《实用的建筑合同范文汇总5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实用的建筑合同范文汇总5篇.docx（31页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、实用的建筑合同范文汇总5篇实用的建筑合同范文汇总5篇随着人们法律意识的建立，合同的类型越来越多，合同能够促使双方正确行使权利，严格履行义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我为大家整理的建筑合同5篇，欢迎大家共享。建筑合同篇1甲方：(项目部(施工局)全称)乙方：(营业执照登记名称，全称)按照（中国合同法）及其它有关法律、法规的规定，为确保工程优质、按期完工，甲乙双方本着诚实信誉原则，经自愿、平等协商就工程施工事项达成一致，且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定，并自愿履行由此产生的全部义务，特订立本合同。1、项目大概情况1.1项目名称：1.2项目地点：2、合同范围2.1主要
2、合同内容，详细以施工图(含业主同意变更的部分)为准。2.2主要施工工序(1)，(2)，(3)，以及为完成本合同工程所做的其它一切准备工作。2.3主要工程量序号项目单位数量备注2.4合同工期2.4.1开工日期年月日，完工日期年月日。节点控制工期见下表：节点工期要求序号项目名称完工日期备注2.4.2工期延误假如关键线路的节点工期在发生下面情形之一而造成工期延误，经甲方确认后，工期顺延：a.重大设计变更;b.不可抗力;c.由于业主原因要求停工;d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。2.4.3乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因而发生的费用向甲方书面报告，甲方就相关事项及时向业主提交报
3、告。如乙方未提交或逾期提交的，则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告，但遇业主不同意或不完全同意时，则乙方认可甲方因而采用的不同意或不完全同意的处理意见。2.4.4因乙方原因导致工期延误，工期不予顺延，且由乙方承当由此造成的一切经济损失和赶工费用。2.4.5业主及甲方需提早完成工期时，有关事宜由双方协商解决另行约定。3、承包方式根据本合同的施工内容及主要施工工序，乙方同意按(单价或总价)方式进行承包。本合同(单价或总价)在合同执行期间，无论工程量能否变化合同价格均不做调整。若在合同签订个日历天之后，因国家公布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，
4、并且主合同有相关补偿条款时，双方才能够协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨，合同单价或总价均不得调整。4、合同价格4.1合同总价合同总价：(人民币)大写元，小写：(含%税金)，固定总价/暂定总价。4.2合同单价合同单价见附件B（工程量计价清单）。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费，包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的
5、风险，风险费用已含在合同单价中，甲方不再承当由于任何风险引起的费用。4.3税费的承当营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承当，税金%;甲方负有代扣代缴的义务，并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中，由乙方自行缴纳。5、双方权利与义务5.1甲方权利与义务5.1.1甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。5.1.2甲方负责提供施工图纸、有关施工文件，并提供施工场所。5.1.3甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。5.1.4甲方负责组织现场调度会，协调现场施工。5.1.5甲方负责与
6、业主、监理工程师、设计单位的各种工作联络(包括协商、签证等)。5.1.6甲方负责向乙方发布书面开工通知，并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。5.1.7甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。5.1.8就承包工程范围内的有关工作，甲方随时能够向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失，含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承当，乙方同意从工程结算款中扣除。5.1.9甲方负责根据合
7、同约定支付工程款。5.1.10甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算，并按业主资金到位情况进行工程款的支付。5.1.11甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。5.1.12甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。建筑合同篇2建筑安装工程承包合同(B)发包方(甲方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_承包方(乙方)：_地址：_邮码_电话_法定代表人：_职务_按照（中国合同法）和_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：_四、工程范围和内容：全
8、部工程建筑面积_平方米。(各单项工程详见工程项目一览表)五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币_元，其中：人工费_元。(各单项工程详见工程项目一览表)第二条工程期限一、开完工日期：按照国家公布的工期定额，经双方约定，本合同工程开完工日期如下：全部工程自_年_月_日开工，至_年_月_日完工。(各单项工程开、完工日期详见工程项目一览表)二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。三、在施工经过中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。1.由于人力不可抗拒的灾祸，而被迫停工者；2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施
9、工者；3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。第三条物资供给一、全部工程所需的物资按下列第()项供给方式办理：1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供给至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供给。2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供给至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供给。3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供给到现场或指定的加工地点。4.其他方式：_二、由甲方负责供给材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供给材料、设备一览表。
10、三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。四、工程所需材料，如因供给部门规格、品种或材质不能知足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先获得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供给方负责验证；如无合格证明，必须经供给方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供给方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。六、
11、由甲方负责供给的材料和设备，如未按期供给或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因而造成乙方的损失，应由甲方负担。第四条工程款结算一、全部工程造价的结算方式。按下列第()项规定办理：1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。5.招标的工程，按中标的价款结算。二、工程款拨付与结办法，按现行规定办理(详见附件)。第五条施工与设计变更一、乙方要根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设
12、计要求组织施工，要全部到达合格。二、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工气力和机械调迁等损失，应由责任方负担：1.施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在7天内与原设计单位约定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。2.在施工中，如遇设计变更超出原设计标准或规模时，应在施工前按审批程序重新报批建筑合同篇3出租方：(下面简称甲方)承租方：(下面简称乙方)第一条根据（合同法）的有关规定，根据平等互利的原则,为明确甲、乙双方的权利义务，经双方协商一致，特签订本合同。第二条：租赁期限自_
13、年_月_日至_年_月_日止，如需继续租用，应在本合同期满前_日内，重新签订合同。第三条：租金的支付1、发放材料按材料单计算;2、押金数额由双方自行约定;3、租赁设备返还时结清所有租赁费用。第四条：租赁机械的所有权1、在租赁期间，合同附件所列租赁机械的所有权属于甲方。乙方对租赁机械只要使用权，没有所有权。2、在租赁期间，乙方如对租赁机械进行改善或者增设他物，必须征得甲方的书面同意。3、在租赁期间，乙方如将租赁机械转租给第三人，必须征得甲方书面同意。第五条：租赁设备的交货和验收1、由甲方向乙方(或其代理人)在交货地点交货。因不能预见、不能避免并不能克制的客观情况造成租赁设备延迟交货时，甲方不承当责
14、任。2、乙方应自收货时起24小时内在交货地点检查验收租赁设备，同时将签收盖章后的租赁设备的验收收据交给甲方。3、假如乙方未按前款规定的时间办理验收，甲方则视为租赁设备已在完好状态下由乙方验收完毕，并视同乙方已经将租赁设备的验收收据交付给甲方。4、假如乙方在验收时发现租赁设备的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时，乙方应在交货当天，最迟不超过交货日期三天内，立即将上述情况书面通知甲方，由甲方负责处理，否则，视为租赁设备符合本合同及附件的约定要求。第六条：租赁机械的使用、维修、保养和费用1、租赁设备在租赁期内由乙方使用。乙方应负责日常维修、保养，使设备保持良好状态，并承
15、当由此产生的全部费用。维修一次使用的配件_元下面由乙方负责承当，在_元以上由甲方负责承当。2、在工作经过中乙方若不能对设备故障进行排除，应及时通知甲方进行维修。正常维修一般不超过三天，如超过三天，每超一天，应免收乙方相应天数租金。3、租赁设备在安装、保管、使用等经过中，致使第三者遭受损失时，由乙方对此承当全部责任。第七条：租赁机械运费的承当租赁设备进场费由乙方承当，退场费用由甲方承当。第八条：违约责任1、未经对方书面同意，任何一方不得中途变更或解除本合同;任何一方违背本合同约定，都应向对方偿付本合同总租金额_%的违约金。2、乙方如不按期支付租金或违背本合同的任何条款时，甲方有权采取下列措施：(
16、1)要求乙方及时付清租金和其他费用，并要求乙方赔偿甲方的损失;(2)终止本合同，收回或要求归还租赁机械，并要求乙方赔偿甲方的一切损失。第九条：争议的解决凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;假如协商不能解决，双方同意向甲方所在地法院提起诉讼。第十条：其他事项1、未尽事宜，双方另行协商解决并签署附属合同。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章并在甲方收到乙方预付定金后生效，至租赁设备全部返还、租金等费用全部结清之日终止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑合同篇4发包单位(甲方
17、)：承包人(乙方)：按照（中国合同法）及其有关法律、法规，遵循平等自愿、公安然平静诚实信誉的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签定本合同。第一条神话KTV整个土建工程承包给乙方，包工施工(楼梯及一楼线交板包工包材)。总承包价为：。第二条工程工期为天，自20xx年6月日起至20xx年月日止。(备注：二楼土建为天，负一楼及一楼共天。)第三条施工安全。承包人应严格遵守工程建设安全生产有关管理规定，组织施工。凡在施工经过中造成事故及发生的费用，均由乙方负责。第四条甲方在施工经过中应协调施工现场的临时用水、用电等相关事宜。第五条工期完工后，如甲方验收不合格，乙方应无偿返工。第六条本合同于20xx年月日
18、由双方签订，自双方签字或盖章后生效，本合同一式两份，双方各执一份。发包单位(甲方)：承包人(乙方)：年月日：建筑合同篇5甲方：乙方：发包方下面简称甲方代表人：承包方下面简称乙方根据本工程的建设特点，按照（中国合同法）（中国建筑法）及其他有关法律、法规、遵循平等自愿、公平、诚实、信誉的原则，乙方自愿承当凯里“将来城，一期房建项目二标段A1地块泥工班工程的工程内容。为明确甲、乙双方的责、权、利，双方就本工程施工事项仂、商一致，特订立本协议，以共双方共同遵守执行，协议订立本合同：一、工程大概情况1、承包单项工程名称：基础清基及回填、砼施工、砖砌体、室内粉刷。2、工程地点：凯里市原棉纺厂至西出口片区武
19、警支队旁3、建筑面积：约96000.00平方米。二、劳务分包方式、范围内容分包范围内容详细承包内容如下：1、本工程混凝土生产及浇筑工程：湿润、浇筑养护务必收面、拉毛砼覆盖等包含废料的处理及其相关的辅助工作比方：为处理废料而搭设架体、安设管道等辅助工作，本工程砼均采用商品砼浇筑二次构件为自拌砼等所有与泥工有关的零星安装以及后浇带二次施工等工序，包括施工图、图纸会审记录、设计变更中所包括的内容。2、室内抹灰工程：包含楼梯间梁板柱墙、天井通道粱墙上梁柱墙、室内梁墙上梁柱墙、地下室车库梁板天棚柱墙、消防水池梁板天棚柱墙、空洞强弱电消防设备管井及封堵包含二次封堵等一切设计内容，外墙内保温YT砂浆由甲方负
20、责，非YT砂浆外的内墙保温由甲方自行负责；3、楼地面：包含车库、消防水池、厕所等除防水、饰面层以外的一切工序，其他楼地面构造砼浇筑时一次性拉毛找平，不做找平层，但若达不到此要求，找平消耗的材料费、人工费等均由乙方承当；主要内容：砂浆及砼施工机械的配套，与泥工相关的所有安全带、安全帽、安全绳以及工人的防寒、防暑等所有劳保用品，凡所属工程范围内转运均内乙方2自行负责，甲方不再支付任何费用。确保工程正常使用。4、双方约定，基础工程中孔桩数量不多于10个孔，超过10个孔双方更行协商。5、针对保险一事，对于工地内泥工班组的二次保险费用控制在两万元以内，由乙方支付两万元保险费，超过该范围内保险公司及施工总
21、包负责若不超过则由甲方自行处理。6、成品保护、保卫场内外所有材料50米距离内的上车下车及码放；7、夜间照明地下室、操作层、楼梯、通道设施安设、施工用水管网的安设等临时用电工作；甲方将配电箱设置于现场一级配电室及其他至楼层总配电箱，各层设备用电均由乙方设置；8、如因图纸变更增加工程量单处超过1000.00元，按实际发生计算；9、甲方有权根据监理、业主及本身要求增加或减少某一分项工作，乙方不得有任何异议或其他诉求。三、承包单价根据以上的工作内容、范围，以人工费包干的形式按下面方式结算：按设计图中建筑面积据元/平方米裙楼、塔楼的一次构造及二次结构按设计施工图中的建筑面积计算工。四、工期要求1、根据甲
22、方与工程承包人签订劳务合同的节点工期为准，不分节假日严格根据甲方制定工程节拍的施工进度计划顺利完成，下雨不超过二小时必须正常上班。否则将根据甲方制定的相关制度处以相应的罚款，不得有任何异议。2、乙方必须严格根据甲方制定的施工方案正确施工。做到不野蛮施工，不蛮干做到文明施工。必须服从现场管理人员及高层管理人员的管理，不得有辱骂现场管理人员，斗殴、盗窃、酗酒、赌博等行为，否则视为违规现象，轻者罚款直至整个班组清理出场，重者送相关法律部门，并且所有后果自负。3、乙方必须根据甲方的要求如工种、人数、进场时间组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须知足甲方的施工进度要求，在施工经过中及时调
23、配增减人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人3员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满l8岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好本人的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫、等。一旦造成犯罪均由乙方承当相应责任，甲方概不负责。4、乙方必须保
24、证做好甲方分包的其他分项工程队伍的配合工作，乙方向承包分项进度不得对其他施工对分项工程造成阻碍乙方不得对项目部其他各分包单位分项工程施工造成阻碍、阻碍、或由于乙方进度原因造成无法施工等，乙方必须无条件予以配合并加快进度乙方必须在标准层的进度在每月五层以上，一旦发生，乙方必须组织工人，加快进度。否则由乙方赔偿其他分包队伍单位的工期损失，否则当月不估计量及拨款；5、工程部每月以施工任务单的形式对乙方施工进度进行节点控制，如达不到施工任务单进度要求，则由乙方承当相应的延期费用。五、质量标准1、乙方应根据设计要求、施工图纸纪要、设计变更、甲方要求包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案图集、和
25、相关的施工规范、质量检验评定的有关要求施工。工程质量必须到达合格标准。质量标准的评定以国家、地方或行业的质量检验评定标准为根据。甲方组织有关人员到工地验收所承包的分项工程时，乙方负责人必须到场参加，发现问题立即进行整改。2、假如乙方的工程施工质量达不到国家、地方规定的现行质量合格标准或设计要求而造成返工的，人工损失、材料损失、工期延误等均由乙方承当，并赔偿甲方因而造成的全部经济损失。若因而而给其他分包项目工程造成损失的，乙方还应负责赔偿其他项目工程的全部经济损失。3、每完成一层或一段分项工程必须进行自检互检，交接工作上不清下不接，并由甲方现场管理人员签字认可。44、乙方应保证其承包范围的工程能
26、一次顺利验收。若因乙方原因影响工程验收而造成的一切损失均由乙方承当。5、因甲方原因掉料造成工期延误则工期顺延，超过三天按实际补贴乙方50元/天生活费。相反延误工期一天扣除乙方延误费500元/天，在当月工程款中扣除。六、付款方式及要求1、乙方先进场施工完成地面二层浇注，一层模板拆除并清理干净经甲方检查确认合格后开场第一次付款，支付比例为已完工部分的80%；2、乙方在施工经过中未到达甲方安全、质量、进度要求或甲方、监理、业主检查不合格，并下达整改意见三次以上均无改变，则甲方有权要求乙方出场，且甲方按所做经过实际完成量的60%支付乙方劳务工程款，且其所交纳的纳履约保证金不予退还，作为违约处理。3、人
27、工费的支付：在甲方支付乙方工资时，乙方将工人当月工资表交甲方，采用实名制，并附工人身份证复印件一份，由甲方监督发放。4、本工程款仅发放于本工程施工工人，不得挪用于其他工程上，否则将视为违约。5、进度支付按每栋每月完成5层为支付节点，支付比例为己完工部分的80%；达不到支付条件，当月不予以支付；七、乙方义务1、乙方承包的所有分项工程必须按施工图纸、图集要求、施工规范及甲方要求包含但不限于施工组织设计及所有相关的专项施工方案进行作业。承当因质量不合格而采取的一切弥补措施费用；组建与工程相适应的管理班子并报甲方、监理审批备案。2、组织有相应资格证书的健康的熟练工人男18岁以上50岁下面、女20岁以上
28、45岁下面投入生产活动；自觉遵守法律法规、甲方公司制度流程及项目部的有关规章制度；乙方施工人员必须进行“三级安全教育后方能上岗操作，特种作业人员进入施工现场必须是经过培训合格，持有有效的国家颁发的上岗证的人员方能上岗作业；乙方必须保证施工人员的素质，保持队伍的稳定，在合同未履行完毕之前，除甲方要求乙方退场外，乙方中途不得随意更换班组人员和擅5自撤离施工现场。3、乙方班组长或代班长必须在施工现场，离开工地连续4小时以上，须告知甲方，并另派人到施工现场，不得影响施工，否则按500元/次承当违约金。4、乙方必须根据甲方的要求如工种、人数、进场时间组织人员入场，工程结束时，速办理有关离场手续。乙方必须
29、知足甲方的施工进度要求，在施工经过中及时调配增减人员。乙方人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督检查，所有进场人员必须服从甲方统一安排调动。未经甲方允许，乙方不得擅自抽离人员离开岗位；严禁招用老、弱、病、残、孕及未满18岁的未成年人；严禁招用患有不宜从事建筑施工作业疾病的职工；严禁招用犯罪在逃、吸毒、贩毒人员进入施工现场作业；严禁招用有语言障碍或语言不通的人员进入施工现场作业；甲方发现乙方招用以上违禁人员，乙方须支付￥500元/人次的违约金，并且乙方要立即清退违禁人员出场，并承当招用违禁人员造成的一切责任。乙方要管好本人的队伍，不得在工地进行违法犯罪活动，如赌博、卖淫等。一旦造成犯罪均由乙方承当
30、相应责任，甲方概不负责。5、严格根据图纸设计、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计专项方案精心组织施工，确保工程量到达约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；落实安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，做到文明施工；承当由本身责任造成的修改、返工、工期拖延等损失。6、自觉接受甲方及监理、质监站和有关部门管理、监督和各阶段定时和不定时检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况及其作业人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其它分包单位协调配合，顾全大局。7、按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求搞好生活区
31、的管理，做好本身责任区的治安保卫工作；按时足额提供本工场所需要的施工机械设备、周转材料、安全设备等保证施工需要。自行负责材料和设备的保管和看管，如有盗窃自行负责。68、妥善保管、合理使用甲方提供的成品或半成品材料，如乙方使用超过定额损耗量，乙方负责赔偿超损部分。9、乙方必须服从甲方的现场所有工程师的指令。10、乙方应对其作业内容的施行、完工负责，乙方应承当并履行承包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。11、乙方不得以任何理由影响甲方生产和进度，造成停工、罢工或找理由拖延工期的，影响恶劣的，甲方能够单方面立即终止合同，且甲方按所做经过实际完成量的60%予以结算乙方劳务工程款。12、乙
32、方民工进场后，其暂住证由甲方配合乙方办理，费用由乙方承当。乙方雇请人员的一切福利、劳保、保险等由乙方负责，应根据劳动法有关规定按时支付其雇请人员的工资、加班费：13、及时无偿悬挂、安装项目部标识、标语牌条幅；八、安全文明施工1、乙方新工人进场时甲方向工人进行书面安全技术交底，使工人明确危险所在，同时乙方天天应对班前安全意识教育，并做好记录，每周甲方检查一次记录。乙方在施工经过中严格根据安全气操作规程施工。栓、戴好个人安全防护用品，不违章作业，不野蛮施工。否则由此造成一切经济损失法律责任由乙方全部承当，并接受安全违规处罚。因乙方原因发生安全事故时，金额在20000元以内由乙方自行负责，超过200
33、00元以上保险公司赔偿以后余下金额，由甲方负责70%，乙方负责30%的费用。2、天天安排二人以上专门负责生产作业区的清洁、保卫等工作：3、每一道工序完工，必须严格执行“三检制度。尤其其配套跟进的安全文明措施。九、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，按国家有关法律、行政法规和本合同的相关约定事项进行处理。一旦发生安全事故，乙方应积极采取措施，防止或减少损失，同时保护好现场。乙方在施工中发生的一切安全事故的刑事、民事责任均由乙方全部承当，甲方不承当任何责任。十、完工结算1、全部工作完成，并经工程承包人组织单项预验收后15天内，劳务分包人向工程承包人递交完好的结算资料，双方根据本
34、合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。2、结算办理完后30个工作日内支付实际完成工程量工程款至98%，预留2%作为质量保证金，工程保修期1年。十一、施工变更1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方提早2天以书面形式通知乙方，并提供变更的相应图纸和讲明，乙方按甲方的变更内容和工程施工要求及时进行各项调整和变更。2、图纸变更或工程增减按实调整价格按乙方所报相应部位分项综合单价乙方务必严格按设计、规范要求及施工组织设计专项施工方案施工操作，不得擅自对工程设计进行变更，园乙方擅自变更设计而发生的一切事故产生的费用和因而导致甲方的损失，均由乙方承当，且延误工期不予顺延。十二、施工验收1、乙方应确
35、保所完成施工工程的质量符合本合同约定的质量标准，甲方其它项目的隐蔽工程验收结果或工程完工验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承当由此导致的相关损失。十三、其他1、乙方下料必须正确，其配料单必须在下料前三天交甲方技术负责人复核签字后方可下料，梁、柱、板钢筋必须知足设计要求严格根据（砼工程现行施工规范要求）机械施工。2、如因乙方与务工人员的工资纠纷，导致甲方被有关主管部门及上级公司问询、务工人员因工资纠纷造成工地停工、影响甲方现场工作人员正常办公，每次对乙方处以罚款壹万元整。3、凡与安全防护有关设施非专业人员不得擅自乱拆或松动，如安全设施确实档道，需及时向项目部汇报
36、，由项目部统一安排专业人员处理，否则擅自松动、拆除将按5001000元以上罚款。造成严重后果者追查责任班组所有责任。4、乙方必须认真熟读本工程图纸严格根据业主方的图纸施工，在施工经过中乙方必须根据甲方要求组织施工人数，乙方必须常住现场人员不得低于10人，8若乙方在工作中达不到甲方要求人数或进度甲方有权给乙方补足调配人员，其工资按市场价从乙方工程款中扣除。5、乙方负责施工临时场地约120平方米的砼坪，以交付甲方用于建设临时办公室。另修建一个临时侧所。6、乙方对工地的临时材料要及时进行保护，十分是水泥，要及时进行覆盖，以减少损失。十四、争议1、甲方和乙方在履约合同时发生争议，能够自行和解或要求有关部门调解，任何一方不愿和解，调解不成的可向当地仲裁委员会或人民法院提出起诉。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商签订补充协议。3、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。发包方公章承包方：法定代表人：身份证号：委托代理人：委托代理人：日期：日期：【实用的建筑合同范文汇总5篇】