《2022实用的建筑合同范文集合5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022实用的建筑合同范文集合5篇.docx（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022实用的建筑合同范文集合5篇建筑合同 篇1发包方（甲方）：东明县文物管理所承包方（乙方）：山东菏建建筑集团有限公司依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议。一、工程概况：工程名称：东明县文庙大成殿修缮工程工程地点：东明县城（原镇一中学校院内）工程承包范围：1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除，清扫望砖屋面；给整个屋面做防水，增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、全部木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘（达到墨线小点金的效果、但不贴金）、更换损坏的木质构
2、件。3、文庙散水增加阶条石与陡板；4、重新制作月台，并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺；5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等； 以上所用材料参照工程预算书。承包方式：包工包料二、合同价款 （固定价格）金额（人民币大写）： 柒拾柒万元整 ；￥770000.00元 ；三、工期：合同工期：60日历天开工日期：20xx年7月 5 日竣工日期：20xx年9月 5 日按期完成不奖不罚，工期每推迟一天，罚合同价款的千分之五（5），但总数不超过合同价款的百分之五（5%）罚款将被作为违约金从最终一次拨付的工程款中扣除。四.工程质量标准本工程质量标准必需达到国家现行工程建筑装饰装修质量验收
3、规范的合格标准。五.平安生产乙方必需平安、文明施工，必要时工地现场应采纳围护等措施，施工中造成的一切平安责任事故由乙方负责，所发生费用全部由乙方担当。六、工程款支付：合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款；工程大部分项目完成后支付合同价款的40%；工程全部完成后再支付合同价款的35%；本工程质保金为5%。七、质保期： 三年保修期限执行现行的国家标准建设工程质量管理条例，缺陷期内由乙方负责保修，费用由乙方担当。保修期从乙方施工完成交由甲方运用时算起，保修期结束甲方全部支付乙方该工程的质保金（即本工程5%的质保金）。八.合同的生效合同订立时间： 20xx年 7 月 4
4、 日本合同双方约定签字盖章后生效。九.附则.1.本合同发生纠纷后，当事双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请上级业务主管部门进行调解，解决不了的，可向菏泽市经济合同仲裁委员会申请仲裁，或干脆向人民法院起诉2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：乙方.（盖章）：法定代表人：法定代表人：或托付代理人（签字）： 或托付代理人（签字）：20xx年 7 月 22 日建筑合同 篇2上海 项目名称规划至建筑扩初阶段设计合同合同编号：No.甲方：乙方：签约时间： 年 月 日目 录第一章项目概况 其次章设计内容第三章设计费用及付款程序 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 甲方义务
5、乙方责任停建、缓建及合同终止 争议解决方式 其它说明与设计相关的合同附件第一章 项目概况1 项目名称： 项目名称2 项目地点：上海 区，东至，南至 ，西至 ，北至3 项目规模：项目用地面积 平方米，住宅及地下建筑面积平方米，配套及商业面积 平方米， 幼儿园面积平方米（此处可依据项目状况增加其他设施的描述，本括号内文字正式文本中不得出现）。总建筑面积： 平方米。4 产品类型：容积率为约 的 建筑类型 产品住宅区，容积率为的商业区。(可依据项目详细状况增加其他业态描述，本括号内文字正式文本中不得出现)其次章 设计内容1 2 3 456 以上各阶段设计内容所规定的范围及及成果要求详见本合同附件一项目
6、名称 项目建筑设计任务书 7 设计依据：7.1 本合同所规定的内容。7.2 甲方所供应的地块测量图以及相关政府批准文件。8 本工程设计图纸的编制方法，应以上海市设计文件编制标准为标准。 9 设计规范和规定应符合中华人民共和国上海市有关设计规范和设计规定。 10 采纳中华人民共和国认可的国际度量衡进行设计绘图。平面以毫米为单位，立面以米为单位。第三章 全程设计费用及付款程序本工程设计费用经双方友好协商，明确为：高层住宅单价： 元/平方米；配套及商业单价 元/平方米；幼儿园单价: 元/平方米；地下车库单价： 元/平米，含围墙、门卫、各类出入口；附属地下室等不再另行计费；按下表估算，总设计费定为人民
7、币 万元，大写 元整。凡乙方按合同规定供应之设计文件不另行计费。（详见附表）(可依据项目实际建筑类型及收费分类进行表格制作，本括号内文字正式文本中不得出现) 1 付款阶段：1.1 本合同生效后15个工作日内，甲方应向乙方支付总设计费用总额的10%，为万元（大写：元整），作为合同定金。1.2规划设计工作完成，并获得政府批复或甲方认可后，15个工作日内支付相应阶段的.设计费用总额的10%，支付依据根据分期完成实际工作量。1.3 方案设计完成并经过政府审批后15个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的30%，支付依据根据分期完成实际工作量。1.4 扩初设计完成并经过政府审批后15个工作日内支付相应阶段
8、的设计费用总额的30%， 支付依据根据分期完成实际工作量。1.5 乙方交付施工用详图及审核看法后，完成外立面材料部品封样且全套施工图并通过审图公司审查后15个工作日内支付相应阶段的设计费用总额的20%，支付依据根据分期完成实际工作量1.6 工程竣工，并通过政府验收前办理合同结算，结算完成后15个工作日内，甲方付清余款。建筑合同 篇3甲方：乙方：依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法等相关法律法规的规定，为了高效、优质、平安按时顺当的完成K-7食堂工程，经双方协商，甲方将该工程整个模板工程承包给乙方，详细条件如下：一、承包范围：本工程设计施工图范围内(包括本施工图纸内的全部变更部分)的模
9、板制作、安装、拆除及扫尾工程和模板起钉、下车、归堆，内脚手架的搭拆及归堆;基础用旧模板转运上下车灯;基础、主体后浇带、屋面女儿墙、门窗边夹墙柱;圈梁等部位的二次结构，包括调运周边模板，膨模的砼修复处理，楼板预留洞口的防护等。铁丝、铁钉乙方购买，丝杆、镰刀卡甲方供应乙方保管，在施工过程中如有损失乙方赔偿。二、责任范围：1、平安要求：乙方施工人员必需听从甲方现场负责任管理，文明施工、平安生产，若不按甲方平安生产、文明施工条例施工的，自身所发生的一切平安事故都由乙方负责;若甲方达不到平安生产、文明施工条例设施的由甲方负责。2，质量要求：乙方必需有一个技术人员协作甲方施工人员按规范施工放线、测量，在施
10、工过程中若工程质量达不到要求，乙方无条件返工，工料损失全部由乙方负责。3、每层主体结构强度达到要求才能拆模，拆模时模板必需清理干净，打脱模剂，不得四处散放或积累于楼层上。4、模板轴线的偏差及模板的垂直度、平整度必需在规范要求范围以内，如超出范围，每处扣100;有膨模的，每处扣100-500元;梁下口有飞机翅膀的，每处扣100元;如无上述现象的，达到要求的每层班组嘉奖100元。整栋楼完工无平安事故的，嘉奖班组500元。5、乙方在承包期间各自施工的分部分项工程质量，综合评定为不合格的，由甲方罚乙方20xx元，其罚款金额由甲方在乙方承包金额中扣除。6、乙方必需严格按甲方编制的施工进度安排施工，未完成
11、的必需加班，因乙方责任每延误一天，罚款200元。以上罚款如初次违反，按上述标准的50%执行，再违反按此标准加倍。7、乙方在施工中，梁、柱、板模板要保证横平竖直，木工完后报监理施工员验收合格后方可浇灌。8、乙方不能履行合同，因进度、质量达不到要求甲方有权勒令乙方中途退场，甲方按完成工程量的70%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人造成的损失。因乙方自身缘由中途退场，甲方按完成工程量的50%计算给乙方，余款作为赔偿甲方换人损失费。乙方停工待料，由甲方负责，由此引发的经济纠纷，由双方协商解决，或在地方法院及主管部门协商处理。9、施工中全部机具、用具、平安帽及电线全部由乙方负责。甲方电源只供应二级配点箱。
12、三、工程期限：从开工之日起必需按时完成每周工程量。主体结构进度安排编制好后，必需严格按此安排完成。如未完成，按本合同规定进行惩罚。四、结算方式：K-7食堂工程总包干价 50元/m 元大写 每平方伍拾元整 。五、付款方式：工程施工至基础验收后，甲方按月支付当月完成工程量60%，主体结构封顶及二构工程完工支付合同总价的80%，余款年内付清。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自甲乙双方签字之日起生效。甲方(签字) 乙方(签字)年 月 日 年 月 日建筑合同 篇4房屋属违章建筑物，对此订立的租赁合同无效。城市房地产管理法、城市房屋租赁管理方法和广东省城镇房屋租赁条例，对此都有了明确的规定，本是无庸
13、置疑的。现实中，农村集体收入很大一部分是靠这种违章建筑出租获得的，村民的分红也就靠这一块。不幸的是许多外商赚足了钱后，有的长期拖欠租金，有的逃跑了，有的甚至留下一身债务要村集体来背。这种现状目前较突出，起诉到法院，法院又无法依法予以爱护，村民怨气大。法院现在处于一种两难境地。一方面要依法办案，不能明知是违章建筑出租，也赐予爱护。另一方面，法院作为地方经济秩序和社会稳定的维护者，又不忍看到村民受到巨大的经济损失，而且因为法院的依法办案导致村民对法院工作的误会，是任何法院领导都不愿看到的。对类似这样的违章建筑出租问题，我们在审判实践中原委应如何处理，是困扰基层法院法官的一大难题。对违章建筑出租案件
14、如何处理，有多种观点。一是认为租金可以适当爱护。即首先认定违章建筑出租是非法的，租赁合同无效，但实际已租用房屋或场地，本着实事求是的原则，仍应赐予肯定的补偿，因为租赁合同的无效不象其他买卖合同，可以返还，租赁是一种行为合同，没法返还。在计算补偿费时按房管部门评定的租金标准计算。房地产律师认为，不管采纳何种计算方法，只要对租金予以了支持，就是等于承认了违章建筑出租的合法性，与认定违章建筑出租是非法的前提相冲突。二是认为，对于违章建筑出租的非法所得应依照民法通则第134条第3款的规定对非法活动的所得予以收缴，以惩处乱建乱租，冲击、扰乱正常的房屋租赁市场的行为。站在村民的角度来看，违章建设的厂房、工
15、棚出租的租金不能通过合法途径收回来，感情上是很难接受的。但早知如此何必当时，违法乱建的后果不是不知道的，只是在利益的驱动下冒险而已。同时，要指责的是我们的有关政府职能部门的失职、失察和纵容。假如政府职能部门对农村的违章建筑加大监督、惩罚力度，信任不会造成今日的尬尴局面。我们认为，对违章建筑的非法所得应予以依法收缴。这是法律的要求，也是规范房屋建筑、租赁市场的须要，这个代价迟早要有人来付出。更严格地说，行政执法部门没有对这种违章建设行为进行惩罚，已是很照看农村经济发展了。其实，这样的光收房租、坐吃山空的经济发展是没有多大价值的。建筑合同 篇5甲方：乙方：甲方在建房屋一栋，建筑层数两层，一层约平方
16、米，二层约平方米，由乙方承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则，确保工程平安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲方供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙方根据设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落
17、水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币大写：元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30%，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成其次层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%，预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。五、双方责任甲方负责水电到位供应及原材料刚好进场，每日午餐乙方必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责
18、返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、留意平安劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙方施工人员因自身缘由或乙方平安防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必需在年月日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙方不能因各种缘由拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出安排，以便刚好筹备。九、后期修理因乙方质量问题所产生的修理费用由乙方担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜，双方协商解决，按国
19、家以及本地标准从严执行。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：乙方签字(章)：合同范本2发包人(全称)：_承包人(全称)：_发包人、承包人依据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修方法，经协商一样，对_(工程全称)签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。详细保修的
20、内容，双方约定如下：_.二、质量保修期双方依据建设工程质量管理条例及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理运用年限;2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年;3.装修工程为_年;4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年;5.供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期;6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年;7.其他项目保修期限约定如下：_.质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。三、质量保修责任1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可
21、以托付他人修理。2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修。3.对于涉及结构平安的质量问题，应当根据房屋建筑工程质量保修方法的规定，马上向当地建设行政主管部门报告，实行平安防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4.质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方担当。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：_.本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日承包人(公章)：_法定代表人(签字)：_年_月_日