《用工协议书范文集合9篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《用工协议书范文集合9篇.docx（33页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、用工协议书范文集合9篇用工协议书范文集合9篇在现实社会中，用到协议的地方越来越多，签订签订协议能够使事务的结果愈加完美化。我敢肯定，大部分人都对拟定协议很是头疼的，下面是我收集整理的用工协议书9篇，希望对大家有所帮助。用工协议书篇1甲方:乙方:签发日期:年月日甲方:XXXXXXXX工程有限责任公司乙方:经双方协商,乙方自年月日至年月日止与甲方结成工程施工合作伙伴,为甲方提供劳务保障。为工程项目的正常进行,双方责任承当责任如下:第一条:甲方工作1-1、甲方指定XXX为法人劳务协议委托人,本协议书内的所有通知、变更、签证必须有甲方的法人委托人签字后生效,甲方的委托人如有变动,以甲方书面通知为准。1
2、-2、甲方在各施工项目开工前一周内,向乙方通报该工程项目全部的内容、大概情况、要求。1-3、甲方负责与建起方(业主),总包方,监理公司的接洽,负责施工现场的管理和监督。1-4、甲方在协议期内,有对乙方人员进行教育、指导、帮助的权利。如发现乙方有违法、违纪及违背协议书条约的行为,可有权终止协议。1-5、甲方根据乙方施工作业完成额情况,计发相应的劳动报酬。第二条:乙方工作2-1、乙方按甲方要求承当施工作业项目,并按甲方要求完成施工进度,确保工程质量,如有违约行为,甲方有权终止协议,限期退场,由此发生的一切经济损失均有乙方负责。2-2、乙方进入施工现场,应符合（XX市建设工程施工现场管理规定施行细则
3、）的通知(XX)X建设字423号,（XX市建设工程施工现场环境保护工作）的通知(XX)X建设字第XX号,和（XX市建设工程施工现场保卫工作基本标准）的通知(XX)X建设字第XXX号的要求,如乙方未按上述文件要求而造成工程、财产损失及人身伤害(包括第三者)均有乙方承当责任。2-3、施工前三天,乙方应向甲方提交施工方案及进度计划。乙方搭建临建必须经甲方审批后方可施工,并应严格按文明施工要求施工。2-4、乙方在现场施工中,不得损坏周围建筑、设施及水、暖、电、地下管线,若有损坏造成损失,均由乙方承当责任及赔偿损失,并在劳务报酬中扣除。2-5、乙方负责对工程的成品保护,直至验收报告合格后交付甲方。2-6
4、、乙方不能按要求按期完工,应承当由此造成的经济损失,工期不顺延。第三条检验及验收3-1、乙方应认真按规范及甲方要求进行施工,并随时接受甲方检查。3-2、工程中凡隐预检项目,乙方应提早准备自检验收记录,在自检基础上经甲方验收后合格后方可进行隐蔽和下一道工序施工。3-3、经甲方检验,因乙方原因工程达不到质量要求,由乙方承当由于返工造成的工料损失及全部费用,工期不予顺延,乙方并承当违约责任。第四条工期延误4-1、乙方未能按规定工期完工,每延误一天罚违约金:X%(按本工程造价)计算,造成工程总体工程延误,乙方要承当给建设方造成的经济损失的赔偿。4-2、在同一天内停水、停电累计超过X小时,须经甲方现场负
5、责人认可签字,因而、受影响的工种工期顺延一样时间,无甲方现场负责人签字无效。第五条施工报酬及结算5-1、根据各单项工程施工方式不同,以各单位工程的施工约定条款为准。5-2、付款方式:按单项施工约定日期扣X%的质保金(一年)。5-3、结算方式:按单项施工协议或XXXX概算定额。第六条保修条款6-1、保修期:壹年6-2、保修内容:所承当的项目范围内。第七条本协议自甲、乙双方签字、盖章后生效。本协议一式三份,甲方两份,乙方一份。甲方:乙方:经办人:日期:用工协议书篇2乙方签订劳务用工协议后,在试用期内经发现不符合录用条件的,立即解除其劳务用工关系;劳务用工协议期满,如甲方继续留用乙方,可续签协议。甲
6、方不再留用,劳务用工协议即时终止;劳务用工协议(下面简称甲方)聘用(下面简称乙方)身份证号:,甲方分配乙方从事工作,甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议。一、协议期限:本协议有效期限自年月日起至年月日止;其中试用期为个月。二、用工约定:1、乙方签订劳务用工协议后,在试用期内经发现不符合录用条件的,立即解除其劳务用工关系(试用期内按实际日工计酬);2、劳务用工协议期满,如甲方继续留用乙方,可续签协议。甲方不再留用,劳务用工协议即时终止;3、劳务协议期内乙方要求辞职,应提早三十日以书面形式通知甲方。三、工作职责:1、要遵从甲方的工作安排,服从分配,按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成
7、工作;2、要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪保证出勤;3、要认真执行（岗位责任制度）、（安全操作规程）、（安全防火制度）,杜绝各类事故发生。如违背安全操作规程、违章作业,出现工伤事故本人应负一定责任;4、不得以任何形式向外界泄露甲方的信息、资料等,乙方在聘用期间不得损害甲方利益,出于个人行为而给甲方带来经济损失的,乙方必须承当全部责任。四、工作时间:1、乙方在甲方工作期间,执行每周40小时工作制。需加班的,甲方将按（劳动法）的规定予以支付相应报酬。2、乙方必须规定的劳动日数出满勤,缺勤者必须提早一天以书面的形式向甲方业务(工作)主管请假,否则按旷工处理,主管应在请假
8、单上签字,并做好保存,以便月底报考勤计工资时备查。3、凡缺勤者均扣发当日工资,但缺勤休假不得超过天/月,凡超过者,按不胜任岗位工作予以解除劳务协议。五、劳动保护和劳动条件:甲方根据工作需要,向乙方提供必要的劳动工具和劳保用品,乙方调出时需将劳动工具归还甲方。六、劳动报酬:1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;2、执行定时工作制的乙方为甲方工作,甲方每月日以货币的形式支付乙方工资,工资不得低于北京市最低工资标准。试用期工资元。七、保险福利:甲方根据国家和劳动部门有关规定为乙方缴纳养老保险、失业保险、基本医疗和工伤保险。八、有下列情形之一,甲方可解除本协议:1、乙方违背甲方劳动纪律、规章制度的;
9、2、因乙方渎职,给甲方利造成损失的;3、不服从分配,有违法、违纪行为者;4、不执行（岗位责任制度）、（安全操作规程）、（安全防火制度）,造成质量和安全防火责任事故者;5、隐瞒身体健康情况并影响工作者;6、乙方被依法追查刑事责任或劳动教养的;7、甲方宣告解散的。九、其它:1、双方必须严格遵守履行本协议,任何一方不履行协议,根据情况给予经济补偿;2、本协议经甲、乙双方签字后生效;3、本协议未尽事宜,经甲、乙双方协商一致后,进行修订和补充;4、本协议一式二份,甲、乙双方各执一份。甲方:乙方:代表:XXXX年XX月XX日用工协议书篇3甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：因工作需要，甲方聘用乙方从事大棚
10、蔬菜生产劳务，根据有关规定，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议，共同执行。一、协议期限：本协议有效期限自年月日起至年月日止;二、用工约定：1、劳务用工协议期满，如甲方继续留用乙方，可续签协议。甲方不再留用，劳务用工协议即终止;2、劳务协议期内乙方要求辞职，应提早十五日以书面或口头形式通知甲方。三、工作职责：1、乙方要遵从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作;2、乙方要自觉遵守甲方的各项规章制度和规定。做到遵章守纪保证出勤;3、乙方要认真执行（岗位责任制度）、（安全操作规程）、杜绝各类事故发生;4、乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方
11、带来经济损失的，乙方必须承当全部责任;四、工作1、乙方在甲方工作期间，执行每日8小时工作制。需加班的，甲方将按（劳动法）的规定予以支付相应报酬;2、乙方必须在规定的劳动日数出满勤，缺勤者必须提早一天以书面或口头形式向甲方请假，否则按旷工处理(旷工者每个工作日扣发20元工资);3、凡缺勤者均扣发当日工资，但缺勤休假不得超过天，凡超过者，按不胜任岗位工作予以解除劳务协议;五、劳动保护和劳动条件：1、甲方应根据工作需要，向乙方提供必要的劳动工具和劳保用品，乙方调出时需将劳动工具归还甲方;2、甲方不得无理或以不正当理由解聘乙方;3、甲方在此期间应主动对乙方进行技术培训和指导;4、甲方应对此期间乙方的工
12、伤事件负相应的责任;六、劳动报酬：1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则;2、执行定时工作制的乙方为甲方工作，甲方每日应以不少于40元人民币支付给乙方;七、有下列情形之一，甲方可解除本协议1、乙方违背甲方劳动纪律、规章制度的;2、因乙方渎职，给甲方利造成损失的;3、不服从分配，有违法、有严重违纪行为的;4、不执行（岗位责任制度）、（安全操作规程）的;5、乙方被依法追查刑事责任或劳动教养的;6、乙方有违背计划生育政策的;7、甲方宣告解散的;九、其它：1、双方必须严格遵守履行本协议，任何一方不履行协议，根据情况给予经济补偿;2、本协议经甲、乙双方签字后生效;3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致
13、后，进行修订和补充;4、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方：乙方：年月日用工协议书篇4甲方：乙方：文化程度及最高学历院校：性别：居民身份证号码：根据国家法律的规定，甲乙双方经平等协商同意，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同期限类型为期限合同。本合同生效日期年月日，其中试用期天。二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位工种工作。第三条乙方应根据甲方的要求，按时完成规定的工作数量，到达规定的质量标准。第四条甲方安排乙方执行工作制。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件，建立工作流程。第六条甲方负责对乙方进行政治思想、职业道德、业务技术、劳动安全及有关
14、规章制度培训。三、劳动报酬第七条甲方的工资分配应遵循按劳分配原则，实行同工同酬。第八条执行不定时工作制乙方完成规定的工作任务，甲方每月日以货币形式足额支付乙方上个月工资，工资不低于元，其中试期间工资为元。四、保险福利待遇第九条甲乙双方协商同意，正式聘用工作6个月后按国家和北京市社会保险的有关规定交纳职工养老、失业和大病医疗统筹及其他社会保险费用。第十条甲方为乙方提供下面福利待遇：五、劳动纪律第十一条乙方应遵守甲方依法制定的规章制度；严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、工作规范；保守在工作中知悉的甲方的商业机密；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。第十二条乙
15、方违背劳动纪律，甲方可根据本单位规章制度，给予纪律处分，直至解除本合同。六、劳动合同的变更、解除、终止、续订第十三条订立本合同所根据的法律、行政法规、规章发生变化，本合同应变更相关内容。第十四条订立本合同所根据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的，经甲乙双方协商同意，能够变更本合同相关内容。第十五条经甲乙双方协商一致，本合同能够解除。第十六条乙方有下列情形之一，甲方能够解除本合同：、在试用期间，被证明不符合录用条件的；、严重违背劳动纪律或甲方规章制度的.；、严重渎职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；、被依法追查刑事责任的。第十七条下列情形之一，甲方能够解除本合同，但应提早三十日以书
16、面形式通知乙方：、乙方患病或非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事甲方另行安排的工作的；、乙方不能胜任，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；、双方不能根据本合同规定就变更合同达成协议的。第十八条甲方接近破产进行法定整顿期间或者经营发生严重困难，经向全体职工讲明情况，能够解除本合同。第十九条乙方解除劳动合同，应当提早三十日以书面形式通知甲方。第二十条本合同期限届满，合同即终止。双方当事人在本合同期满前天向对方表示续订意向。甲乙双方经协商同意，能够续订合同。七、经济补偿与赔偿第二十一条甲方违背本合同约定的条件解除劳动合同或给乙方造成损害的，应按损失程度承当赔偿责任。第二十二条乙方
17、违背本合同约定的条件解除劳动合同或违背本合同约定的保守商业机密事项，对甲方造成经济损失的，应按损失的程度依法承当赔偿责任。第二十三条乙方解除本合同的，凡由甲方出资培训和招接收的人员，应向甲方偿付培训费和招接收费。其标准为：服务工作每满一年按培训费和招接收费总额的递减；服务工作满五年不再偿付。八、劳动争议处理第二十四条因履行本合同发生的劳动争议，当事人能够向本单位劳动争议调解委员会申请调解；调解不成，当事人一方要求仲裁的，应当自劳动争议发生之日起六十日内向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方可以以直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对裁决不服的，能够向人民法院提起诉讼。第二十五条本合同一式两分，
18、甲乙双方各执一份。其他讲明补充甲方盖章乙方签章法定代表人或委托代理人签章签订日期年月日用工协议书篇5甲方：山丹县鑫马电力有限责任公司乙方：窑街煤电集团山丹县长山子煤矿为明确双方的责任和义务，根据（中国电力法）、（供电营业规则）、（中国合同法）等相关规定，经甲乙双方协议一致，签订本协议书，双方共同信守，严格履行。一、乙方委托马营35KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV马煤3516线路及马营110KV变电站至窑街煤电集团长山子煤矿35kV线路，线路长度43公里。二场六队至窑街煤电集团长山子煤矿水源井10KV线路，线路长度6公里。属专用线路，产权属乙方所有给山丹县鑫马电力有限责任公司对该线路进
19、行日常维护运行管理。二、维护管理项目：1、对线路进行日常巡视、维护、定期消缺检修。2、对线路走廊进行定期清理，对线路保护区内影响线路运行的树木进行定期砍伐和修剪。3、定期常规线路巡视，每月一次。4、故障巡线，应急抢修。5、线路通道清理，每年一次。6、煤矿35KV变电站内设备的预试，每年一次。三、维护管理费含人工费、交通费、预试费、应急费等，共计每年伍拾陆万元560000.00元。支付方式：协议双方签字后，甲方出具全额发票，乙方在收到发票七个工作日内支付甲方90%的维护管理费504000.00元，协议到期后七个工作日内支付10%的维护管理费56000.00元，逾期乙方将承当违约责任。四、甲方责任
20、：1、甲方应严格遵守协议，按35kV及10KV线路检修规程进行日常巡视、维护、定期消缺，发现问题及时处理，保证线路正常运行。2、甲方发现线路有紧急缺陷故障时，应及时通知乙方，乙方并配合进行抢修处理。3、发生由于不可抗力造成的线路倒杆断线事故，甲方能够协助乙方进行抢修，但所发生的费用由乙方承当。五、乙方责任：1、消缺检修需停电时，乙方应当给予配合，并负责对内、外协调，办理相关手续，准备应急自备电源。2、线路进行停电消缺检修时，停电检修方案报乙方，详细停电时间由双方协商确定。3、因第三方责任造成损失，由乙方负责承当维护费，乙方可向第三方责任人进行索赔。4、在供电设施上发生事故引起的法律责任，由产权
21、所有者乙方承当发生事故引发的法律责任。六、争议解决方式：甲乙双方在履行本协议发生争议时，应依本协议书之原则协商解决、协议不成时，双方共同提请电力管理部门行政调解或向人民法院提起诉讼解决。七、其他：1、签订本协议时，甲乙双方应将线路有关技术资料交接清楚后，方可签订本协议。2、未尽事宜根据（中国电力法）、（供电营业规则）、（中国合同法）等有关法律规定办理。如遇国家法律、法规政策调整时，按规定修改补充本协议有关条款。八、本协议一式四份，甲乙双方各执二份。甲方签章：乙方签章：签约人：签约人：年月日年月日用工协议书篇6甲方：乙方：一、合作方式：甲方荣成装饰公司所签定装饰工程由乙方进行施工。甲方应保证乙方
22、的工程量，乙方应如期保持保量的完成。二：甲方要求：1、要求乙方遵守公司规章制度，遵守公司领导安排，如不遵守按工程部处罚条款进行处罚，所有施工安全由乙方负责。2、乙方应在规定的工期内按质按量的完成甲方的工程，如超期，每超一天按工程款的2%赔偿甲方。3、施工期内乙方应注意安全，甲方一律不承当安全方面的责任。4、乙方必须保守公司商业机密。5、乙方在现场施工期间必须遵从甲方施工监理安排工作时间和其他事宜。服从公司派单。三、乙方义务：1、乙方遵守公司规章制度，遵守公司领导安排，如不遵守按工程部处罚条款进行处罚，所有施工安全由乙方负责。四、甲方义务：1、甲方应在乙方施工完成合格的情况下保证资金的支付，工程
23、上有难度的问题公司应配合工程部及时解决。五、所有详尽的标准、制度，请参照公司质量验收标准、员工处罚例、财务制度，违者自行负责。六、乙方出现一切事故与本公司无关买保险除外。七、每一位施工人员进入工地必须穿规定的工作服，工地上禁止地上有烟斗，工地上严禁大声喧哗，严禁讲粗话，凡发现一次；罚款20-100元。八、任何施工人员严禁与客户发生争吵，严禁向客户借钱，严禁向客户索要任何东西，此种情况发现一次，罚款200-500元，情节严重的直接开除不用。九、工地上特殊情况通知下一小时内必须无条件赶到，否则罚款200-500元。十、必须买人身意外伤害保险。十一、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，如有未尽事宜甲
24、、乙双方协商解决。甲方：乙方：年月日年月日用工协议书篇7甲方用人单位名称：地址：性质：法定代表人委托代理人：乙方劳动者姓名：性别：出生年月：家庭住址：居民身份证号码：甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立本协议，共同遵守本协议所列条款。第一条本协议自XX年2月15日起至XX年8月14日止。期限为6个月。第二条根据甲方工作需要，乙方同意担任木工工作，负责甲方维修的工作。经甲、乙双方协商同意，能够变更工作岗位工种。第三条乙方应根据甲方的要求，按时完成规定的工作数量，到达规定的质量标准。第四条甲方要严格执行国家和省有关劳动保护的法律、法规和规章制度，为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具及劳动保
25、护用品，制定操作规程、工作规范和劳动安全卫生制度及其标准。第五条乙方每日工作4小时，每小时工资6.8元。第六条甲方每月14日和30日以法定货币形式足额支付乙方工资。第七条因乙方个人工作效率低导致延长工作时间属个人行为。第八条乙方应遵守甲方制定的规章制度；严格遵守劳动安全卫生、生产工艺、操作规程和工作规范；爱护甲方的财产，遵守职业道德；积极参加甲方组织的培训，提高思想觉悟和职业技能。第九条甲乙双方能够随时解除本协议。第十条若甲方情况出现变化，则本协议自行终止。第十一条本协议未尽事宜，双方可另协商解决。第十二条本协议自XX年2月15日起生效，一式三份甲方持二份，乙方持一份。甲方：(盖章)乙方：(签
26、名)法定代表人或(委托代理人)：(签名)年月日年月日用工协议书篇8甲方：乙方：根据（中国劳动法）和（中国合同法）根据甲方需要，与乙方达成了劳务协议。以及其他相关法律法规，完善劳务用工制度，规范施工现场外用管理，根据重庆亿泽建筑劳务有限公司（劳动管理办法），经甲乙双方自愿协商，达成下面共鸣。一、乙方个人情况：(一)姓名：性别：出生年月：年月日(二)身份证号码：(三)家庭住址：二、工程大概情况：(一)工程名称：(二)工程地址：(三)工作内容：模板分项工程(木工所有相关的工作及材料的分类清理、堆码)(四)工期：根据项目部的要求(五)质量等级：优质构造(垂直度8mm内，平整度8mm内，否则接受现场罚款
27、或影像资料作为证据进行处罚。三、严禁使用一下人员：(一)高血压;心脏病;癫痫;贫血病;痴呆症等疾病者。(二)年龄到达五十五者。(三)无上岗证也未到劳务分公司报名参加培训者。(四)严禁使用未满16周岁下面的童工。四、工资计价及发放(一)工资计价方式：按模板接触面积平方米元/(含钉子、铁丝)，计价方式分别如下：1、车库模板元/;2、裙楼模板元/(含钉子、铁丝);3、标楼含屋面、构架元/;(注：甲方要求更改图纸情况一律根据标楼平方计算)(二)发放时间及方式：从进场时根据实际情况按每月不超过1500元不等的借支，春节回家付清脱模工资，节后每月按完成脱模工程面积的90%支付，余款在将材料清理完毕、工程验
28、收合格，经现场结算扣罚款后一个月内付清。五、双方履行的权利的义务：(一)甲方的责任1、甲方必须为乙方提供必要的劳动安全防护用品及规定的劳动卫生条件和必要的生活条件。2、甲方必须遵守国家的劳动法进行用工，不得以暴力、威胁、非法限制人生自由或其他违背国家法律法规的手段强迫工人的劳动。3、甲方必须按时发放工人工资，若确有困难，要向乙方解释清楚，并做出发放工资的时间承诺。同时，乙方应理解甲方的实际困难，给予甲方工作上的支持。在甲方做出的承诺时间范围内，乙方不得四处游讲滋事，更不得有阻扰现场施工、扰乱社会治安、影响公司形象等情况发生。4、发放工资时，由甲方制度工资表，乙方签字领取，以此为证。(二)乙方的
29、责任1、服从甲方上级各部门的管理，乙方班组主要责任人应管好本人的工作和进度质量，主动配合现场管理进度、质量、安全和职业健康安全管理体系及项目部的各项规章制度。2、乙方服从甲方的日常工作管理，保证质量完成甲方安排的工作，正常情况下，乙方不得无故拒绝工作。若乙方不能根据甲方规定的质量、进度、安全文明施工的要求进行施工，甲方有权对乙方进行处罚，罚款从当月工资中扣除。3、根据公司及项目的安全文明施工管理条理进行作业，若自行违章作业，发生的安全责任事故自行负责，不得与甲方及上级管理部门发生纠纷。4、遵守国家各项法律法规以及政府部门的治安管理条理，不得与现场管理人员发生争论，更不得打骂、侮辱管理人员，否则
30、一切后果自行负责。5、乙方必须准确提供本人的身体状况、年龄等基本情况，若因乙方隐瞒本人的真实情况发生的安全责任事故，其经济损失和法律责任由乙方自行承当。6、乙方必须交本人有效身份证复印件。7、未完成量，未拆模楼每8元/计算扣除。8、如乙方中途不做，需提早一个月通知甲方，需到甲方找到人为止才能离开。没找到人之前，按工期保质保量继续完成。六、安全责任：乙方必须配合甲方施工现场管理人员进行安全教育，坐好安全防备工作，坐好安全施工、文明施工、严格遵守和执行各项安全制度，安全操作规程;乙方在施工现场内发生的伤及别人、他物或本身原因造成的伤、并残、亡等安全事故，每系300元内，均由乙方自行负责，超额部分根
31、据责任分担。七、本协议条款，双方共同遵守;未尽事宜，双方另签补充协议。八、本协议一式三份，甲乙各执一份，交劳务公司备案一份。九、本协议经甲乙双方签字后生效，具有同等法律效力。十、违约责任：若乙方未根据甲方现场要求完成工作任务，甲方只按工程量的60%结算并有权要求乙方出场，其余补偿下一个劳务笑班组。甲方(盖章)：乙方(签字)：二零年月日用工协议书篇9甲方：乙方：一、根据有关规定,甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上签订本协议，并承诺共同遵守。二、本协议期限:自20xx年4月1日起至20xx年10月31日止。三、工作任务1、甲方安排乙方在绿化工岗位，从事该岗位职责范围内的工作；2、根据工作需要，
32、甲方可调整乙方的工作岗位，乙方应服从甲方的工作安排和调配。四、劳动报酬：按甲方有关规定执行。五、劳动纪律1、乙方承诺在甲方工作期间，必须服从公司的安全管理，严格遵守公司的各项安全规章制度。2、乙方在施工期间必须穿着统一的安全反光标志服，如不穿标志服将不允许乙方上道工作，工作期间如将反光标志服脱掉，出现任何后果由乙方自负。3、乙方不得在作业区外活动或将任何施工机具和树苗等臵于作业隔离区以外，不准擅自变更交通标志和封闭区域。4、乙方在施工期间严禁酒后作业，如隐瞒公司饮酒上道，出现任何后果由乙方自负。5、乙方在施工期间严禁在高速公路上乱跑，不准随意横穿高速公路，如因工作需要必须穿越护栏的，必须遵从管
33、理人员的统一调度，否则出现任何后果由乙方自负。6、乙方在工作期间不遵守公司的安全规章制度或不遵从现场管理人员的指挥等造成不安全隐患、事故或人身伤亡事故的，责任由乙方全部承当。对因而造成甲方财物损失的，甲方有权要求乙方全额赔偿。六、协议的终止、续签和解除1、本协议期限届满时即终止,根据工作需要,在双方同意条件下,可续签协议。2、甲方可根据公司有关规定和生产施工状况解除本协议。七、本协议未尽事宜,双方可另行协商解决。发生争议如协商不成，可向有关部门申请调解或仲裁。八、本协议双方签字即生效。协议一式贰份，甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。甲方盖章：乙方签字：甲方代表：签订日期:20xx年xx月xx日【用工协议书范文集合9篇】