《2022施工承包合同书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工承包合同书.docx（72页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022施工承包合同书施工承包合同书1甲方：_乙方：_由于工程施工须要，甲方把以下工程承包给乙方进行施工。依据中华人民共和国经济合法暨中华人民共和国建筑法以及建筑施工管理条例、施工规范，经过甲乙双方充分协商，达成以下条款，双方必需严格遵守。一、工程地点及名称1、工程地点：_2、工程名称：_二、承包内容价款以及工期1、承包内容污水站全部土建工程2、工程造价一次性包死。3、工程工期：自开工内完成承包全部承包内容。三、付款及质量1、污水地底板验收合格后付30%，主体验收合格后付至70%，发包方进行竣工验收合格后付至95%，其余工程款待工程保修期满一次性付清。2、工程质量：合格四、甲方责任：帮助乙方解
2、决水源电源，帮助乙方解决施工现场出现的问题，给乙方供应施工图纸并交底。五、乙方责任严格根据施工图及相关规范进行施工，必需遵守平安文明施工相关规定，担当因为平安和质量造成的责任和费用。六、保修期及质保金。1、保修期：发包方竣工验收后日历天共计六个月。2、质保金：承包总价的10%为保修金，保修期满后付清全部承包价款。4、合同生效日期：合同生效日期双方签字后马上生效，保修期满质保金付清自行失效。甲方：_乙方：_签字：_身份证号：_日期：_日期：_施工承包合同书2热门承包施工合同发包人：承包人：根据民法典、建筑安装工程承包合同条例及相关法律、法规的规定，发包人与承包人本着公允和诚恳信用的基本原则，就_
3、围墙工程施工承包事宜，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围按本合同约定的围墙路途进行砌筑(详附图一)，实际工程量以现场施工的实际发生量计算。围墙的做法见详图(附件二)。本工程范围包含围墙施工中的基础开挖、基础施工、材料、人工、包平安文明施工、包质量、包验收、包利税、包至小区交付的成品爱护等。三、承包方式及工程款支付1、工程单价本工程采纳单价计价包干方式承包，以现场实际发生量来计算总造价。 永久性围墙块石基础 220元3。体积约1383,总价永久性围墙上部墙体 210元。 体积约410,总价86100元临时性围墙(含基础)190元。 体积约220,总价41800元现场工程因地
4、质条件及其他缘由造成工程量发生改变的，由乙方提出签证，增加工程量按上述单价进行结算。2工程单价说明：块石基础单价包含的施工内容：块石、水泥、砂、材料二次运输、基础开挖、基础夯实、砂浆制作、块石湿水、块石砌筑、养护、土方回填及夯实等。备注：块石基础因现场地质条件影响，深度超过800的，块石基础的宽度改为800。围墙墙体单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、砂浆制作、标砖湿水、墙体砌筑、墙跺砌筑、勾缝、压顶以及养护等。临时性围墙(含墙体)单价包含的施工内容：标砖、水泥、细砂、材料二次运输、基础开挖、砂浆制作、砖基础砌筑、标砖湿水、墙体砌筑、墙垛砌筑、土方回填、土方压实、压顶及养护等。
5、以上二条的单价中均包含文明施工、质量、验收、利税及成品爱护费用。3、付款方式本工程永久性块石基础完成后，经检验合格，计算出块石基础总量并按合同单价计算出基础总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方块石基础总造价的80%。本工程的永久性主体围墙完成后，经检验合格，计算出永久主体围墙总量并按合同单价计算出永久性主体围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方永久性主体围墙总造价的80%。本工程的临时性围墙(含基础)完成后，经检验合格，计算出临时性围墙总量并按合同单价计算出临时性围墙总造价。由乙方提出申请，甲方支付给乙方临时性围墙总造价的80%。本工程全部承包范围内的任务完成后，经检验合格，并通过验收，
6、计算出本工程总造价，由甲方支付乙方至本工程临时性围墙总造价的100%，由甲方支付乙方至本工程永久性围墙总造价的95%，预留永久性围墙总造价的5%作为质量保修金，永久性围墙_年质量保修期满，扣除围墙修理费用，由甲方支付给乙方剩余工程款。以上每次支付工程款时必需供应正式发票。四、质量要求1、乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到国家质量验收标准。2、本工程为清水墙体，围墙上全部勾缝必需美观，线条横平竖直完全达到质量验收规范要求。3、乙方所承包围墙施工在甲方正常运用中必需保证不跨塌，墙身不裂缝。五、工期(60个日历天)开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日由于甲方缘由推迟交付的，由甲方供应相
7、应文件，工期顺延。由于工程质量及乙方其他缘由造成的，工期不予顺延。六、甲乙双方责任1、甲方责任按图纸要求进行放线和交底，并处理协调和对应位置施工单位的关系。 按合同要求支付工程款，逾期不支付，按日利息万分之五赐予乙方利息。2、乙方责任处理施工时和周边居民及双泉村的关系，协调好红线分界问题。按工期要求进行施工，逾期不交付运用的，每推迟一天，乙方支付甲方1000元作为违约金。加强施工现场的平安文明教化，并做好交底，做好相应的平安文明措施，并为现场作业人员购买相应的保险，否则，现场一切平安事故均由乙方负责。施工现场全部材料乙方应派专人进行管理，由于管理不善，发生的遗失和偷盗由乙方负责。乙方有成品爱护
8、义务，在本小区交付运用前，全部围墙均为成品爱护期，人为及机械损坏，或者因质量问题发裂的，均由乙方无条件进行修补或修复。七、其他1、合同执行过程中的争议或纠纷，应首先由甲方、乙方双方协商解决。协商不成时，任何一方均可向甲方注册地人民法院提起诉讼，恳求人民法院解决。2、本合同一式贰份，甲方、乙方各执壹份，经双方法定代表人或托付代理人签字并加盖双方公章后发生法律效力。本合同未尽事宜，双方可通过协商，订立补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。甲方(公章)： 乙方(公章)：法定代表人： 法定代表人：经办人： 经办人：联系电话： 联系电话施工承包合同书3甲方：（出租人） 乙方： (业主) 就乙方需租赁_
9、停车位，与甲方协商一样后达成乙方租赁停车位的如下协议：一、甲方向乙方供应 _ _ 停车场，停车位号码：_ ,用于停放车型：_ ,车牌号码：_ ,车身颜色：_。二、 用期限及车位租金：自_年_月_日至_年_月_日止共_个月,月租金：_元（人民币），乙方须于每月_日前交付下个月的车位租金。三、 甲方收取的停车费只限于该停车位场地运用租金，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的保险费用由乙方购买。四、 租约期满，车主若需接着租赁，应在协议到期前十五天到管理处办理租手续；否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再另行通知。五、 租约到期后仍未办理续租手续的车主，
10、该车辆进出时一律按市机动车停车服务收费管理方法收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。六、 乙方承诺并遵守甲方停车场管理规定，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必需听从当值保安员的指挥；并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请刚好到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。七、 本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。甲方： 乙方： 电话： 电话：_日期：_日期：施工承包合同书4甲方：（发包方）乙方：（承包方）甲、乙双方在同等、友好、
11、自愿、协商一样、相互信任的原则上，就甲方的水电改造工程达成以下协议，共同遵守。第一条 工程概况1、甲方装饰住房系合法居住。2施工地点：_3、住房结构： 室 厅 卫 套，施工面积 平方米。4、施工内容：甲方住房的水、电、弱电改造工程，洁具、灯具、等设施的安装，搬运工程（打孔工程费用，由甲方自行担当）5、承包方式： （包工包料、清包工、部分承包）。6、总价款：￥ 元，大写（人民币）： 其中：材料费： ，人工费：管理费： ，设计费：垃圾清运费： ，税金（3.41）： 其 他费用：以上总价款依据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款为闭口价款，包含乙方担当的装修工程中全部的人工和
12、附件三甲方自购材料清单外其他全部辅料费用。如因甲方变更施工内容、变更材料而产生的额外材料费用按实另计。7工期：_年_月_日 至_年_月_日其次条 关于双方职责的约定1 甲方责任：（1）甲方应在开工前一天，并向乙方进行现场交底。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。（4）依据乙方供应的需求按时供应自购材料。2 乙方责任：（1）参与甲方组织的施工设计方案现场交底，并负责向详细施工人员传达甲方设
13、计方案和施工效果。（2）乙方在装修期间全面全程担当施工工程队负责人的管理和施工职责，对本次装修工程的质量、工期和施工现场平安负责。乙方全面担当联络甲方，保证所供应的材料质量、向甲方提出材料需求，现场管理水电施工质量和施工人员等职责。（3）乙方负责人负责组织施工人员参加本合同定义的水电改造工程，负责施工人员的人身平安。单项工程施工过程中，未经甲方许可，乙方不得擅自更换施工人员；经甲方许可的施工人员更换，必需在确保施工质量的前提下；如甲方对乙方施工人员的施工水平存在疑义，乙方应无条件更换。第三条 关于材料供应的约定：1甲方供应的材料（1）乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，
14、并注明所须要 材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。（2）甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲、乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此影响工程质量、造成工程损失和工期延误的，责任由甲方担当。（3）甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。（4）甲方选购供应的水电材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。2乙方供应的材料（1）乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设
15、计、施工要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。123（2）乙方自带施工的必需工具（锥子、切割片等），要保证平安性、良好运用性，乙方自行担当工具修理费和损耗费用。第四条 关于工程质量及验收的约定本工程应严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范gb50210-XX及建筑装饰装修工程质量验收规范gb50327-XX 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。1、本工程由 方设计施工方案。3、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4、由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5、在施工过程中，甲方提出设计
16、修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，在签订工程项目变更单（详见附件见）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如甲方在规定时间
17、内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。第五条 有关平安生产和防火等的现场管理约定：1严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，削减环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位、住户的关系。2未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。4.保证施工现场的整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。5.负责施工所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。6.乙方如因施工缘由需居住在现场，日常用水、用电等必需留意平安，工地发生
18、工伤由乙方负责。7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第六条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式：甲方签订本合同之时付工程款的50%，布管验收合格后支付20%,水电完工后支付20%,整体竣工验收合格后支付10%2. 乙方承包内容：1）水电开槽、布线、穿线、2）全部水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）后期灯具、开关、插座面板的安装5）洁具包括_；3工程结算方式：按实结算：总价结算：_元/平米（套内面积）第七条 违约责任：1、
19、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天和甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 支付违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 向甲方支付违约金。 33、甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并担责任。第八条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决或；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向向人民法院提起诉讼。第九条 合同的变更和解除：1合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变
20、更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 10 支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。第十条其它约定：1双方同意由第三方监理（装修监理公司）进行协商工作。在未经第三方监理（装修监理公司）确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理（装修监理公司）确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。4甲方在入住前可以要求乙方5次来现场协作其他
21、工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。5保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费修理，在接到甲方通知后48小时内必需到达现场。由于甲方运用不当或不行抗力或不行遇见缘由造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方修理费用。店面承包合同 建房承包合同 果园承包合同 渔业承包合同第十一条 附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。2、本合同签订后工程不得转包。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_。5、水电工程保修_-年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方签字： 乙方签字（盖章）：年月日 年 月 日施工承包合同书5建设单位（甲方）：
22、XXX施工单位（乙方）：XXX依据X市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：XXXXX。二、施工地点及范围：本工程位于XXX，绿地总面积为X平方米。三、工程内容1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻X厘米，加工X厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必需养护X年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据X市有关部门对绿化工程的要求进行验收。
23、草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币X元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待X年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自X年X月X日至X年X月X日竣工。七、甲方托付XXX，乙方指派XXX负责施工现场的管理协调工。八、其他约定XXX。九、本合同一式X份，甲乙双方各执X份，图纸预算各X份。甲方（盖章）：法定代表人（签字）：XXXX年X月X日签订地点：乙方（盖章）
24、：法定代表人（签字）：XXXX年X月X日签订地点：施工承包合同书6甲方：_负责人：_乙方：_负责人：_经甲、乙双方充分协商 ，甲方同意将本公司承揽的秀雅楼施工项目以内部责任的形式承包给乙方施工，现就承包内容及方法协商达成以下条款，望共同遵守。（一）工程概况1、工程名称：2、工程地点3、工程内容：综合大楼1栋，建筑面积约（二）承包范围1、甲方承揽的综合大楼1栋的土建工程、装饰工程、水电工程，建筑面积约，详细内容按项目施工图纸方法施工范围有关内容按设计图纸施工。2、装饰标准约：室外外墙装饰为墙面瓷砖，线子为真石漆，室内墙面天棚为现浇板面，地面为现浇板面。3、梯间为不锈钢扶手、不贴瓷砖、不刮三零八;
25、内外墙不做内外保温、不做门窗。地下车库不负责挡土墙，如需做按99建筑工程定额计算。4、水电工程为：现浇板设置暗管底盒，梯间预留穿线管道，户外排水及给水按图纸施工，户外污水沟井、排水沟、管构从常规至化粪池出口打止。（三）承包方式按平方米造价包工包料费用包税金的方式包干承包。(四)工程工期1、工程总施工工期为_ 日历天，工程开工工期以开发商开出的开工通知书时间为准，起先计算施工工期。2、竣工时间以开工日期起至第 _天为止。 3.以上工期除人力不行抗力因素以外的因素均考虑在内。（五）工程验收1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必需提前10天按国家有关规定向监理单位和开发商供应完整的竣工图纸，
26、相关资料及竣工验收报告等，竣工验收由甲方有关部门进行验收，分项工程由乙方负责。（六）工程质量质量要求：乙方在施工过程中严格根据国家有并建筑施工规范操作规范省市的有关规定和设计图纸要求组织施工，工程质量等级达到合格。二、签订建设工程施工合同时该留意哪些问题1、细致阅读运用的合同文本，驾驭有关建设工程施工合同的法律、法规规定目前签订建设工程施工合同，普遍采纳建设部与国家工商局共同制定的GF-1999-0201建设工程施工合同示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前细致阅读和精确理解“通用条款”非常重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的准确含义，引导合同双方如
27、何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特殊约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一样同意的合同约定。有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：民法典、中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例、建筑业资质管理规定、建筑业资质等级标准(试行)、建筑安装工程总分包实施方法、建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定等。2、严格审查发包人资质等级及履约信用施工单位在签订建设工程施工合同时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的打算工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患解除在外，为将来合同能够得到刚好、正确地改造奠定一个良好的基础。依据
28、我国法律规定，从事房产开发的企业必需取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。施工承包合同书7甲方：乙方：黑龙江省xx农场有限责任公司将香兰农场场六路二米桥及三米桥重建工程发包给 施工。为明确双方责任、义务和经济利益，保证工程质量，经双方协商达成一样，签订本合同。第一条：工程概况一、工程名称：xx农场场六路二米桥及三米桥重建工程二
29、、工程地点：xx农场六大队三、工程内容： 二、三米桥旧桥拆除、浆砌石桥台、钢筋制安、浆砌石护坡、混凝土桥面及三米桥跌水、围堰等。（详见承包工程量清单及项目表）四、工期：20xx年8月15日开工；20xx年10月15日竣工。其次条：承包方式一、承包方式：双方商定乙方包工、包料。单价承包。1、各分部、分项工程承包单价、工程量及预算工程总价款，附合同后。2、施工中工程量增、减，均以监理工程师或甲方代表签证为准。3、设计变更及合同中未出现的工程项目，甲、乙双方按现行规定商定单价。二、包工期：确保按合同工期交付运用，详细施工进度由乙方自行支配，确保工期内的施工平安。三、包工程质量：工程质量达到合格标准，
30、并按国家的有关规定对工程质量负相应责任。第三条：工程价款拨付一、乙方进场施工后五日内甲方向乙方预付工程款，即甲、乙双方商定的预算工程总造价的20%作为乙方备料和施工费，以保证工程顺当施工。二、工程进度款，乙方每月向甲方供应进度报表，经甲方代表或监理签字确认后，按实际计量向乙方拨款。三、工程竣工并经甲方验收合格后，一个月内支付完成工程总价的95%，预留5%作为质量保证金。第四条：技术、物资供应1、甲方供应施工图纸并将轴线及高程限制点等资料交付乙方，并组织设计单位进行技术交底。2、工程所需材料由乙方自行选购。工程所需材料质量、规格、标准均应符合设计要求。第五条：竣工验收与保修1、依据施工图、设计说
31、明书及国家颁布的建筑安装施工竣工规范进行验收，确保工程质量。2、工程竣工后一个月内乙方提交竣工决算，竣工验收时按规定提交竣工图和全套竣工验收资料。3、本工程保修期为一年，从签发工程移交证书之日起计算。保修期内，由于乙方施工缘由造成的质量问题，由乙方负责无偿修理，工程保修期满，运行未出现质量问题并满意设计要求后，质保金一次支付给乙方。在质保期内，假如由于乙方缘由，出现工程质量问题，质保金作为工程保修费运用，质保金不足以抵扣保修费时，超出部分由乙方担当。第六条：双方责任一、甲方责任1、开工前，甲方需刚好协调解决施工中出现的有关问题，将动力电接到构造物施工地点，保证施工顺当进行。由于甲方缘由造成工期
32、延误，由甲方负责，并对乙方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失计算。2、刚好拨付工程款，刚好办理隐藏工程与竣工验收，刚好办理工程结算。3、甲方派驻工地代表对工程质量、工程进度、建筑材料质量进行监督，检查隐藏工程，办理中间工程验收签证，解决应由甲方解决的问题。4、派驻的监理工程师，负责检查、监督指导乙方施工组织、工程进度、质量限制、平安措施、环境爱护等施工过程和内容。监理人员发觉施工质量、工艺、建筑材料等质量问题，有权责令乙方进行改正，直到达到质量标准要求为止。二、乙方责任：1、根据工程设计要求，技术标准和合同约定，依据工程特点和施工条件，本着精简高效的原则编制施工措施安排、月份工程进度安
33、排及质量平安生产限制等施工措施，确保工程顺当施工。刚好供应月报表，刚好办理工程结算，刚好竣工工程决算。2、按工程设计要求做好建筑材料和设备的选购、供应和管理，保证所选购的建筑材料和设备有检验合格报告、出厂合格证书等相关的技术质量资料。同时按要求做好施工原始记录，质量检测和试验等工作。3、按施工技术标准、施工规范及设计施工图要求施工，确保工程质量、确保工期、确保平安生产、文明施工、工完场清、爱护环境，在施工过程中出现的平安生产事故，由乙方担当一切责任。由于乙方缘由造成工期延误，由乙方负责，并对甲方造成的损失负有赔偿责任，赔偿数额按实际损失量计算。若由于不行抗力因素导致的工期延误，则不在赔偿范围之
34、内，且工期相应顺延。4、接受监理工程师和甲方驻工地代表的检查监督。第七条：附则一、本合同未尽事宜，双方协商解决。二、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。三、本合同签字盖章后生效。甲方：代表：乙方：代表：二0*年*月*日施工承包合同书8甲方：乙方：丙方：（丙方可托付物业公司作为履行本保修书的丙方代表） 业主：指向丙购买本项目房屋的客户 为保证本工程在合理运用期限内正常运用，甲乙丙三方协商一样签订工程质量保修书。乙方按双方约定担当工程质量保修责任。一、保修期限：不少于国家规定及本合同约定的保修时间，从工程实际投用之日算起。详细时间为 年。二、保修范围：本合同结算款所包含的工程项目、设计变更、现场签证
35、及双方会议纪要约定等全部内容，由于乙方缘由造成的工程质量问题，均属乙方保修范围，因此造成甲方和业主的全部损失，均由乙方负责。属设计或运用、非乙供材料不合格等造成工程质量问题，乙方赐予返修，返修费用由甲方担当。三、保修的时间性：1、发生须紧急抢修事故如渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现故障等等影响居民正常生活的状况下，乙方须在接到甲方或丙方通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成修理。2、属于保修范围和内容的项目，乙方须在甲方或丙方通知后24小时内赶到现场查看状况，无须重新施工的，在查看状况后48小时内处理完毕并清理修理现场，作到工完场清。须重新施工的，又乙方提出时辰表并在得到甲方或托付人认可
36、后严格按时辰表施工，其余不变。3、每个修理项目完成后，经业主和甲方项目经理验收并签字后，方为该修理项目本次修理完毕。4、违反以上规定，视为乙方同意由甲方处理，甲方委派他方处理，处理结果由业主、甲方签字认可后即生效，不再经由乙方确认（甲方将处理状况知会乙方），因此所发生的一切费用从乙方保修款中扣除。四、修理的质量：1、乙方负责修理的质量，每个修理项目完成后要经业主或甲方项目经理验收签字方可；所修理项目应保证在一个项目保修期内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应当接着修理，相应的保修款待一个保修期满后支付。2、出现质量问题而导致修理的，乙方除按合同再次进行修理外，乙方每次每项还需向丙方支付违
37、约金壹仟元。3、如经验壹次（含壹次）以上修理，仍旧不能解决问题，甲方及丙方有权另行聘请施工单位进行修理，由此引起的一切费用和责任由乙方负责。4、修理工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净（修理过程中给业主造成的损失由乙方负责），否则每人次乙方支付违约金伍佰元。五、乙方修理支配：1、工程移交甲方后，乙方必修委派全权代表处理本工程的修理工作。2、乙方保修负责人： 通讯地址： 电话： 传真：3、以上内容若有变动需刚好书面知会甲方修理负责人，否则无法联系时，视为乙方已收到甲方传达之信息。六、保修款：1、三方同意从乙方工程结算款中截留5%作为保修款，保修期满后，在乙方已完成全部返修工作后（需丙方托付的物
38、业公司、监理、甲方签字认可），丙方在二十天内将余款一次性支付给乙方。2、若甲方及丙方垫付修理费用超出保修款总额，超出部分仍由乙方支付；全部保修款在结算时均不计利息。七、其它：1、乙方同意在免费保修期满后至工程有效寿命年限内，接着供应修理服务，并按最实惠价收取费用。2、本保修书：作为施工合同附件，由施工合同三方共同签署，在工程有效寿命内始终生效。甲方：乙方：代表：代表：丙方：代表：本保修书于：年 月 日签署施工承包合同书9发包人：承包人：xxxxxx年月日发包人（以下简称甲方）：承包人（以下简称乙方）：xxxxxx依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程详细状况，双方本
39、着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：第一条工程概况1工程名称：2工程地点：其次条承包范围消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者削减双方协商解决。第三条工程承包方式包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方供应相应的工程报审及报验资料。第四条合同工期开工日期：竣工日期：第五条工程造价、付款方式及价款调整工程承包造价为：￥_元（小写）人民币_（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格看法书后甲方付至总价的
40、98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。第六条工程质量及验收标准1本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。2乙方所进场的各种原材料、设备必需符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场运用和安装。3工程质量必需符合建设工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166-19xx自动喷水灭火系统施工及验收规范（20xx年版）GB50261-19xx机械设备安装工程施工及验收规范GB50231-19xx建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx室
41、内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准J512-20xx及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。第七条平安施工1乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必需执行甲方的建设工程平安文明管理方法。2乙方在施工过程中，违反有关平安操作规程或消防条例等乙方缘由导致发生的质量事故、平安事故或火灾事故，乙方应担当全部责任及由此造成的一切损失。第八条双方的权利和义务1甲方负责为乙方协调施工用水、用电供应施工场地及施工条件。2乙方必需向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。3乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收4乙方必需根据经甲方书面确认或甲方供应
42、的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。5乙方提出的变更必需经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。6乙方必需遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发觉违规和缺陷要主动刚好向甲方报告。7乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐藏工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必需主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐藏工程记录和消防工程运用手册
43、等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。第九条设计变更1、甲方认可的设计图纸、说明和有关技术资料，均为施工的有效依据，甲方、乙方均不得擅自更改。2、施工图中重大变更，必需经甲方批准同意。设计变更单须经甲方签证有效后方可实施。变更单和修改图纸发出份数与施工图份数相同，并作为合同的补充文件。3、当修改图纸属于设计错误导致材料、设备变更，其增减的费用由双方确定后调整合同造价。4、乙方在保证工程质量的和不降低设计标准的前提下，提出修改设计的合理化建议，在符合消防相关设计施工规范要求的前提下实施。5、若施工过程中确需变更的，应征求甲方同意，甲方以书面形式变更。由此而增加的费用，据实进入决算。6、施工中发生下列各项事实之一时，乙方必需马上以书面形式通知甲方，要求确认：（1）设计图纸和说明文件与工程现场状况不一样时；