《2022工程水电承包合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程水电承包合同_1.docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程水电承包合同工程水电承包合同1甲方：_乙方：_身份证号码：_联系电话：_甲方由于工程进展须要，拟将的水电安装工程以包工，包工具，不包料的形式托付乙方承包施工，经双方友好协商，一样达成协议如下：一、乙方工作内容：1、按图抽料，每工段提前三天以上写请购单，备料，验收材料质量，包工程施工所需的工具。2、包材料损耗（损耗按定额执行）。3、包预留套管，补钻孔，补套管，预埋给水管，浇捣修补砼洞口，填堵穿墙，穿梁管等。4、水工程总表后供水管，泵后给水管，消防管（不包泵房泵及限制设备）、其余地下室潜污泵包安装。5、包挖埋地水管，电管管坑回填工作。6、电施工程，除发电机及高压设备外，电柜下桩及表后的
2、其他工程按图施工。防雷连接（含套间内弱电部分的线管、底盒预埋接线及安装部分面盒），包灯具开关插座等安装工作。7、消防工程按图施工，自动报警系统由甲方另聘专业人士出结线图和指导乙方施工，乙方帮助线路设备和系统调试、其他工程图纸按二、工期：1、预埋每层段五小时内完成，每超期壹小时完成罚款贰佰元整，因甲方缘由未能按时完成的，乙方必需找甲方主管施工办理延时签证，无办签证的，视作超时处理。2、各系统工程，在甲方的材料供应保障前提下，须在甲方拆完排栅之日起，_天内完成施工任务，交给甲方正常运用，每超期壹天罚款伍佰元每套。3、每层段底盒，线槽管线安装，在完成砌砖过三天候干期后，四天内完成交甲方抹灰施工，每超
3、期壹天罚款伍佰元整。4、由于乙方人力不足或技术较差无法完成甲乙双方约定分项工作量及工期的，甲方可随时派员介入参加施工，每工日扣乙方捌拾元整。三、工程包干工价：1、消防工程含电控工程部分，按每_建筑面积。2、给水工程及电工程含弱电，按每_建筑面积。3、终止合同，人工费只支付四、付款方法：1、按每工日预支付元整，凭出勤登记表预付，考勤表由主管施工及项目经理签名认定。2、拆除排栅经工程验收初步合格后，付款至85%（含全部预付款在内）；余款15%，综合验收合格后，支付10%，余款5%保修期满拾天内付清。五、双方责任：（一）甲方责任：1、供应水源，电源及场内施工道路，供应施工图纸派出专业施工员现场管理，
4、解决工程有关问题。2、负责办理工程变更手续，刚好通知乙方更改施工。3、组织各层段的隐藏工程验收，刚好提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。4、按合同规定按时支付工程款。5、刚好组织有关材料进场。6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常运用，甲方必需马上组织竣工验收，确保工、如期交付业主运用，假如甲方在乙方完成2个月内，还没有组织竣工验收，乙方可视作已验收，并追付工程余款，乙方进入工程的保修期内。7、甲方必需按月发放工人工资，如因工资不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期。8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必需按本合同结清余款，假如无法结清，按欠款追加甲方每天滞纳金5%、并可通过法
5、律手段进行追结。（二）乙方责任：1、按图抽料，填写材料申购单，负责保管领用后的材料，按图及按甲方要求，按进度要求进行施工。2、编制施工方案及施工安排，上交参与施工人员名单及组织架构表，按时参与平安学习及工程例会。3、负责对已完成的产品作产品爱护。假如属乙方自身破坏，追究乙方法律责任及索赔，如属他人破坏，乙方负10%的损失责任，并派工修复，材料由甲方负责。4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面对甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。5、按规定搞好文明施工及平安生产，由于乙方或员工违章作业，造成平安事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。6、材料超耗
6、的，全部按进货价乘以1.1倍扣罚乙方、节约的按进货价1.1倍嘉奖乙方，损耗量按广州市定额执行。7、按规定完成有关资料按时上交资料员。8、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定惩罚乙方。9、乙方包本工程修改人工费叁仟元以内，超过的按签证调整，每工日按伍拾伍元计算调增款。10、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。六、管理方法：1、乙方按甲方规定，全体员工必需办理工卡，戴好平安帽进场施工。2、乙方全部进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不赐予放行。3、按规定组织新工人进场时参与平安学习。4、材料抽样工作由乙方负责，送检由甲方负责，对材料
7、质量认为有疑问的刚好提出，保证工程质量。5、执行项目经理的指令性施工（现场班长：_联系电话：_）。6、若甲方供应住宿条件的，乙方每人每月交10元清洁费及床位费，宿舍内运用的水电费由乙方按好用支付，水每m2.60元，电每度1.20元。7、不得请甲方人员消遣，沐足，请客，送礼等，违者每次罚款壹仟元。8、班组进退场应做到场地交接工作，并填写工序交接表，做到工完场清。9、若施工期间，若该栋楼甲方有失窃，乙方班组应负责按比例赔偿甲方损失费。10、由于乙方技术低劣或人力不足无法按期按质交货的，甲方可终止合同。七、质量责任：1、乙方必需熟悉图纸，必需严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要
8、求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必需考试上岗。2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。八、平安责任：1、乙方必需为自己班组施工人员购买意外险。2、乙方无购买意外险，若乙方人员有发生工伤事故，必需负责工伤人员的一切赔偿，甲方若在事故中为乙方垫支了费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣回有关费用。九、其它：1、奖惩：质量优良且能文明施工及平安生产达到公司要求按搅拌桩实做工程量每米嘉奖壹元，没达到以上要求则按搅拌桩实做工程量每米罚款贰元。2、保证金：签定本合同的同时，乙方一次性交甲方伍仟元履约保证金，完成两层标准层后归还。3、保修期：保修壹年，日期由该楼综合验收之
9、日起计算。十、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。甲方代表签字：_乙方代表签字：_盖章：_盖章：_签定日期：_年_月_日工程水电承包合同2发包人：(以下称甲方)承包人：(以下称乙方)甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公允、公正合法执行劳务承包行为，双方协商订立合同以遵照执行。一 工程概况1.工程名称：望城才子城。2.工程地点：湖南省长沙市望城聚缘路喻家坡路。3.建筑面积:(B地开工面积约总建筑面积的234021.42平方米。住宅建筑面积176287.16平方米住宅商业建筑面积20372.91平方米地下室
10、面积27336.3平方米二 承包方式及承包内容1.承包方式：实行包工，包水电安装。2.承包内容：强电：防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒预留、预埋。 管内穿线及开关插座，灯具安装调试。户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位，调试检测。预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。专变部分：(不含人防部分的预留，预埋其人防配电系统。不含消防部分，其消防设备的预留、预埋。)配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱不在范围内，专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱，至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、一般照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)弱电：(消防、
11、电视、电话网络、对讲门铃不在范围之内。)给排水部分(主楼及商业。)给水：水表之后第一个阀门至户内的指定给水点，(不含立管安装)预留给水立管套管。排水：主楼内雨水、污水的排水立管、支管、排水管安装到雨水污水井内，含给排水的套管的套管的预留、预埋。三 施工工期总日历天数为 天。详细以阶段施工进度安排为准。(标准层施工，正常状况下必需保证4天/层楼)。四 承包单价地下室及商铺按建筑面积每平方 元/。住宅按建筑面积每平方米 元/包干。(按设计图纸建筑面积包干，建筑面积按最新国家标准。建筑工程，建筑面积计算规范计算。即本协议以承包范围所约定的工作内容和涉及完成本分项工程约束的附属工作。五 工程质量1.乙
12、方必需按图纸施工确保承包范围内的部分项目工程质量必需达到国家建筑安装工程质量验收评定标准凡不符合国家验收规范及甲方要求，甲方有权令其返工，返工全部工料费用由乙方负责并担当损失。2.严格执行质量、三检、制度。每道工序完成后，乙方进行自检、互检、交接检并作好记录。3.项目质检员根据国家建筑安装工程质量验收评定标准进行验收，要求全部分项目工程合格率达到90%。4.本工程质量检验标准为国家现行标准，以及建设方，监理方的相关规定执行。六 工程付款方式1.工程造价计算方法：依图纸要求的工程量施工，按建筑面积每平方米 元计算，不计取任何计时工。(达到标准化工程嘉奖1元/)。设计变更及工程量增加部分超5%日另
13、行计算，按甲方与建设单位的审计结果的定额干脆费中调增后人工费计取。定额外用工。(计时工)按每日 元计算。变更签证按定额实物量结算定额人工调整与地下室相同。七 结算及付款方式1.主体部分，工程进度达到0.000楼面付至已完成工程量的70%，0.000以上每月付款一次。按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。(一次预埋(每层)按 元/，二次预埋(每层)按 元/。2.装饰部分，穿线按灯具做给排水每月付款一次，按 元/乘以当月实际完成主体部分施工面积。3.余额在全部验收合格后，三个月内付到95%，剩余5%作为质保金，一年期满后一次付清。八 双方职责1.乙方听从开发商和总包的各项规章制度，并担当制度和
14、时间，节点施工的责任。2.乙方应加强施工现场管理，严格执行建设主管部，环保、消防、环卫等。有关部门对施工现场的管路规定，做到文明施工。3.乙方不能讲本劳务作业在转包给其他第三方，否则甲方有权解约本合同。4.乙方自行供应必要的劳保用品。5.乙方进入甲方施工区域的生产作业人员应出示作业人员身份证件，特种工种操作证等有效证件，进场工人必需是18至60的男性公民。要求身体健康，头脑醒悟，具有肯定的思想素养。6.材料节约，乙方在施工过程中必需疼惜材料，在保证质量进度的前提下尽可能的节约，杜绝奢侈，如检查发觉奢侈材料以100元/次罚款。7.甲方供应民工食宿条件，伙食由乙方负责。8.甲方供应施工所需图纸并指
15、导，监督施工。9.甲方刚好供应工程所需的各种材料。10.甲方供应塔吊，龙门吊等大型设备。11.甲方刚好供应技术交底，施工进度安排。12.甲方刚好检查乙方施工质量，施工进度等。刚好组织人员进行隐藏工程验收，中间验收及竣工验收。13.甲方供应民工劳务，工伤事故保险。14.乙方不得因甲方工资发放滞后而停工或罢工或无故影响工程进度形象。不行抗力是指大雨，强风，水灾，地震等自然灾难或因政府部门等第三方干预导致安装无法顺当进行。十 工伤事故责任分担1.3000元以内平安事故，由乙方担当。2.3000元以上平安事故，乙方担当3000元，其余的由甲方担当。十一 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约
16、方在担当上述违约责任后仍接着履行合同。十二 争议解决双方因履行本合同发生正义的协商解决，协商不成时向甲方工程项目所在地人民法院起诉。本合同一式三份，经双方签字后盖章生效，甲方执两份，乙方执一份，如有未尽事宜，另行签订补充协议。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日工程水电承包合同3甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及相关法律法规，遵循同等、自愿、公允诚信的原则，双方就清包事项达成一样，订立本合同。一、工程概括：1、工程地点：2、工程名称：3、工程总建筑面积：4、xx年至xx年xx月xx日，（因甲方因素拖延工期由甲方付乙方误工费，每个工人100元/天）。二、承包方式：包清工（
17、保质量、保进度、保文明施工）。三、承包范围：1、本工程安装水、电、暖、消防。（1）强电、预埋、二次配管、穿线、装灯及调试。（2）弱电、布管、二次配管、（不包含穿线、安装及调试）。（3）给水、预留、楼内主管、支管安装、压力调试。（4）排水、预留、楼内主管及支管安装。（不含楼外雨水管道）（5）暖气、预留、楼内主管及支管安装、挂片及压力调试。（6）消防、预留、楼内主管及支管安装、消防及压力调试。（不含消防电穿线及调试）以上工程按设计图纸的规范要求施工，如有变更，所需费用甲乙双方另议。四、付款方式：1、前期以生活费的方式付款，在没有停工的前提下，由甲方每月付给乙方贰万元生活费。主体完工后支付总工程款的
18、30%。2、进入安装阶段按每月75%结算。3、工程完工验收后由甲方支付乙方总工程款97%，留3%作为质保金，3月后一次付清。甲方将山东成武工程楼以/清包给乙方。五、工程机械：全部工具由乙方负担，并保证良好的运用性，工具消耗品由甲方负担（除胶带、锯条、PVC胶水）。六、文明施工、平安生产：乙方遵循甲方要求施工，要做到不违章作业，不野蛮施工，如因违反制度作业施工，所造成的罚款由乙方自行担当。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字后生效。甲方：乙方：身份证号：身份证号： _年_月_日 _年_月_日 工程水电承包合同4甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，
19、遵循同等自愿、公允诚信的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一样，签订本协议。一、工程概况1、工程名称：沁源县新天地商业步行街二期工程C区2、工程地点：沁源县构配件小区对面3、结构形式：框架结构，地下二层，地上局部四层。二、承包方式和价格及支付方式1、包工不包料的清包方式。2、承包价格：本合同实行固定单价：每建筑平米26元，建筑面积根据现场实际面积进行结算。工程施工过程中如出现图纸变更，变更工程量根据工程签证进行结算。3、支付方式：3.1主体完工，支付总工程款的40%。3.2户内线盒、户内表箱及墙体配管按总工程款的20%进行支付。3.3给排水及电器全部施工完毕后按总工程款的30%进行
20、支付。3.4竣工验收结束后半个月内，处扣除5%的保证金外全部结清。（工程质量保修1年，因装修破坏的脱离保修范围）。3.5月进度结算按以上4项单项式进行工程量计算及工程费支付。三、承包范围1、本建筑安装水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料和本工程的总施工合同范围所含的安装工程（乙方负责对消防线管进行预埋）。2、乙方应与甲方工期紧密协作，按期竣工交验。进场时间改变，甲方须向乙方提前15天通知赐予乙方打算。四、材料要求1、乙方向甲方供应材料单。甲方购买的水电施工材料，由乙方支配人员进行卸车和保管。乙方不得随意奢侈材料。不得私自用在与本工程无关的地方。乙方应刚好清点剩余材料并向甲方告知。废料由甲方
21、进行处理，乙方不得私自动用。（如变更导致材料剩余，乙方不担当责任，但是乙方必需依据后期施工状况调配运用。）2、甲方按期赐予乙方施工材料，以保证工程按期交工验收。甲方材料不得耽搁乙方施工，如导致乙方长期停工责任由甲方负责。（不行抗力的缘由除外）五、质量要求乙方在施工过程必需根据国家工程设计标准强制条文及建筑法的施工规范和操作规程，工程质量要求达到合格标准，双方如有对工程质量存在争议，以当地质量监督站及有关单位专家评定为准。六、平安文明施工要求1、乙方在整个施工过程中必需遵守国家平安规章、规程和规定的要求。保证施工现场工完料清和施工现场的清洁卫生。2、乙方在施工过程中必需佩带平安防护用品（如平安帽
22、、平安带等）。3、施工过程中出现的平安问题全部责任由乙方自己担当，与甲方无关。七、双方义务1、甲方义务1.1甲方向乙方供应施工图纸一套，并向乙方供应生活用房。1.2甲方向乙方完成技术交底及平安教化交底。1.3甲方和乙方共同购买大型施工机械（如套丝机、台钻、电焊机、切割机），如有损坏全部由乙方负责，施工完毕后归乙方全部。1.4甲方向乙方供应平安防护用具。1.5甲方按时给乙方支付完成的工程量约定的工程款，以保证工程的顺当进行。2、乙方义务2.1乙方根据甲方指定的施工进度安排投入足够的人力、物资保证工期和施工进度。乙方在施工期间没有甲方同意不得私自撤离人员。2.2遵守甲方的平安制度、落实平安措施、确
23、保施工平安。2.3乙方负责人对施工现场管理和材料与甲方项目部的对接工作。2.4工程完工后根据甲方要求将甲方供应的剩余材料做好清点工作，办理交接手续。2.5乙方负责施工现场的临时电安装和施工，并进行管理修理，保证施工现场正常运行。八、由下列状况之一，甲方将终止乙方合同，并处以适当罚款：1、由严峻危害甲方利益及行为的。2、对甲方支配的工程进度完不成，并整改见效不明显的。3、施工质量达不到要求的。4、违反劳动纪律或不听从甲方管理的。本合同一式三份，双方各执一份，报总公司一份，经双方签字盖章后生效，此合同具有法律效力，在履行合同过程中，若协商不成的向工程所在地的仲裁机构和法院进行裁决，双方履行合同全部
24、义务后，合同自行失效。甲方（签章）：乙方（签章）：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同5甲方：乙方：质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，据双方总合同约定，现将该工程全部水电安装作业价款如下约定：工程名称：工程地点：总建筑面积：一、承包方法：1、承包形式：单包工2、工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3、承包价格：(1)按国家招标建筑面积元。(2)消防施工按招标建筑面积7363每平方米 元。(3)外网管道施工每米元。(4)按图纸设计
25、和甲方要求，含施工前图纸变更，一次性包定。注：已施工完的安装项目和中途正在施工中的项目设计变更，其费用另算。二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。三、质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。四、平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合
26、国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。五、文明卫生1、现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。2、施工垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不窃窃私语、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间肯定要签定好职工治安责任制合同
27、。六、罚款制度施工不带平安帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款100元。七、保修：验收合格，双方签字之日起，保修一年。八、付款方式按工程进度付款。1、工程施工至车间照明线盒线管及一楼消防安装完，付人工费总造价
28、50%进度款。2、工程完工，一个月内付清工程总造价95%工程款。3、余款在保修期满付清尾款5%。九、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程水电承包合同6发 包 方：(以下简称：甲方)：承 包 方：(以下简称：乙方)：甲方现将杭州富力51号地块1#5#楼水电安装项目：PVC线管安装、镀锌线管安装、线管开槽、给排水管开槽、面板安装、灯带安装、灯具安装、灯盘安装、给水直管、排水直管安装、地漏安装、卫生间五金安装、淋浴花洒含龙头安装、洗手盆安装、坐便器安
29、装、水龙头安装、户内电箱安装，(按设计图纸内容)发包给乙方，根据中华人民共和国合同法并明确甲、乙双方责任、职权，经双方友好同等协商，一样达成如下条款：一、 承包方式：包工不包料。二、 承包范围：根据设计图纸内容，分包项目一次性包干，完成工程的增减项目，按分项工程单价增减。三、 工程进度：按工程进度施工安排和甲方要求。四、 承包单价：(后面附单价表)五、工程工期：自20xx年7月10日开工，至20xx年4月30日竣工(含晴雨天，节假日，完成节点按甲方要求)。六、劳动力：满意工程施工要求，初次进场保证人员最少10人并按工程须要和甲方要求增加人力并落实到现场。七、付款方式：每月按工程进度支付完成合格
30、工程量80%。八、工程结算：按实际施工量计算。九、甲方责任：甲方负责供应工程设计图纸，临时住宿设施，水源及电源，供应工程须要材料和属于大型施工机具：升降机，负责工程项目协调、管理、监督。十、乙方责任：负责工程施工，施工放线、定点、抄平、施工管理，质量限制，专项工程专人专管;负责承包项目全部一切须要施工工具(包括工具耗材)和相关小型施工工具(除属于大型施工工具：升降机)，负责甲方所供应的工具与设备保管(如若丢失和人为损坏由乙方负责)、材料进退场，并按指定地点归类堆放整齐;合理有序有安排支配工作，严格管理;施工过程做到文明施工、平安生产，杜绝奢侈材料，如发觉奢侈材料按价格加倍赔偿并按管理制度处理;
31、负责承包项目按质量按时间时完成，每道工序做到工完场清，当日当天清理干净;负责工程清洁和所承包项目成品爱护，并在验收前须全部再清洁检查，保证不遗留清洁问题，对所施工项目保证验收通过，若因施工不合格及不听从指挥造成返工，乙方负责赔偿并重新做到合格为止。十一、严格根据图纸及工程有关要求进行施工，保证按质按量按时完成工程项目，乙方自觉听从甲方施工员、管理人员的管理、指挥的施工监督，若乙方施工队违反，不听从管理或施工质量不合格，甲方有权随时停止乙方施工队施工，取消合同，所造成的一切损失均由乙方负责。十二、遵守工程规章制度、国家法律法规。全部进入施工现场施工人员必需戴平安帽，严禁穿拖鞋，违者每项每人每次罚
32、款30.00元;宿舍、厨房及施工区域等用电，严禁乱拉乱接，若实须要，须征得特地电工或管理人员同意，违者每次罚款200.00元;施工过程中所引起的工伤、亡事故20xx.00元以下乙方自负，超过协商处理或按保险公司规定赔偿;上班严禁游戏打闹，淘气捣蛋。乙方负责自身内部机构卫生、治安、一切事务等管理。严禁斗殴，如若发生吵架、打架等治安事故，乙方自行负全责。十三、本合同未尽事宜，双方协商解决。十四、本合同一式两份，双方各执一份，同样具有法律效力，自签订之日起本合同生效，工程完工验收完毕付清款项，本合同自然解除失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_
33、日 _年_月_日工程水电承包合同7甲方：乙方：质量是生命，平安出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程全部水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：一、承包方法：1、承包形式：单包，即包工不包料。2、工作量：工程上的水电安装;临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3、承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二、工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制定的
34、生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。三、质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格，争创优质主体。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。四、平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。乙方必需配备平安员，平安帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方(承包人)负责，甲方不担当任何责任。五、甲方负责肯定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。六
35、、文明卫生1、现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。2、职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并常常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用;厕所、水沟等要常常用水冲洗;地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮番值日，宿舍外的班组之间轮番值日，垃圾应运至指定堆放地点;剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内;不随地大小便、不说脏话、不窃窃私语、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍;听从门卫管理，遵守进出时间;语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间肯定要签定
36、好职工治安责任制合同。七、罚款制度施工不带平安帽罚款50元/人次;帽带不扣罚款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次;悬空抛物罚款100元/人次;井字架吊篮乘人罚款100元/人次;宿舍内私拉电线罚款50元/次;烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收;点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严峻的交当地执法部门处理;乱倒剩余饭菜罚款20元;在新建楼内大便罚款100元;不听从现场管理、指出问题而不刚好整改者罚款100元。八、合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和实行其他制约
37、措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。九、由甲方负责肯定的用电费用(30度/月)，超过规定用电量，由乙方自己负责。十、付款方式平常按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。十一、此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方：乙方：日期：日期：工程水电承包合同8依据国家建筑法、合同法。同等、公开、公允、自由的原则甲方现将广元利州区计生服务站综合楼水电安装承包于乙方，经双方同意协议如下：1.乙方应在甲方组织下按要求施工，如没按图纸
38、和甲方要求造成一切损失费用乙方自理，如甲方失误造成返工费用甲方负责，如图纸不合理之处乙方应同甲方协商后才能施工，否则造成返工费用乙方自理2. 乙方应提前三天提出所需材料，乙方要本着实事求是提报，假如材料造成大于百分之三的损坏和奢侈(不含提报数目误差)，甲方有权追究赔偿3. 乙方应做到每道工序完工场清，不能乱扔乱放，堆放到甲方指定位置。剩余材料刚好归库。材料到工地乙方自己负责下车，特别状况可以大家协商4. 乙方应在保质保量的前提下按甲方要求准时完工，甲方应在合同签订日期起五个月内主体完工否则乙方有权追究误工费用5. 乙方必需遵守甲方规章制度，文明施工、平安施工。假如违章操作造成一切平安事故乙方自
39、理6. 在工程中因停工、中途退出、不听从甲方管理清出场(乙方自身缘由)。甲方有权扣出全部工程款做为工程损失费用。7. 对于一切工具自己解决。甲方供应的工具竣工必需完好退回，损坏自理8. 甲方有权要求乙方临时调动，产生的工日，大工120元/日(8小时)付给乙方，外出用工甲方只负责车费，乙方应协作甲方调动9. 付款方式：预埋件每层完工。甲方将一个星期内付每层工程款百分之三十。每层穿线、插头、开关、箱子安装完工，甲方将一个星期内付每层工程款另外百分之三十。余下百分之四十款项竣工验收合格后一个月内付清价格：26元/，(按实际收方的建筑面积)甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定
40、代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程水电承包合同9甲方：_乙方：_兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺当进展，达到预期目的，依据经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。一、工程名称：食堂、宿舍二、工程地点：_三、承包方式：实行包工包料一次性包干，工程量、材料价格及费率不作调整，工程变更按实结算。四、施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装五、工程承包价的确定：按施工图预算总价元，给排水，下浮元（壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整），其变更部分下浮率同上。六、付款与结算方法：1、工程起先安装预付20%，计币2、
41、完成工程在万元；3、余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发觉质量问题，保修金按时退还。七、工程期限：从合同生效日起，乙方亲密协作土建同步施工，与土建同步竣工。八、工程质量验收：1、乙方严格根据施工图纸，各个单项工程及隐藏工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。3、乙方必需对用户负责，在交付运用的壹年内负责包修，保修范围：施工质量的包修费用由
42、乙方自理；材料质量的包修费用由乙方负担；因甲方运用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以解除或调换，费用由甲方自理。九、乙方必需重视平安生产，严格按平安操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方担当责任。十、其它：1、在施工中，甲方应尽量供应乙方在施工中的各种便利，主动做好协作协调工作。2、在施工之前，乙方所须要的加工场地，工具材料间由甲方供应负担解决。本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清甲方：_乙方：_法定代表人：_法定代表人：_电话号码：_电话号码：_开户银行：_帐号：_年月开户银行：_帐号：_日订立工程水电承包合同10甲方(发包方)：乙方(承包方
43、)：一、工程概况：_1、工程名称：_2、工程范围：_乙方按图施工，C区图纸范围内水电工的一切内容3、承包单价：_二、承包内容及范围：_1.乙方承包淮南高铁东站C区图纸范围内水电安装和施工，包括生活区内照明、临水设施的安装、拆装及日常修理工作等。2.乙方包工包料，涉及水电全部的材料及施工用到的工具。3.供应乙方承包范围内的工程计算，负责隐藏验收、材料报审、运用功能测试等技术资料的签证工作。负责竣工图编制、工程结算和审价工作。三、双方的权利和义务水电工程承包合同1、甲方供应必要的平安设施及生活设施及水电。2、乙方需严格遵守平安施工规范，听从项目管理人员的指导，施工过程中因乙方施工不当造成的平安事故由乙方全部担当，甲方概不负责。3、乙方必需严格执行项目部制定的进