《2022建设工程劳务分包合同.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程劳务分包合同.docx（127页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建设工程劳务分包合同建设工程劳务分包合同1工程名称： 祥隆万象城六区地下室、住宅工程甲 方： 烟建集团有限公司第三建筑安装分公司乙甲方（总承包人）：烟建集团有限公司第三建筑安装分公司 乙方 (劳务分包人)：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理方法及有关法律法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就工程施工劳务作业分包事项，协商一样，订立本合同，双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、结构类型：4、建筑面积及层数：约33000，地上18层地下一层二、劳务作业分包项目1、分包项目内容：工程施工图纸、图纸会审、设计
2、变更等设计文件涉及的基础、主体结构(包括二次结构)施工的钢筋（包括全部钢筋加工、安装、连接及焊接）、模板、混凝土、脚手架扎拆（包括悬挑脚手架的各种预埋、安装及固定、装饰阶段脚手架及立面水平防护措施的维护、清理、刷油和最终拆除、钢管分类堆放）、烟气道安装、后浇带、止水螺栓切割修补打磨、内外剪力墙对拉螺栓PVC管切割封堵、砌体（含钢丝网、植筋、构造柱、过梁、压顶）、人工协助回填土、基槽清理、基坑降排水等一切地基基础、结构主体施工和市级平安文明示范工地施工(施工范围内的全部场地硬化、场地以及内外道路卫生、临建及围挡搭设、拆除、临边、洞口防护等)、防护栏杆安拆、料台（包含施工电梯或物料提升机料台及钢管
3、支撑架体）的安拆、场地平整、周转器材进出场装卸车、各种机械设备防护棚和基础及临建设施基础的施工、各种铁件（钢板止水带、对拉螺栓等）的安装、各种预埋件的预埋（包括塔吊及物料电梯的地脚螺栓、附着铁件、工程施工图纸、图纸会审、设计变更等设计文件涉及的预埋）、预留洞的预留、预留洞口的后期封堵、塔机指挥、电工、门卫、帮助现场试验取样（包括钢筋、砼试块制作等）、主体结构通过市优质结构验收、省级平安文明示范工地验收等。2、施工现场质量、平安等不达标需整改的费用由劳务分包方负责；如发生罚款，外部主管部门惩罚的款项，劳务分包方100负责；内部相关部门惩罚的款项，劳务分包方200负责。三、履约担保乙方需向甲方供应
4、合同价款 %的履约保证金。履约保证金从甲方向乙方支付（含中间支付）的合同价款中按比例扣留。分包工程验收合格后一个月内，甲方将履约保证金转为工程款。若乙方违约或由于乙方缘由导致合同无法接着履行时，履约保证金不予返还，且甲方有权重新选择他人完成合同剩余部分的内容，并根据乙方投标时的价格和当地当期实际市场价格（二者比较，以高者为准），将剩余部分的工程款（包括相应的管理费、税金、平安文明施工、低值易耗辅材、小型设备）从结算中扣除。四、合同价款与支付1、价钱一次性包死，不再计取其它一切费用，工程量按现行建筑工程建筑面积计算规范（GB/T 50353-20xx）计算建筑面积。金额（大写）：元（人民币）￥元
5、（以甲方最终审计金额为准） 乙方确认并同意本建设工程施工劳务分包合同约定的一切条款，乙方不得因工程所属的材料、供应品及设备价格的涨跌，或因与本合同施工有关的工资及其他成本等费用的增加或者工程开工时间延后为由而要求调整分包价格。2、合同价款调整：当发生合同约定范围以外的工作内容、设计变更等需作合同价款调整的，其价款调整方法如下：变更内容增减总费用占本项目费用5%以内不予调整，若超过，则超过5%部分按实调整。现场签证零工按70元/工日、工程内容变更发生的增减定额工日按03消耗量定额34元/工日计算。经甲方项目部主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。3、工程量确认3
6、.1需现场确认的工程量，经甲方项目部施工员（或材料员）、主任工程师和项目经理签字并加盖项目部技术专用章确认后执行，否则视为无效。3.2 乙方向甲方提交已完劳务作业量报告的时间：4、合同价款支付合同价款的中间支付：次月10日前，甲方按审定后的月劳务费的支付给乙方（已扣留%的履约保证金和%的质量保修金）。5、竣工结算：分包结算经甲方审核签章后生效。主体验收合格后一个月内付款不少于分包工程总造价的70，工程竣工验收合格后一年内支付至分包工程总造价的90（其中10%可以物抵顶）；余5%作为质量保修金，保修期满一年内付清。五、施工工期1、自 年月日止。2、工期延误2.1 对于不行抗力、工程变更等缘由造成
7、工期延误，经甲方项目经理确认，工期相应顺延。2.2 非上述缘由造成未按合同工期交工的，施工工期每延误一天，按合同价款的 1 %扣减乙方的结算价款。3、工期提前施工工期按合同约定期限每提前一天，按合同价款的 %嘉奖。六、质量与检验1、按图纸设计的要求施工，质量、规格必需达到合格工程标准，并符合设计规范要求。主体达到市优质结构标准。砼墙板达到清水砼要求，不抹灰。执行国家建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-20xx）。本项分包工程详细执行质量验收规范（名称、编号）：建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-20xx）、混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-20xx）、砌体
8、工程施工质量验收规范（GB50203-20xx）、屋面工程质量验收规范（GB50207-20xx）、建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-20xx）、建筑装饰装修工程质量验收规（GB50210-20xx）等国家、地方现行施工规范、标准、规定，工程质量经有关部门核验，达到合格标准。达不到约定标准的，乙方应按甲方的要求返工。因乙方缘由达不到约定标准的，乙方担当返工的费用，工期不予顺延。七、其它1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签定补充协议。补充协议与本合同不一样的，以补充协议为准。2、双方应主动协作办理房屋租赁登记备案手续。3、本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不
9、成时，甲、乙双方均可向该房屋所在地人民法院提起诉讼。4、本合同自双方签字之日起生效，本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等效力。本合同生效之日，之前双方就房屋签订的租赁合同、补充协议自动终止。5、本合同之附件均为本合同不行分割之一部分。附件： 以下无正文。甲方（签章）：_乙方（签章）_授权代表（签字）：_ 授权代表（签字）_年_月_日 _年_月_日建设工程劳务分包合同2承包人（甲方）：地址：劳务分包人（乙方）：地址：为确保甲方承建的_工程劳务承包合同工程顺当完工，依据施工支配，甲方将_工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国合同法、建筑法的有关规定，为明确甲乙双方在施工过程中的职责，
10、经双方协商，签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、承包方式：二、工程期限1、开工日期：_年_月_日。2、竣工日期：_年_月_日。3、总工期为：共_个日历天。三、工程造价1、工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。2、本工程造价单项价格一次包死，不受天气改变、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不行抗力，双方协商解决（不行抗力是指当事人不能预见、不行避开、不能克服的事情）。3、单价：_；工程量：_；合同总价：_。四、工程结算1、施工期间甲方每月向乙方支付当月计量总
11、额的70%。乙方工程全部完工经甲方验收合格后支付至工程结算总造价的90%，甲方工程全部完成进入保修期后支付至95%，扣留的总造价的5%转为质量保证金。甲方每期向乙方支付款项时均应扣除：甲方向乙方所供材料费用、机械运用费用；乙方向甲方所借的费用；甲方向乙方开据的罚款票据金额；合同规定扣除的其他款项。2、乙方应合理运用甲方拨付的工程款，并不得挪用。每期工程款拨付时，乙方应将上期拨付资金运用状况上报甲方财务部门审核，同时将上月工人签字的工资表复印一份交到甲方财务部门。3、工程竣工结算以设计图纸和工程实物为依据，按乙方实际完成的且经甲方、监理、业主验收合格并经甲方工程部门复核认可的工程数量结算。4、本
12、质量保证金的比例为结算工程总造价的5%。缺陷责任期为甲方交工证书签发之日起_年，工程保修期为行缺陷责任期满之日算起_年。在工程缺陷责任期内或保修期内发生质量问题进行处理的费用从工程保留金扣除。五、材料设备的供应1、凡甲方统一选购的特别材料设备，未经甲方同意，乙方不得自购，一经发觉自行选购将按所列单价的_倍进行惩罚，且自购材料设备不得在本工地运用。甲方选购的材料设备不得用于其他工地，更严禁将材料出售。乙方超过安排运用材料设备_%的部分，甲方按合同执行期间市场最高价的_%对乙方加收资金占用费、选购保管费、补材料差价等费用。如乙方私自出售甲方供应材料，一经甲方发觉将按合同执行期间两倍对乙方进行惩罚。
13、2、水电由乙方自行解决，若利用甲方供电的，电费按_元/度收取，用电数量为正常消耗量加损耗量。六、施工图纸1、甲方在开工前5天内，向乙方供应一套复印的施工图纸。2、甲方供应的施工图纸、说明、技术交底和有关材料作为施工的有效依据，正式开工前由乙方会同甲方共同批阅，施工中如有疑问刚好向甲方专业工程师请示，由甲方专业工程师负责说明。3、非经甲方供应的施工图纸、技术交底，不能作为乙方永久性工程的施工依据。4、变更设计按甲方专业工程师书面供应的变更设计文件为准。5、乙方因施工须要依据设计图纸自行绘制的施工用图纸，必需报请甲方审核批准后方可运用。七、甲方的工作1、按本合同约定的分工范围和要求，供应工程所需的
14、主要材料和设备。2、负责对乙方进行施工技术交底，并对乙方工程质量、进度及平安文明施工进行监督。3、对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、平安生产、文明施工等进行监督检查，发觉问题刚好向乙方提出整改看法，必要时有时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。4依据施工现场状况刚好会同监理进行检查验收。5、按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。八、乙方的工作1、编制施工方案报送甲方，经甲方审定后组织实施。2、听从甲方、甲方上级主管部门及本工程业主、监理的规章制度和管理规定。3、坚持文明施工，做好施工现场环境爱护、劳动爱护和平安生产。4、乙方各操作人员必需持有
15、相关有效证件才允许上岗，不得无证作业。5、对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。6、刚好发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资7、在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。九、劳务分包人资质1、资质证书编号：_；2、资质专业及等级：_。十、工程质量1、乙方必需严格根据本工程设计文件、现行技术规范及相关工程施工规范组织施工，并随时接受甲方专业工程师和监理工程师的抽查和重点检查，并供应必要的检查条件。2、乙方所承包的工程，按本工程技术规范检查验收，工程质量保证合格率100%，优良率达到95%以上，并达到甲方项目质量安排的质量目标。3、凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程，
16、乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。若返工后仍达不到工程质量验收标准的，由乙方担当违约责任。十一、平安施工1、在施工中，乙方必需遵守国家和行业关于平安生产的规定，重视施工现场作业平安，制定平安措施，做好特别工种的劳动爱护工作。2、乙方负责施工范围内的平安事故处理及一切平安责任。乙方必需支配专业的平安管理人员，负责施工段内的一切平安，常常检查设备、机械、平安标记的完好状况，杜绝一切平安事故的发生。3、为了爱护工程、保障施工人员和群众的平安，在必要的地点和时间内，乙方应设置照明、平安警戒标记和看管。同时做好劳动爱护保证措施及相应工程项目要求的硬件措施，甲方不担当任何费用。4、一
17、旦发生伤亡事故，乙方必需马上通知甲方代表和急救机构，甲方代表应按规定向上级平安、建设主管部门报告。甲方应为抢救供应必要的条件，全部的费用由乙方担当，甲方不担当任何连带责任。十二、工程转包与分包本工程不允许分包或转包，若乙方违反这一规定，甲方有权单方终止本合同，并没收履约保证金。十三、违约责任1、因甲方责任和不行抗力缘由造成工程延误的，合同工期顺延。2、因乙方施工质量达不到设计和规范要求的，甲方有权要求乙方返工或返修，其费用由乙方担当，影响工期的，由乙方担当违约责任。3、因乙方责任导致工程不能接着施工的，甲方有权解除合同，由此造成的经济损失由乙方担当。4、若乙方不经甲方同意而自行终止合同，甲方有
18、权只按乙方所完成合格工程的工程量的60%予以支付，剩余的40%作为甲方对乙方的违约罚款，不再支付给乙方，同时没收履约保证金。十四、附则1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决并依据实际和须要签订补充协议，补充协议和本合同具有同等的法律效力。2、本合同自双方代表签字盖章后生效，合同履行完毕，自行失效。3、本合同一式份，双方各执份，具有同等法律效力。4、因履行本合同发生争议，双方协商不成的，双方均可向合同履行地的人民法院起诉。甲方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：代表人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日建设工程劳务分包合同3依照中华人民共和
19、国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，鉴于_(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一样，订立本合同。1.劳务分包人资质状况资质证书号码：_发证机关：_资质专业及等级：_复审时间及有效期：_2.劳务分包工作对象及供应劳务内容工程名称：_工程地点：_分包范围：_供应分包劳务内容：_3.分包工作期限起先工作日期：_结束工作日期：_总日历工作天数：_4.质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的建筑施工及验收规范和建筑安装工程质量评
20、定标准，本工作必需达到质量评定等级。5.合同文件及说明依次组成本合同的文件及优先说明依次如下：(1)本合同;(2)本合同附件;(3)本工程施工总承包合同;(4)本工程施工专业(分)包合同。6.标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：_.7.总(分)包合同7.1 工程承包人应供应总(分)包合同(有关承包工程的价格细微环节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人供应一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细微环节除外)的副本或复印件。7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细微环节除外)8.图纸8.1 工
21、程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人供应图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。9.项目经理9.1 工程承包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职称：_.9.2 劳务分包人委派的担当驻工地履行本合同的项目经理为_，职务：_，职务：_.10.工程承包人义务10.1 组建与工程相适应的项目经理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;10.2 除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并担当相应费用：(1)在_年_月_日前向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交
22、付要求为：_;(2)在_年_月_日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满意完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;(3)在_年_月_日前完成向劳务分包人供应相应的工程地质和地下管网线路资料;(4)在_年_月_日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)_;(5)在_年_月_日前向劳务分包人供应相应的水准点与坐标限制点位置，其交验要求与爱护责任为：_;(6)在年月日前向劳务分包人供应下列生产、生活临时设施：_，其交验要求与爱护责任为：_.10.3 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工安排
23、、物质需用量安排表，实施对工程质量、工期、平安生产、文明施工，计量析测、试验化验的限制、监督、检查和验收;10.4 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一支配技术档案资料的收集整理交工验收;10.5 统筹支配、协调解决非劳务分包人独立运用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;10.6 按时供应图纸，刚好交付应供材料、设备，所供应的施工机械设备、周转材料、平安设施保证施工须要;10.7 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动酬劳;10.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。11.劳务分包人义务11.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负
24、责，组织具有相应资格证书的娴熟工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵遵守法律律法规及有关规章制度;11.2 劳务分包人依据施工组织设计总进度安排的要求，每月底前天提交下月施工安排，有阶段工期要求的提交阶段施工安排，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工安排，以及与完成上述阶段、时段施工安排相应的劳动力支配安排，经工程承包人批准后严格实施;11.3 严格根据设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计细心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学支配作业安排，投入足够的人力，物力，保证工期;加强平安教化，仔细执行平安技术规范，严格遵守平安制度，
25、落实平安措施，确保施工平安;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;担当由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、平安事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;11.4 自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、运用状况，及其操作人员的有效证件、持证上岗状况;与现场其他单位协调协作，照看全局;11.5 按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作;11.6 按时提交报表、完整的原始技术经济资料，协作工程承包人办理交工验收;
26、11.7 做好施工现场地四周建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品爱护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行担当由此引起的一切经济损失及各种罚款;11.8 妥当保管、合理运用工程承包人供应或租赁给劳务分包人运用的机具、周转资料及其他设施;11.9 劳务分包人须听从工程承包人转发的发包人及工程师的指令;11.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应担当并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的全部义务及工作程序。12.平安施工与检查12.1 劳务分包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准进行施工，并随时接受行业平安检查人员依法
27、实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于劳务分包人平安措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人担当。12.2 工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反平安管理的规定进行施工。因工程承包人缘由导致的平安事故，由工程承包人担当相应责任及发生的费用。13.平安防护13.1 劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向工程承包人提出平安防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人担当。13.2 实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工
28、作(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前10天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的平安防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人担当平安爱护措施费用。13.3 劳务分包人在施工现场内运用的平安爱护用品(如平安帽、平安带及其他爱护用品)，由劳务分包人供应运用安排，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。14.事故处理14.1 发生重大伤亡及其他平安事故，劳务分包人应按有关规定马上上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故处理。14.2 劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。15.保险15.1 劳务分包人施工起
29、先前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.2 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。15.4 劳务分包人必需为从事危急作业的职工办理意外损害必需，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：_.15.5 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任实行必要的措施，防止或削减损失。16.材料、设备供应16.1 劳务分包人应在接到图纸后_天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应安排(详细表式见附件
30、一);经确认后，工程承包人应按供应安排要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并刚好交付;须要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必需刚好进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。16.2 劳务分包人应妥当保管、合理运用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并担当因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。16.3 工程承包人托付劳务分包人选购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)_.16.4 工程承包人托付劳务分包人选购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭选购凭证，另加%
31、的管理费向工程承包人报销。17.劳务酬劳17.1 本工程的劳务酬劳采纳下列任何一种方式计算：(1)固定劳务酬劳(含管理费);(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;(2)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量。17.2 本工程的劳务酬劳，除本合同17.6固定的状况外，均为一次包死，不再调整。17.3 采纳第(1)种方式计价的，劳务酬劳共计_元。17.4 采纳第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元;_，单价为_元。17.5 采纳第(3)种方式计价的，不同工作成果的计价单价分别为：_，单价为_元;_，单价为_元。1
32、7.6 下列状况下，固定劳务酬劳或单价可以调整：(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的改变幅度超过_%，按改变前后价格的差额予以调整;(2)后续法律及政策改变，导致劳务价格改变的，按改变前后价格的差额予以调整;(2)双方约定的其他情形：_.18.工时及工程量的确认18.1 采纳固定劳务酬劳方式的，事故过程中不计算工时和工程量。18.2 采纳按确定的工时计算劳务酬劳的，由劳务分包人每日将供应劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。18.3 采纳按确认的工程量计算劳务酬劳的，由劳务分包人按每月(或、旬、日)将完成的工程量报过程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计
33、图纸范围和劳务分包人缘由造成返工的工程量，工程承包人不予计量。19.劳务酬劳的中间支付19.1 采纳固定劳务酬劳方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：(1)合同生效即支付预付款_元;(2)中间支付：_.19.2 采纳计时单价或计件单价方式支付劳务酬劳的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_.19.3 本合同确定调整的劳务酬劳、工程变更调整的劳务酬劳及其他条款中约定的追加劳务酬劳，应与上述劳务酬劳同期调整支付。20.施工机具、周转材料供应20.1 工程承包人供应给劳务分包人劳务作业运用的机具、设备，性能应满意施工的要求，刚好运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务
34、分包人运用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合同托付劳务分包人选购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证施工须要。如须要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。20.2 工程承包人应供应施工运用的机具、设备一览表见附件二。20.3 程承包人应供应的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三。21.施工变更21.1 施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并供应变更的相应图纸和说明。劳务分包人根据工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;(2)增减合
35、同约定的工程量;(3)变更有关的施工时间和依次;(4)其他有关工程变更须要的附加工作。21.2 因变更导致劳务酬劳的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人担当，延误的工期相应顺延;因变更削减工程量，劳务酬劳应相应削减，工期相应调整。21.3 施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的干脆损失，由劳务分包人担当，延误的工期不予顺延。21.4 因劳务分包人自身缘由导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务酬劳。22.施工验收22.1 劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告
36、，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未租织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐藏工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并担当由此导致的工程承包人的相关损失。22.2 全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其发包的劳务作业的施工质量不再担当责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人担当。23.施工协作23.1 劳务分包人应协作工程承包人对其工作进行的初步验收，以
37、及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务分包人工作内容、施工场地的检查、隐藏工程验收及工程竣工验收;工程承包人或施工场地内第三方的工作必需劳务分包人协作时，劳务分包人应按工程承包人的指令予以协作。除上述初步验收、隐藏工程验收及工程竣工验收之外，劳务分包人因供应上述协作而发生的工期损失和费用由工程承包人担当。23.2 劳务分包人按约定完成劳务作业，必需由工程承包人或施工场地内的第三方进行协作时，工程承包人应协作劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的协作，且工程承包人应担当因此而发生的费用。24.劳务酬劳最终支付24.1 全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向
38、工程承包人递交完整的结算资料，双方根据本合同约定的计价方式，进行劳务酬劳的最终支付。24.2 工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，赐予确认或者提出修改看法。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务酬劳尾款。24.3 劳务分包人和工程承包人对劳务酬劳结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。25.违约责任25.1 当发生下列状况之一时，工程承包人应担当违约责任：(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务酬劳;(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他状况。25.2 工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不
39、按约定支付劳务酬劳或劳务酬劳尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务酬劳的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日_的违约金。25.3 工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金_元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。25.4 当发生下列状况之一时，劳务分包人应担当违约责任：(1)劳务分包人因自身缘由延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付_元的违约金;(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付_违约金;(3)劳务分包人不
40、履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金_元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。25.5 一方违约后，另一方要求违约方接着履行合同时，违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。26.索赔26.1 工程承包人依据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以主动协作，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。26.2 在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等依据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应当实行一切合理步骤，向发包人主见追加付款或延长工期。当索赔胜利后，工
41、程承包人应当将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。26.3 当本合同一方向另一方提出索赔时，应有正值的索赔理由，并有索赔事务发生时有效的相应证据。26.4 工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人担当责任的其他状况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能刚好得到合同酬劳及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：(1)索赔事务发生后21天内，向工程承包人项目经理发出索赔意向通知;(2)发出索赔意向通知后21天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失报告及有关资料;(3)工程承包人项目经理在劳务分包人送交的索赔报告和
42、有关资料后，于21天内赐予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后21天内未赐予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;(5)当该项索赔事务持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事务终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)(4)规定相同。26.5 劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。27.争议27.1 工程承包人和劳务分包人在履行合同时
43、发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采纳下列第_种方式解决争议：(1)向_仲裁委员会申请仲裁;(2)向人民法院起诉。27.2 发生争议后，除非出现下列状况，双方都应接着履行合同，保持工作连续，爱护已完工作成果：(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;(3)仲裁机构要求停止合同工作;(4)法院要求停止合同工作。28.禁止转包或再分包28.1 劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法担当责任。29.不行抗力29.1 本合同中不行抗力的定义与总包合同中的定义相同。29.2 不行抗力事务发生后，劳务分包人应马上通知工程承包人项目经理，并在力