值理由拒绝在罚款单上签字，甲方技术管理负责人可以在罚款单上注明乙方拒签，甲方将对乙方进行此项罚款额的二倍进行惩罚，在乙方的进度款中扣除；、甲方刚好根据合同约定的时间支付乙方进度款；、甲方按乙方提出的合理的材料安排对乙方进行材料供应工作，乙方指定材料进场时间及位置，乙方负责卸货，甲方对供应的材料质量负责；、甲方负责临水、临电接入施工现场，乙方负责水、电接入施工区及生活区；、甲方负责本工程的技术内业和资料整理工作，
4、乙方赐予相应协作；、甲方干脆分包工程内外门窗、玻璃幕、干挂石材的施工，乙方应进行友好地协作，而且不收取协作费及施工机械运用等费用；、甲方指定有资质的消防单位指导乙方进行消防工程施工，消防单位负责消防内业及消防验收，乙方赐予相应协作。七、乙方权利与责任、乙方依据工程特点及队伍的实际状况组织施工，乙方编制施工总进度安排报甲方审批确认，甲方审批的总进度安排乙方应严格执行，同时对总安排进行分解，形成月安排，周安排以保证总安排；、乙方对本项目的施工质量负责，假如乙方施工质量不合格，甲方权利要求乙方按国家标准进行整改，所产生损失全部乙方负责；、乙方对所承包工程的生产平安负干脆责任，如乙方管理疏忽造成平安事
5、故，乙方除负责平安事故本身造成的损失外，甲方可以依据此事故对社会及本项目的影响对乙方进行不少于五万元的罚款；、乙方应听从甲方托付的监理公司的监理人员的监督和管理，乙方有权拒绝来自各方的勒、卡、要行为，同时可以向此行为人的上级进行照实反映。八、付款方式乙方进入现场施工至_，甲方按地下室建筑面积的80乘以平米单价付款，每月的形象进度款按主体框架完成建筑面积的60乘以平米单价再乘以80价款，装饰与配套全部完成付给乙方装饰与配套全部完成的建筑面积的40乘以平米单价再乘以80价款；工程竣工后两个月内，甲方支付乙方合同价款的15，的质保金根据国家质量管理条例的相关规定，进行返还。九、违约责任、乙方如不能如
6、期竣工，每延误一天罚乙方贰拾万人民币，如乙方提前竣工，每提前一天，甲方嘉奖乙方壹万元；提前30天，甲方嘉奖乙方四拾万元人民币；、乙方施工质量无法满意国家验收标准，乙方又没有质量保障措施，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责；、乙方月安排无法满意项目的总安排，乙方应拿出赶工措施经甲方总工程师及项目总监审批，假如乙方执行过程依旧无法满意整体进度要求，甲方有权利把乙方清出施工现场，全部损失由乙方负责；、甲、乙双方应严格执行合同内容，信守承诺，如甲、乙双方发生争议应协商解决，如协商不成，可向工程所在地人民法院提起诉讼。本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，本合同自签字之日起生效。甲方代表：_
7、乙方代表：_甲方单位盖章_乙方单位盖章_日期：_日期：_劳务承包合同2发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)根据中华人民共和国民法典，中华人民共和国违筑法，中华人民共和国劳动法及其它相关法律。行政法规的原则，经发包方(甲方)承包方(乙方)双方友好协商。特制定以下条款(双方共同遵守)：一.工程概况：1.工程名称：_县十字镇绿溪花园小区工程2.工程地址：_县十字镇3.建筑面积：_平方米(按图纸上平方计算)4.结构类型：框架结构二.承包方式：承包方(乙方)对_县十字镇绿溪花园小区_楼项目瓦工劳务人工费总承包。三.承包范围：本工程承包范围为甲方发出的施工图中瓦工负责砖砌体、砼(主体砼浇筑不算
8、在内)、内外墙抹灰及门窗塞缝、外墙瓷砖、外墙隔热保温工作等五大工程所属的劳务工作。(不含水电，消防，门窗安装，油漆，涂料，栏杆及扶手钢筋竖焊金属构架及防水等工程)四.承包单价：1.本项目工程瓦工承包(清包工)单价按110元建筑面积包干施工，本单价包含人工费、机具费等。五.施工技术要求1.乙方代表必需指挥工人按技术交底和施工规范施工。2.第一道工序必需按交底、施工、检查、验收几个步骤进行，本工序完成验收合格后，方可进行下一工序工作。七.工程验收1.工程质量，以国家工程质量检验评定标准的合格等级进行要求以分项工程优良确保分部工程合格，分部工程确保单位工程合格。2.以甲方施工人员及监理工程师签证为验
9、收依据。3.因乙方造成的质量问题返工，由乙方负责全部责任并担当其材料及人工费损失。4.因甲方指挥错误造成的返工，由甲方按乙方已作部分的实际记工。七.劳务人工费及支付：1.按每月进行工程量计算，每个月支付当月人工工资的_%;剩余工程款待竣工验收交付后1个月内付清。2.甲方应将乙方的人工工资打入乙方的账户，乙方向甲方供应人工费收据。九.甲乙双方的职责：(一)甲方工作1.甲方供应塔吊、龙门架，其它如搅拌机、振动棒、水泵、铁锨、标杆等运用工具均由乙方负责。2、为乙方施工协调有关工作关系：3、派施工管理班子驻现场，对工程进度，工程质量及施工步骤进行支配，指导乙方施工，并对质量平安工作进行监督检查。(二)
10、乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、平安的要求，调配甲方要求的相应工种及工人数量，听从施工人员的支配，按规范进行施工，按甲方要求工期完成相应工作。2.加强对工人的管理，教化工人遵纪遵守法律，办理流淌人员务工的暂住证等相关手续。加强平安、防火、防盗意识。3.组织工人文明施工，加强施工现场管理，做到工完场清，文明施工。十.现场平安：1.现场按甲方要求，乙方人员应遵守现场的规章制度，做到平安生产、文明施工。2.乙方人员违反操作规程发生的平安事故，由乙方自行负责。第十一条.其它约定：若乙方在施工过程中其工艺水平、工期达不到甲方要求，甲方则有权要求乙方无条件退场并不予进行结算，甲方所受的工期、信
11、誉损失也不向乙方索赔。第十二条.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，双方签字(盖章)后生效，工程竣工验收合格，结清尾款后自然失效。第十三条.未尽事宜由双方另行协商，并成为本合同之附件，双方共同遵守。本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日劳务承包合同3发包方： xxx（xx）卫生用品有限公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）为对员工食堂加强综合管理，提高员工膳食标准，经甲、乙双方通过友好协商，本着同等互利的原则，同意由乙方承包甲方员工食堂。为明确双方的权利和义务，特订立本合同，以
12、资共同遵守。一、合约期限1、合同有效期年年月至年月，如有意接着合作，应于本合同期满一个月前另行签订合同，否则合同期满，则本合同自行终止，除非双方另行达成协议。2、本合同试用期为两个月，于本合同签订后，乙方实际进场之日起计算，试用期内甲方如对乙方供应的服务不满足，甲方有权随时解除本合同，试用期满，甲方表示满足的，本合同接着履行。试用期后，任何一方要求解约，需提前一个月书面通知对方，对方须予以协作。合同另行规定的除外。二、合约内容1、用餐时间：1）用餐时间（预料用餐时间，如有变更则以变更后的用餐时间为准）：早餐：06时30分至07时45分 中餐：11时30分至12时50分 晚餐：18时00分至18
13、时50分 夜宵：24时00分至00时50分2）食堂应当全年向甲方员工及相关人员开放，甲方通知因特定缘由需暂停经营的状况除外。如有特定缘由需暂停经营，由甲方提前通知乙方，乙方必需协作，不得向甲方提出任何补偿方面的要求。2、食堂财产移交和返还：1）甲方向乙方移交时对食堂财产进行清点，并制作一份食堂财产清单由双方负责人签字盖章认可，作为本合同的附件。2）厨房、餐厅现有设备器具等其它相关财产由甲方供应给乙方运用。以后所缺的食堂设备，由甲方自行负责购置。其它的厨房用具、粮油等物业如有遗失损坏由乙方负责补充，所补充的用具质量应与原甲方供应之用具质量相当。3）承包期满时，乙方应当将甲方供应的场地、设施、设备
14、、工具等全部清还甲方，协作甲方完成清算工作，如有遗失或人为损坏的，由乙方负责赔偿。3、甲方权利义务：1）甲方有权依本合同和食堂管理制度对乙方进行监督管理，如：从业资格、卫生、平安、治安、消防、综合治理、相关从业人员的健康证、监督等。2）厨房、厨具、餐具、水、电、煤气等由甲方供应。3）甲方行政部每半个月统计一次用餐人数并通知乙方主管负责人，乙方按此人数打算饭菜份量，并做好应对临时就餐人员的打算。若因乙方食堂工作人员失职影响甲方正常工作（如无特别状况下），甲方有权追究乙方的责任，乙方不得推诿。4）甲方负责对食堂水电、照明、通风设施的修理保养。对于食堂内的其他各种设施，包括冰箱、厨具等，在保修期内的
15、，由甲方帮助通知相关供应商前来进行修理；对于已超过保修期的，由乙方负责进行修理和保养。乙方在运用全部厨房设备时应疼惜运用，如因人为缘由损毁，全部责任由乙方担当。5）甲方无偿为乙方工作人员供应集体宿舍，包括水和照明用电（乙方超出用电标准按甲方规定收取电费）；乙方工作人员必需遵守甲方制定的宿舍管理制度，否则甲方有权收回宿舍。6）甲方有权对膳食质量数量、卫生服务等状况进行监督检查，特殊要禁止食物中毒事故发生。如乙方未达到甲方对膳食质量的要求，甲方有权要求进行适量赔偿或终止本承包合同，情节严峻者，将追究乙方的法律责任。如发觉乙方有其它方面违约行为时，甲方须尽快以书面方式告知乙方，乙方应尽快调查落实，把
16、处理结果以书面方式告知甲方，并担当相关责任。7）乙方违约较为严峻时，甲方有权提出终止本承包合同，造成甲方损失的，上报法院或仲裁机关处理。8）依据食堂工作状况和员工看法，甲方有权实行适当方式进行调整，乙方应赐予全力协作。9）为了削减管理上出现的问题，甲方不得接收乙方离职不足半年的员工，乙方须刚好向甲方通报离职人员的名单。4、乙方权利义务：1）乙方必需建立健全各项规章制度，岗位责任制和各项操作规程，切实做好卫生及平安工作，严格执行国家和当地政府规定的食品卫生管理条例，保证膳食的质量和卫生。如发生因甲方员工及相关人员的确吃了乙方供应不合格的食物引起食物中毒事故，由此引起的经济损失和法律责任均由乙方担
17、当。2）乙方不得介入或干涉甲方公司在管理等方面的一切事务，不得在甲方公司内散布任何谣言。3）外协单位每日所送菜品、粮油、副食品等物料，乙方需帮助甲方做好重量及质量检验工作，防止变质发霉的食物流入食堂，做到食品卫生以及环境卫生，经得起行政部复查并达到合格。4）乙方保证按时开膳，膳食做到色、香、味俱全，根据不同口味分类，供就餐人选择，并保证每位就餐人员享用应有数量的膳食。5）乙方厨房工作人员必需遵守甲方规章制度，不得随意出入甲方车间及其它禁入区域，如违反者，甲方可依规章制度做出惩罚。乙方进出车辆或所带物品必需接受甲方保安的检查。6）乙方有权自主聘用，调用工作人员。但需先取得体检证明并向甲方报备。7
18、）节假日乙方照常为甲方职工服务，每月加餐一次，由乙方负责加工。加餐时间由甲方提前两天通知乙方。8）乙方每日下午点前需拟好其次日全天菜单并送交甲方行政部，甲方行政部负责与商超联系次日送菜事宜。9）乙方每年5月至9月无偿为甲方制作凉茶。10）乙方必需根据国家劳动法的相关规定，作为食堂从业人员的用人单位负责并担当食堂从业人员的工资、社保、福利待遇等，食堂从业人员引发的劳动争议和产生的相关责任，由乙方自行担当，与甲方无涉。11）若甲方发觉乙方供应的膳食（每天每餐）与合约不符合时，甲方有权提出要求乙方改善，如乙方没有改善达三次以上者，甲方有权随时通知乙方终止合同，乙方不得有异议或索赔要求。12）乙方所属
19、人员必需遵守甲方的厂规，听从甲方领导指示和管理，留意防火平安、文明经营、看法恳切、讲究公共及个人卫生、工作时间必需穿工作服、戴工作帽和口罩、手套、穿围裙，并持有餐饮行业从业人员有效的健康证上岗并进行公示。13）乙方需常常督促厨房人员留意个人以及公共卫生，主动做好食堂膳食管理，按7s（整理、整顿、清扫、清洁、素养、服务、平安）管理要求做事，提高员工的整体素养和食堂的管理水平。14）乙方保证甲方员工用餐时间内饭菜温热，不得出现冷菜、冷饭现象。甲方如有个别部门员工因生产须要，需提早或延后就餐，由甲方负责提前通知乙方，乙方须协作并保证供应温热膳食。15）乙方指派一人管理食堂工作，该人员具有确定权（可完
20、全代表乙方，该人员的意思表示和一切行为均无条件对乙方发生法律效力），全力协作甲方所定的食堂管理制度仔细执行，如有违反依此制度规定进行惩罚。16）乙方不得利用甲方移交的厨房、餐厅、粮油等物业从事除本合同规定以外的任何经营或活动，除非取得甲方事先书面同意。17）未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利或义务全部或部分转让给任何第三人，不得转包或分包给第三人。乙方违反本承诺转让本合同项下权利或义务、或转包、分包的，除应对甲方担当违约责任外，尚应对第三人的行为担当无限连带保证责任。三、费用核算、付费方式及其他事项1、甲方员工以刷卡形式就餐，就餐人数为名，乙方配置名帮工，甲方赐予乙方劳务承包费用为
21、元/月。2、甲方后续就餐人数（即每月报餐人数）每增加或削减方付给乙方的劳务承包费则相应增加或削减 2000 元。3、每月食堂停火累计超过二天时，甲方按超出天数扣除乙方劳务费。春节如全公司放长假，甲方则一并扣除乙方假期间的劳务费。4、结款方式为月结，甲方每月核对，同时应附有乙方住宿超额用电费清单。乙方核对无误后，甲方于每月 日（遇节假日则提前至最近的工作日）前将上一个月劳务费用在扣除乙方员工宿舍超额用电费支付给乙方。四、卫生管理和环境爱护1、承包期内，乙方须搞好餐厅区域、厨房、洗菜房、储物室、洗碗室、消毒室、贵宾室等地面、桌椅、玻璃、墙面及周边卫生清洁，噪声、污水、烟尘排放应符合国家标准，食堂内
22、外保持卫生整齐。2、乙方须按有关规定自觉接受卫生管理部门对辖区内工作的检查、监督。3、乙方须对厨房用具严格实行一洗二过三消毒的规程。4、乙方不得出售任何变质或受污染的食物。5、垃圾污物由乙方自行处理，不得随意抛弃。6、潲水由乙方自行负责处理。7、乙方全部工作人员上岗前必需通过劳动部门指定医院（或防疫站）的体检，并领取饮食行业健康证；乙方须将其工作人员的人事信息及饮食行业健康证递交甲方，并随时向甲方传递更新信息（乙方需供应健康证副本给甲方行政部存档）。8、乙方在实际操作中若有违反上述规定者，所导致的后果由乙方全部担当。五、违约责任：1、自合同生效之日起，相互合作，协力协作。若合作中途出现意外问题
23、将由双方代表共同协商处理。2、假如乙方的食堂工作没有达到本合同上述约定，经双方核实，甲方有权提出整改看法；若一个月内进行两次整改以后，仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，但甲方应提前一周通知乙方。3、除本合同另有约定外，甲乙双方不得无故单方终止合同。如一方要求提前终止合同，必需提前一个月通知对方，经过双方协商并达成共识后，方可解除合同。注：如因乙方供应食品不合格（食物腐烂变质、以次充好）致使甲方员工发生食物中毒事故，而导致甲方马上终止合同之状况，不在此例。4、法律法规规定和本合同约定的其它违约责任。六、合同解除：1、乙方在承包期间，甲方有权不定期对员工用餐满足度进行测评，假如员工综合满足度低
24、于60%，（包括乙方饭菜的质量和卫生、人员的服务看法、个人卫生、公共卫生、就餐场所卫生、厨房卫生、厨房设备卫生与保养、清洁程度、消毒程度、厨房四周的卫生、仓库的卫生与物资的储存等各方面），经甲方书面责令乙方整改，连续三次（含三次）以上无效果时（指员工综合满足度未超过60%），甲方有权通知乙方解除合同，无需赐予任何补偿。2、乙方人员不听从甲方的管理，违规行为或现象累计达到三次或以上的，甲方有权通知乙方解除合同，无需赐予任何补偿。3、乙方因管理不善引发食物中毒事务，或者发生起火或者消防平安事故的，甲方有权马上解除合同，并有权追究乙方责任。4、甲方未根据合同约定支付给乙方劳务费的，乙方有权提前一个月
25、通知甲方解除合同。5、乙方无故不供应用餐，经甲方通知后，仍不供应的，甲方有权解除合同。6、法律法规规定和本合同约定的其它解除合同的情形。七、争议解决与本合同有关或因本合同产生的纠纷，双方尽可能协商解决；如协商不成，交由甲方居处地人民法院处理。八、合同法律效力本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力，自双方签字盖公司章之日生效。合同未尽事宜，依据中华人民共和国合同法及相关法律法规执行。附 件：1、宿舍管理制度2、食堂管理制度甲方（盖章）：xxx（xx）卫生用品有限公司 乙方（签字）：甲 方 代 表： 身份证号码：联 系 电 话： 联 系 电 话：年 月 日 年 月 日劳务承包合同4甲方：乙方：
26、一、 工程概况：1、 工程名称：安徽紫照装饰有限公司办公室装饰2、工程内容：二、 承包范围及方式：1、 承包方式：包工包料。2、 合同总价：三、 付款方式：1、 墙面、天棚及地面结束后付20_00.00元;2、 工程完工验收合格后一周内余款一次性付清。四、 竣工结算：1、 固定单价合同。2、 结算公式：中标价+调增调减。3、 超出部分按市场基价_(1+10%)公式进行计算。未尽事宜，双方洽商解决，本合同说明权属甲方。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日劳务承包合同5发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方） 身份证号码：
27、为了加强工程管理，依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国平安生产法和重庆市平安生产管理条例及有关规定，甲方将南川香格里拉西苑一期9#楼的消防安装工程（劳务）部分承包给乙方施工。为了明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，本着同等互利的原则，结合本工程的实际状况，经双方协商签订如下合同。一、工程（工段）名称及地址1、工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装2、工程地址：重庆市南川区3、承包工种工程名称：重庆市南川香格里拉西苑一期消防安装工程中的9#楼的消防安装。二、承包形式和承包内容（一）承包形式：包工、包机具不包材料的承包形式（但要包局部
28、辅材，局部辅材明确如下：焊条、氧气、乙炔、扎丝、钉子、扎带、焊锡、钢丝、元丝、膨胀螺丝、胶水、胶带、泡模、钻头、切割片）以设计施工图纸、设计变更及技术经济签证单为准，实行固定综合单价，一次性大包干不变。（二）承包内容1、本工程设计施工图纸、图纸变更及技术经济签证单所明确的室内消火栓水系统、喷淋水系统、火灾自动报警及联动系统、通风防排烟系统、应急照明、疏散指示照明、公共通道的一般照明线路的管内穿线及照明灯具安装、管井、电井的一般照明、消防弱电用桥架、风机配电箱出线下桩头-风机电机段的配管配线接线、管井的消防封堵安装等分部分项工程内容。消火栓水系统、喷淋水系统、强电配电、电气照明系统、防雷接地系统
29、等分部分项工程安装内容。埋地管沟的开挖、回填，甲方不另补贴费用；原土建施工单位漏埋及线路不通的孔洞凿打及处理不通的线管等发生的费用，按建设单位的签证单*85%系数补贴给乙方（但要扣除甲方代购的材料费用）。2、本工段所需的各种机械设备、工具。3、文明施工，施工垃圾、各种残余料做到工完场清，卫生整齐清理等均包括在内。三、合同价款及计算方法以设计施工图纸为依据，以本工程建筑面积按9元/M2包干，中庭地下车库部分单价增加5元/每平米。此价款包括竣工资料的办理、收集、整理、装订及竣工图的绘制（纸张及出图、晒图费用由甲方担当）；包括办理月进度报表、工程竣工结算及核对等工作，甲方不再聘请施工员、预算员。四、
30、劳务费用的支付方法每月按建设方审批的月报产值做为计算基础，按批准的月报产值金额的15%支付给乙方。承包内容全部完成后，具备消防验收条件时，甲方支付劳务费至总额的80%。经检查验收合格一月内，甲方支付劳务费至总额的90%，竣工结算工作完成后支付至总额的95%,余下的5%作为工程的质保金，待整个工程质保期满后一个月之内付清。（如有甲方代维护费用的，先行扣除后，支付余额部分）。五、工期1、工期：乙方必需满意本工程建设单位的要求和本工程土建施工进度的要求，同时，乙方还必需满意甲方依据工程实际施工状况所制定的月、周进度安排的要求。2、本合同签订后，在乙方必需向甲方提交一份符合整个工程总工期要求的施工进度
31、安排。该安排经甲方审核、批准后由乙方严格实施。3、工期顺延的条件。乙方在接到总工期进度安排和实施工程施工时，必需充分考虑本工程的特点及其它各种不行预见因素的影响。除下列状况可以顺延外，其余条件工期一律不予顺延。（1）受不行抗力的影响?如发生斗争、动乱、地震及大型严峻地质灾难等；（2）因甲方缘由造成乙方不能正常施工，但工期顺延的详细时间必需得到甲方的书面认可。4、工期延误的惩罚。乙方必需在本合同书约定的工期（含甲方同意顺延的工期）内完成施工承包内容，因乙方缘由不能在本合同约定工期内完成承包内容的施工任务，工期每延误一天，由甲方赐予乙方500元人民币的经济惩罚，累计计算。甲方确定的月、周进度安排所
32、要求的工期，每延误一天，由甲方给乙方200元的经济惩罚， 累计计算。当总工期延误或甲方确定的月、周进度安排所要求的工期累计延误达到10日时，乙方除须按上述规定接受经济惩罚外，还须另行担当违约责任，且甲方有权单方面终止合同，此种状况下，甲方只按乙方已完工程量的70%结算乙方的工程款（劳务工资），其余的30%作为甲方重新组织施工班组的补偿。六、质量1、乙方必需仔细熟识施工设计图纸，严格根据设计施工图、设计更改、甲方施工技术交底、施工规范、施工验收标准、的要求进行施工。乙方对所承包施工内容的质量负责，工程质量必需达到合格标准。2、乙方所承包施工内容的工程质量达不到约定的质量标准，必需无条件返工重做至
33、合格，并担当违约责任和返工所需的全部费用；由此而延误工期的，甲方将根据本合同第五条第4款工期延误惩罚的约定执行。3、双方对工程质量有争议时，以重庆市南川区建筑工程质量监督站鉴定的看法为准。重庆市南川区建筑工程质量监督站对乙方所承包内容的施工质量鉴定为不合格时，乙方必需担当质量鉴定所发生的一切费用和造成的其他经济损失，并同时担当违约责任。4、乙方应严格根据国家相关标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同、设计、监理工程师的指令而发出的指令施工，随时接受甲方及有关职能机构组织的检查验收。5、乙方应建立严格的质量管理责任制度、施工质量检验制度和质量监督管理制度，并严格执行。乙方有关质量管理方面的各
34、种制度，必需报甲方备案。6、隐藏工程和中间验收必需经甲方和监理工程师检验并签字认可后，方可进行覆盖或进入下一道工序施工，否则，视为不合格，造成的一切损失由乙方担当。7、质量事故处理。在乙方承包范围内的施工中假如出现了质量事故，属乙方安装缘由造成的，解决质量事故所涉及的各种费用，一律由乙方自行担当，由此给甲方造成的经济损失由乙方全部担当。七、平安生产1、乙方必需对所承包的施工内容、所属施工管理人员、所属工人的平安负责，应坚固树立“以人为本，平安第一”的思想，切实加强工人的平安思想教化、培训和管理，全面落实平安生产责任制，实行强有力的平安生产保障措施，确保平安施工。2、乙方在施工中必需严格根据平安
35、施工技术规范的要求，确保平安，力求避开平安事故。万一发生平安事故按以下原则执行：工伤损失在3万元以下的由乙方全额担当经济损失；工伤损失在3万元以上的，甲方担当50%,乙方担当50%。八、甲方其他权利义务1、供应相应施工场地和施工临时用电。2、向乙方供应施工图纸及有关技术资料。3、向乙方有关人员进行工程技术交底及平安技术交底。4、甲方有权督促乙方按时足额发放工人工资并有实行相应措施的权利，必要时）可干脆将工资发放到人。5、负责与本工程建设方、设计方、监理工程师、其他相关部门及与其他工种的协调工作。6、根据本合同的约定，刚好足额的支付工程款（劳务费）给乙方。7、对乙方的施工质量、平安生产、文明施工
36、及其他工作有权进行监督检查，并按本合同的约定进行惩罚。8、负责免费向乙方供应施工用水用电、工人住宿房间及铁床。劳务承包合同6甲方：乙方：甲、乙双方经协商，一样同意由乙方作为 工程砼浇筑项目的施工承包单位，为明确双方权利和义务，保质、保量、按期完成施工任务，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，并结合 市有关规定及本工程的详细状况，签订本合同，供双方共同遵守执行。第一条、工程概况工程名称：工程地点：承包范围和内容承包以下施工图纸(包括修改图纸和设计变更、会审记录等)中土建工程的全部砼及预制构配件砼项目的浇筑、养护，除整盘结构梁板为泵送砼外，余运输及浇筑工序及设备由乙方
37、负责。其次条、承包发式1、包工不包料、包质量、包平安、包文明施工、包机械(垂直运输机械除外)、包小型工具(雨具、雨鞋、水泵、手套、泥桶、砂铲、铝尺、扫把等)、包伙食、包暂住费、包人身保险费、平安帽、荧光衣。2、甲方配备垂直运输机械、供应电源、水源、工人宿舍(宿舍生活水电费按结算兑现5%按扣)，其余搅拌机、砂浆机、平板、插式振动器、末端开关箱、电线及砼养护、浇筑配套的水管铺设(甲乙供应立管水管口，乙方接管责)等均由乙方负责。特殊注明：2.1、项目部将会在每幢装一个固定配电箱，固定配电箱以后的手工工具、照明灯具(含钨丝灯)、电缆电线、限制箱均由乙方负责。2.2、乙方投入的管理人员和工人数量必需满意
38、甲方阶段进度安排的要求。第四条、承包内容1、砼的浇筑、垫层的浇筑和压光及养护、铺车路。2、施工图纸(包括设计变更)主体结构部分的全部砼构件(含窗套板)的浇筑(不管采纳什么方式)和浇筑前对模板的淋水养护，应铺设的砼输送管道，临时脚手架搭设，砼浇筑，振捣找平(要求经过二次3M铝直尺找平，木墙板磨粗，竹扫扫纹)，柱及墙根部的凿毛，其位置竖向钢筋所粘砼浆的清刷，清凿及刷出的渣料收集后用斗车或尼龙袋带至地面指定点堆放，外架面砼的清理，砼养护等全部过程。3、不同等级标号砼的浇筑部位浇砼，应按项目部下达的施工技术交底文件执行，砼损耗为1%，超过部分由乙方负责。4、泵送管的运输、组装、拆除(包括支架的制、安、
39、拆)、管清洗、去渣及管卡、机件的清洗及浇捣完毕后送至地面保管室，做到本层楼面浇完砼后，施工不遗留该班组的操作机具及材料，对泵机四周掉落的砼刚好清理，上楼运用及完工后场地的清洗。5、工地范围内的本工种砼及施工机具、材料的水平及垂直运输。6、施工图中全部的砼工;质安检查清理、平整，工程验收清扫、冲洗等。包括涨模;漏浆处理等。7、负责完成部分平安资料(如班前班后平安活动记录等)，每日发进度款前三天送交项目部。第五条、工期1、本合同工期拟定于 年 月 日开工至 年 月 日竣工，详细按项目部制定的结构施工节点工期执行。2、各节点工期：基础、墙柱、梁板等工期由项目部现场确定;第六条、计算方式、工程量、单价
40、、总价及结算1、计量方式：按建筑面积结算，执行GB/T505353-20xx建筑工程建筑面积计算规范进行结算。2、承包综合单价：砼浇捣(不含税) 元/，工程造价暂定为 万元。3、工程结算：按实际完成工程量建筑面积乘以第2点合同单价。4、本承包单价为一次性承包单价，在合同期内不予调整。5、设计变更或甲方变更通知在施工前不计增加工程量，施工后的变更修改及承包合同以外的其他零星工程，由乙方当月填报增加工程量签证单，送甲方代表签证确认，增减工程量按定额人工费的80%结算支付，增减工程量当月不按时报送的，甲方不予结算。第七条、甲、乙双方权利和义务(1)甲方权利和义务1、向乙方供应所须要的施工图纸及有关资
41、料一份。2、向乙方进行施工图、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程交底。3、派驻项目经理、主管工程师和施工员对工程质量、进度及工程量进行监督、验收，解决应由甲方解决的有关事宜。4、向乙方进行平安生产、文明施工教化。5、向乙方供应工人宿舍、用水、用电(生活水电费由乙方负责)。6、负责为乙方进场人员办理暂住证(费用由乙方负责)。7、在施工前及施工过程中对乙方人员的职业道德及技术素养进行考核，如不符合要求者，甲方有权随时辞退或要求调换人员。8、负责按期支付工程进度费。9、乙方人员的人身保险费由甲方统一代购，费用按乙方工程造价的6%由甲方统一计算，在乙方进度款中扣除。(2)乙方权利和义务1、负责
42、组织有浇砼施工阅历、身体健康、技术娴熟的作业人员进场，人数不少于20人，且能满意甲方的进度要求。其中专业管理人员不少于3名，电工不少于2人，应依据进度要深圳市调增作业人员的数量，保证本工种与其他工程工种流水作业连贯畅通，确保工程按期完成。2、乙方进场人员应带齐各种有效证件(身份证、计生证、上岗证、炊事人员的健康证)，一寸彩照2张，乙方收集齐证件的复印件后同时造花名册一份连同证件复印件送交甲方存查。负责施工场地的放线测量、帮助现场管理，负责将场地清理后移交给砌体队伍。3、按规定办理外来人口暂停证，务工证等(手续由甲方办理)费用由乙方负责。自觉接受当地政府有关管理，缴纳有关规费。严禁带小孩进入工地
43、，违章罚款500元/人次。4、熟识图纸，参与甲方组织的施工图纸、施工组织设计、质量要求、施工规范和操作规程的交底。严格按施工图纸、施工组织设计、施工规范和操作规程施工。5、听从甲方现场管理人员的领导和指挥，接受甲方、业主和质监部门的检查监督。6、遵守甲方“项目部工地规章制度”的管理规定，否则，按该规定惩罚，罚款均在当月进度款中扣除。7、每天对甲方配备机械设备进行保养，如声音操作造成机械损坏的费用由乙方负责赔偿。8、乙方担当支付工程款前的全部职工生活费用，不得以任何借口拒绝施工。9、出现平安事故由乙方负责现场处理，垫付全部费用。相关索赔由甲方负责与保险公司交涉，索赔费用按本工程保险单合约执行，保
44、险公司赔款负责范围之外的费用由乙方负责。10、负责按时足额发放工人工资。工资表按工人名单造表，发放时必需由本人签字，如乙方不按足额发放或未发放工人工资引起纠纷，一切负责由乙方担当外，甲方还将赐予乙方壹万元(10000.00元)的罚款：第八条、质量要求及罚则1、工程质量必需严格执行建筑工程技术操作规程和有关质量标准，并达到国家建筑工程验收合格以上的等级标准。2、浇筑砼面应振捣平实，每层楼面平整度必需限制在1cm之内，应用铝尺拉平校核，刚好修整，最终扫纹面。未达到上述要求，扣除该层工程量的10%。3、砼浇筑完后，应在上一层砼未浇筑之前进行每天不少于4次的养护。如养护期间乙方未派人养护、漏养或不刚好养护，则由项目部另行派人养护，费用按4次养护/每工日计算，在乙方进度款中双倍扣除。4、如因乙方振捣人员的过振而引起的胀模现象，凸出2cm以内的，由乙方负责凿平。凡超出2cm以上的，除负责凿平外，还需接