《2022爆破施工合同15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022爆破施工合同15篇_1.docx（54页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022爆破施工合同15篇爆破施工合同1甲方：(身份证号：)乙方：乙方将钻孔工程施工托付甲方进行。双方依据中华人民共和国合同法等有关规定，本着同等、自愿、公开、诚信的原则，签订如下协议：一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式1、工程承包范围：露天开采爆破的钻孔。2、工程承包内容：甲方负责布孔、钻孔等工作。3、承包方式：乙方负责勘察指定爆破作业场地，孔X设计，供应水、电等必要实施，其它如钻孔的机械设备，技术人员，燃油费等均由甲方负责。4、合同价：直径90规格钻孔，包干价18元米，以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)5、付款方式：工程款预料为元。每次钻孔后由乙方派人进行
2、验收，合格后双方签字予以确认，月底累计按合同价计算进行结算。二、合同期限1、合同期限从_年_月_日起至_年_月_日止。2、在施工过程中如遇到下列状况工期延误则甲方不负担当何责任。(1)业主认可的工期延误;(2)乙方缘由造成的工期延误。3、甲方每天依据乙方施工进度支配，向乙方提出合理的施工进度和其次天的施工安排，并按安排进行施工。三、甲乙双方责任(一)甲方的主要职责1、甲方不得将工程转包或承包给他人，否则乙方有权无条件终止本合同，并由甲方担当由此造成的全部经济损失。2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后，按时组织人员进场，且必需保持人员心情稳定，保证按期、按质、按量完成乙方支配的生产任务，听从
3、乙方的统筹支配，统一调动。3、必需听从乙方的统一管理，自担风险、自负盈亏，确保本协议工程施工的质量、工期和平安等要求。且甲方在钻孔过程发生的平安责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责，乙方不负担当何责任。(二)乙方的主要职责1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教化，并进行监督检查。2、乙方负责甲方在入场后进行技术交底和平安交底，向甲方明确施工技术、质量、平安、节约、工期、文理施工等要求。3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查，在甲方工程质量、工期、文明施工不能满意工程施工所需时，乙方有权吩咐甲方限期整改直到满意要求为止。四、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方答案后生效。五、本合
4、同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日爆破施工合同2甲方：乙方：为了发展生产，平安生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在同等自愿，互惠互利的基础上，依据合同法和爆破平安规程(GB6 722-20xx)及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一样看法，定立本合同。一、工程名称和地址1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂二、承包爆破施工工程的方式和范围1、甲方具备合法有效的企业法人营业
5、执照、采(探)矿许 可证、平安生产许可证及相关证照，同意乙方承包。2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。三、合同期限：承包为一年，从 年 月 日至 年 月 日止。四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限1、甲方向乙方供应的年、月爆破作业安排，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆破员每月4000元，一名平安员每月4000元，2名库管每名每月20xx元，(餐饮住宿由甲方负责)计120xx元，技术服务费每月28000元，共计40000元。2、合同期限为一年，因甲方的缘由导致
6、乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。五、甲方的权利和义务1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照。2、甲方向乙方供应甲方年、月爆破作业安排和火工品的品种和用量，供应施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方刚好办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切平安责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不担当一切平安事故责任。4、甲方有权监督乙方的爆破施工及平安运用，并负责爆破区域的人员撤离，平安警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方担当。
7、残炮、哑炮的解除工作由乙方负责，甲方帮助，在排渣过程中如发觉被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必需刚好通知乙方人员解除。甲方人员必需在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。5、甲方保证乙方炸药库的正常运用。六、乙方的权利和任务1、乙方必需具备合法有效的企业法人营业执照、爆破作业单位许可证及相关爆破人员的证照齐全。2、乙方人员严格根据爆破平安规程(GB6 722-20xx)操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。3、乙方配备1名爆破人员，1名平安人员，2名库管人员，严格执行危爆物品管理条例的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，须要乙方增加爆破人员、平安员等，由甲方根据所增加的
8、人员工资每人每月4000元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人依据工作须要向乙方领导汇报，由乙方确定增派人员工资按每人每月4000元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及平安事故责任由甲方担当，乙方概不负责。4、因甲方设备陈旧或平安检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破平安事故，由甲方担当全部责任。5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。6、因甲方的缘由导致不具备爆破条件或者存在平安隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方担当。七、因政策或政
9、府部门或其他不行抗力的缘由致乙方不能正常生产经营的，乙方不担当责任。八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一样，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。九、违约责任1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金20万元。2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金20万元。十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必需信守本协议，诚恳履行，不得恶意曲解本协议。本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方(签字)： 乙方(签字)：开户行：
10、开户行：账号： 账号：年 月 日 年 月 日爆破施工合同3发包人(全称)：xxx(以下简称“甲方”)承包人(全称)：xxx(以下简称“乙方”)签订时间：20_年_月_日签订地点：经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。依据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品平安管理条例、爆破平安规程等有关法律、行政法规，双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。1、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.3工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;1.4爆破工艺：岩石松动爆破。2、承包范围2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;2.2四至界畔(详见收方纪录)内
11、的爆破作业面;2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;2.4爆破总量为：以双方实测量为准;3、合同工期3.1合同工期总日历天数为：壹年;3.2安排开工日期：以发包人发布的开工通知为准;3.2安排竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。4、工程质量及计量标准4.1爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒0.8立方以上乙方负责改小，块粒0.8立方以下乙方不负责。4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。5、合同价款及支付方式5.1合同价款：本合同为单价价款合同，合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。(大写：玖元伍角/立方米)5
12、.2合同价款支付：发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付：5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场起先施工，甲方负责供应炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付，确保乙方顺当支付民工工资和机械款。5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。6、双方责仸与义务6.1发包人责任义务6.1.1发包人向承包人供应以下资料：甲方负责把炸材运输到工地或工地临时库房，乙方领取运用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用)6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、平安与文
13、明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理确定或经济惩罚。6.1.3向承包人供应施工场地，帮助做好爆破过程中的平安警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。6.1.4刚好向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需爱护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避开承包人窝工、怠工等。6.1.5做好搬迁人员的宣扬动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝平安生产隐患。6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。6.1.7确保承包人的机械设备、
14、人员、材料物品等进场、出场的顺当通畅。6.1.8地下需爱护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标记并加以爱护。6.1.9发包人根据合同刚好履行支付工程款，因发包人未刚好支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。6.10爆破中产生的振动波造成的平安事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。6.2承包人责任义务6.2.1承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展状况，应听从发包人、施工监理、建管单位的管理。6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格根据施工方案组织
15、实施，做到规范施工、平安施工、文明施工。6.2.3实行必要的技术及防护措施，确保四周建筑物及建设施工的平安及人身平安检查，出现违章操作造成的人身及四周建筑物的平安责任事故，由承包人担当相应的责任。6.2.4承包人应在施工现场划定危急区域(爆破警戒区域)。6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有肯定的平安距离。6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗平安培训，特别工程必需持证上岗并在许可范围内作业，必需遵遵守法律律、法规平安作业。6.2.8在施工过程中，如发包人须要承包人暂停作业的，承包人须听从支配。6.2
16、.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的平安，并担当平安责任。6.2.10当爆破施工对四周相邻建筑、构筑物平安可能产生危急6.2.11在爆破作业中，发觉不明物体时应停止施工，并实行相应的应急措施爱护现场并马上上报上级相关部门，根据国家有关法规要求妥当处理。6.2.12作业人员必需配备相应的劳动爱护服务器并正确运用。6.2.13当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身损害。6.2.14非施工人员不得进入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并刚好向发包人或建管单位报告，妥当处理。6.2.15妥当处理
17、与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，恳求发包人及当地公安部门出面处理。6.2.16在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切平安事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。7、组成合同的文件组成本合同的文件及说明合同文件的优先级别如下：7.1施工合同书7.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。8、违约责仸8.1如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。8.2施工过程中，承包人自行担当施工爆破作业期间一切平安责9、其它约定：未尽事宜，协商解决。10、合同生效本合同经双方法定代表人或托付代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。11、其他事项11.1本合
18、同一式四份，双方各执二份。11.2违约方赔偿另一方的一切损失。11.3因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。发包人(盖章)：承包人(盖章)现场负责人：现场负责人：联系电话：联系电话：帐号：帐号：20xx年xx月xx日爆破施工合同4甲方：乙方：为了健全施工管理规定确定内部经营机制，保证工程质量和工程 进度，明确各施工队在工程施工中的权益和义务，依照矿山施工管理条例及其他相关的法律、行政法规遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，结合工程实际，经甲乙双方协商达成合作协议，签订本合同供双方共同遵守执行。一、 工程概况及承包范围1.1、 工程名称：1.
19、2、 建设单位：1.3、 工程地址：1.4、工程内容：完成甲方托付的土石方剥离工程量，包括作业区范围内土石方剥离、煤层上采挖运、施工区域内的道路修复、机械道路的维护平整、道路洒水降尘的协助作业。地下大型防排水由业主方负责。1.5、 工程量：1.6、严格按矿山指定地点堆放土石方，乙方担当全部费用，年终收山乙方必需按规定布置好平安设施，清理好作业面土石方，妥当支配工作设施，经甲方验收后可收山，否则不予结算工程费用。1.7、 乙方破坏性开采，造成资源奢侈，甲方依据状况予以处理。二、 合同工期2.1、开工时间： 月 日2.2、竣工时间： 月 日三、工程承包方式3.1甲方托付乙方完成煤矿采区土石方剥离工
20、程项目承包。3.2、按工程量单价大包干的形式，包括剥土和工程施工中工作面的平整、防排水、防雷电、冬季草原防火、作业区修筑的日常维护、环境治理及全部协助作业。四、工程价格及费用担当4.1、按甲方托付书乙方完成任务作业区范围的采装、运输、排土、 防排水、防雷电、冬季草原防火、环保治理等全部的协助作业，按单价 元/立方米(税后)价(不含爆破)，采掘深度不超过 米。每超深 米增加 元/m3。4.2、乙方各种生产所需机械设备由乙方解决。其修理保养、修理及 其他后勤保障所产生的费用由乙方自行担当，甲方不负责任。五、工程款结算预付方式5.1 预付款5.2、结算款方法：按甲方当月指定的生产安排要求以实际开挖实
21、方 量，实行“一步单价制”结算。5.3按业主工程验收管理方法每月由业主生产技术部组织甲乙双方共同参加完成工程验收，由甲方出据验收结果，经甲乙双方确定签字后生效，作为结算依据。5.4、工程量的结算方式：5.5、工程施工中剥离运输工人距离在公里范围内，超出 公里，每公里加 元/m3。六、工程量的计算方式6.1 要求全部工程量均以实方进行计算，每月同完成结算工程量，测算数据经双方确认签字后作为最终结算依据。七、工程技术及其要求7.1 乙方必需严格执行煤炭行业有关规程、规定及国家有关的法律、法规以及矿产部下发的质量标准化标准及考核评级方法实施细则 平安管理方法土石方管理方法煤炭管理方法 统计报表管理方
22、法 关于加强的通知及有关矿规矿纪，精神文明建设、社会治安综合治理管理方法。7.2、工程施工中工程进度、工程质量、工程位置及出现破坏现有工程行为按甲方有关规定处理。八、其它约定8.1、遇有政府检查，爆炸物品及当地石油公司的油料供应短缺或天气恶劣缘由连续五天不具备出车条件的，乙方当月的任务量可按甲方对应日安排量减除。8.2、乙方特别工种人员，都必需持有特种行业操作证和上岗证。8.3、如乙方在合同期内保质保量的完成任务甲方交给的工程任务。8.4、乙方必需配备专职的平安员，并主动参与甲方组织的平安学习和技能培训。8.5、乙方应签订平安、环保、消防协议书，明确各项责任义务。8.6、合同价款中包括了平安施
23、工管理、平安措施、现场文明施工等费用。8.7、乙方必需严格遵守平安生产管理条例 爆炸物品运用管理条 例平安生产法等有关规定，平安开采，文明施工。8.8、各施工队人员在上矿前有体验合格证，如有疾病隐瞒，后果全由乙方负责，乙方施工队全部人员的医疗费用全部由乙方担当。8.9、乙方必需全额购买保险，重大伤亡事故按国家有关规定或保险 公司条款执行，乙方不得无理取闹，同时依据市政府要求，乙方可自愿购商业保险。九、严禁酗酒和酒后上班及打架斗殴，如发觉将严峻惩罚。9.1、甲方刚好结算施工队费用，乙方不得从事有损于甲方利益的行为。9.2、乙方发生的任何车辆和机械事故、人员伤亡等经济及法律责任， 由乙方自行负责赔
24、偿。乙方全部施工人员必需听从甲方现场人员的管理和指挥，对不听从者要实行经济惩罚。9.3、乙方应按要求，做好环境爱护和治理工作，爱护好生态，严禁捕杀野生动物，违者追究法律责任。严禁盗控恐龙化石、硅化木，发觉古物刚好上报甲方并保存好，由甲方处理。自建公厕， 掩埋好垃圾，严禁乱扔乱倒，对影响卫生严峻者实行经济惩罚。9.4、爆炸物品乙方有专职爆破员，请领由专人负责，严禁违章操作， 严格根据爆破物品运用管理条例执行。合同期限(合同生效与终止)自 年 月 日至 年 月 日结算付款完为止，(以建设主管部门的开工通知书时间为准)。违约责任11.1、 若甲方资金不能按时支付给乙方的款项，给乙方造成停工停产， 超
25、过 天者，甲方应补偿乙方的设备和人员工资，按挖掘机每台 元/天，装载机每台 天/元，运输车辆每辆/天，人工元、天，停日内甲方不补偿。11.2、甲方必需负责办理开采一切手续、保证道路畅通、协调好村民等事宜。如手续不全、村民闹事等造成乙方停工停产，一切责任均由甲方负责并赔偿乙方所投放经济损失责任。本协议在履行中发生争议由双方协商解决，协商不成，提交当地 仲裁委员会或起诉所在地人民法院。本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。甲方(签章)法人：乙方(签章) 法人：年 月 日：爆破施工合同5甲方：乙方：甲方将钻孔工程施工托付乙方进行，双方依据中华人民共和国合同法和建设安装工程承包合同条列
26、等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称：河北XX公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点：河北XX公司院内。三、工程范围：钻孔(钻孔直径80)。四、承包方式：甲方仅供应施工用水、电。五、工程价款：钻孔：包干价32元。工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。七、付款方式：本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。八、双方责任：1、甲方供应施工用水、电;2、甲方根据国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必需与甲方安环处签订平安施工协议，动力处签订平安用电协议。4、乙方施工用材料必需有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可运用，否则
27、由此造成的一切损失由乙方担当;5、乙方必需根据国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方担当;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方担当;8、乙方必需遵守甲方的各种规章制度，听从甲方的管理;9、乙方施工场地必需清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。九、施工工期：按甲方要求，由甲方缘由工期顺延。十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日爆破施工合同6发包方：贵州聚广筑建筑工程有限责任公司兴东大健康产业园项目部（以下简称甲方）承包方： 谢桐： 身份证号
28、：522527197207141314（以下简称乙方）甲乙双方本着同等、自愿、公允、诚恳、信用的原则，经友好协商，依据中华人民共和国合同法、爆破平安管理规程GB6722-20xx、爆破作业项目管理要求和民用爆炸物品平安管理条例及辖区公安机关相关规定，甲、乙双方就位于 4号会展中心孔桩爆破工程 的责任管理达成以下协议：一、工程概况：工程名称： 兴东民族大健康产业园4号会展中心孔桩爆破工程工程地点： 安顺市普定县安普大道中段承包工程内容：布孔、钻孔、验孔、装药、填塞、钎探、防护、联络网、警戒、起爆、爆后检查、解除警戒、供应空压机给孔桩班组协助清渣（含全部孔桩爆破作业的施工机械、人工、材料费用），不
29、含孔底清渣。二、工程单价和工程量：1.工程单价：爆破单价按140元/m?（不含税费），钎探单价按40元/元，甲方代扣2的保险费用。2.工程量确认：以实际收方计算，若乙方装药量过大导致孔桩直径过大，孔桩收方直径不得大于土方开挖直径、钎探按实际进尺深度收方。三、进度款支付：1.工程进度款的支付：根据当月实际完成工程量的80%支付进度款。2.工程计量及结算：工程计量以双方实测数据为准，即工程计价款=工程量*单价；工程完工验收合格后15天内，完成工程结算及支付手续。四、工期要求：本合同工期：本项工程工期为31天：开工时间为20xx年8月8日;竣工时间为20xx年9月8日，若乙方缘由拖延工期的，甲方有权
30、根据5000元/天对乙方进行罚款处理。五、双方责权利：甲方责权利：1.给乙方供应施工基础图1份。2.刚好办理技术交底。3. 为甲方工程师，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务。甲方工程师负责履行甲方责任，处理现场问题，协调关系，负责质量、平安、进度、文明施工管理。4.甲方应按时按期支付乙方工程进度款和办理工程结算相关手续。5.每次爆破作业前，甲方负责清理施工便道及场地，为乙方平安运输民爆物品爆破供应必要条件。乙方责权利：1.乙方负责办理爆炸物品运用相关手续。3.乙方须遵守爆破工程建设平安生产有关管理规定，严格依据经审批后的爆破设计方案组织施工。4.严谨违章作业、违章指挥、冒险施工，乙方听从甲
31、方现场施工管理人员的正确指挥，对违章指挥，乙方有权拒绝施工，因甲方违章指挥造成的一切经济损失及法律责任由甲方担当。5.乙方爆破作业人员必需持证上岗，并严格按平安作业证规定的作业级别进行爆破作业6.根据爆破作业项目管理要求、民用爆炸物品平安管理条例和爆破平安规程GB6722-20xx及相规定，必需进行爆破平安评估和监理的爆破作业项目，由此产生的爆破平安评估和平安监理费用由乙方担当，各单项工程施工的人员、设备进出场费用由乙方自理。7.乙方严格根据爆破设计方案爆破施工方案实施爆破，如有违反，所造成的一切经济损失和法律责任由乙方担当。8.若乙方在爆破过程中，由于装药量过多（少）爆破导致孔桩垮塌（欠爆）
32、，由乙方全权负责。六、平安责任：1.甲乙双方必需严格执行爆破作业项目管理要求、民用爆炸物品平安管理条例、爆破平安规程等国家、省、市有关规定，做好平安防护工作。2.乙方依据爆破区域实际条件刚好优化爆破参数，科学管理。细心施工，确保爆破振动限制在国家规范允许范围内。3.若爆破中发生平安伤亡事故，医药费由乙方垫付，待甲方报保险公司后，所报销的费用归乙方全部，其它费用由乙方担当，甲方不再支付任何费用。七、违约责任除不行抗力的缘由，任何一方不履行合同，均要担当违约责任。1.甲方担心合同约定履行自己的各项义务、支付款项及发生其他使合同无法履行的行为，应担当违约责任。2.如乙方缘由不按期完工给甲方造成损失的
33、，由乙方担当并赔偿甲方损失。八、工程计量结算支付完成后，本合同自行失效。九、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。甲方： 乙方：授权代理人（签字）： 身份证号：522527197207141314电话：13985700668日 期：20xx年8月14日 日 期：20xx年8月14日爆破施工合同7发包方：（以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）经双方协商，甲方同意将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。依据中华人民共和国经济合同法及国家法律的有关规定，为明确双方的有关责任、权利和义务，特签订以下协议条款，双方共同遵守。一、工程名称：面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程二、工程地点：面粉
34、厂三、工程承包范围和内容：按甲方支配的爆破范围及拆除依次。2、爆破拆除内容包括：布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破裂。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好平安防护栏的搭设，并满意验收要求。四、工程量：按实际方量。五、结算方式：按实际方量，以单方人民币1120000元包干，结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工期：30天七、施工要求：确保平安快速施工，爆破后钢筋与混凝土块基本分别，满意甲方、监理及业主的要求。八、双方责任：（一）甲方责任1、帮助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方供应施工用房两间，作
35、为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇合点；3、负责供应施工有关的图纸；4、负责担当乙方爆破前按方案、规定等进行平安防护工作，对不符合规定、规程的必需整改完善；5、帮助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员（包括现场的甲方施工人员和生活区人员）的撤离工作；6、负责供应乙方施工用电。（二）乙方责任1、乙方必需以“平安第一”实施整个爆破拆除工作，严格执行爆破平安规程GB672220xx及国家、省、市有关爆破工程平安的标准和规定，对不符合规定、规程的必需整改完善，仔细检查验收合格后才能起爆；2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续，负责公安、交警等部门的协调工作，并担当一切费用（包括爆破平安评估费用
36、）；3、在甲方气割钢筋时，乙方派平安员全程监护；4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的平安防护工作，并担当所需发生的费用及相应的平安责任；5、在实施爆破时，如有爆破飞石振动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、担当一切平安责任（含经济），与甲方无关；6、乙方必需担当起爆破平安警戒的全部工作，特殊是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员疏散，如因乙方平安作不到位而引起的平安事故，其一切责任（含经济）由乙方自行担当；7、满意业主、监理、甲方要求，因爆破、防护等缘由，业主、监理及主管部门对甲方的惩罚由乙方担当，并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效，如
37、发生争议由甲乙双方协商解决，协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，双方签字盖章后生效，工程款结清后自动失效。甲方：法定代表人（或托付代理人）签字：日期： 年 月 日乙方：法定代表人（或托付代理人）签字：日期： 年 月 日爆破施工合同8甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、民用物品平安管理条例、爆破GB6722-20xx规程和爆破工程消耗量定额GYD10220xx等相关法律、法规之规定，甲乙双方就爆破工程等相关事宜达成如下协议，以资共同遵守。一、工程名称：二、工程地点：三、作业工期：共计天，即从_年_月_日起，至_年_月_日止（雨天顺
38、延）。四、工程数量：工程需爆破页岩立方米，坚石立方米，共计爆破立方米（大写：）。在详细施工过程中若发生页岩、坚石等工程量改变，则以实际发生改变的工程量为准。五、爆破作业方式：1、浅孔爆破2、限制爆破1、工程价款：爆破工程作业实行费用大包干，乙方按元/立方米为甲方实施工程爆破作业，该爆破工程总价款按实际工程方量计算。2、付款方法、期限：每月甲方向乙方按工程量的%支付费用，余下款项在工程结束后在一个月内全部付清。3、双方权利与义务：（一）、甲方权利与义务：1、甲方向乙方供应工程测绘图，以及申请办理民爆物品所需的相关合法手续。2、甲方在乙方进场之前供应爆破工作所需水电及工作面，并担当水电费。3、有权
39、监督和订正乙方爆破员的违规爆破作业或担心全操作行为。4、负责确定爆破现场的基准点和爆破作业范围。5、确保在爆破作业前爆破工作所涉及的水管、天燃气管、网线、下水道、建筑物、构建物、树木和农作物等全部拆出。6、处理好土地冲突，并负责处理因爆破振动而受到影响周边单位和住户关系，并担当其相关费用，保证爆破作业顺当进行。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：授权代表（签字）：_年_月_日授权代表（签字）：_年_月_日爆破施工合同9甲方：乙方：甲方将钻孔工程施工托付乙方进行，双方依据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条列等有关规定，签订本合同，双方共同遵守。一、工程名称：河北钢铁
40、集团鑫达钢铁有限公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点：河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司院内。三、工程范围：钻孔(钻孔直径80mm)。四、承包方式：甲方仅供应施工用水、电。五、工程价款：钻孔：包干价32元/m。工程总价：以工程量实际发生量为结算依据，含税，现金结算。七、付款方式：本合同签订后，预付款无，工程完工验收合格后开具全额当地发票，付清全部工程款。八、双方责任：1、甲方供应施工用水、电;2、甲方根据国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必需与甲方安环处签订平安施工协议，动力处签订平安用电协议。4、乙方施工用材料必需有合格证、材质单及化验单，双方现场验收合格后方可运用，否则由此造成的一切损失由
41、乙方担当;5、乙方必需根据国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方担当;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故，造成的一切经济损失均由乙方担当;8、乙方必需遵守甲方的各种规章制度，听从甲方的管理;9、乙方施工场地必需清洁，物品摆放有序，废料定点堆放。九、施工工期：按甲方要求，由甲方缘由工期顺延。十、本合同一式六份，经双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日爆破施工合同10甲方：乙方：为了发展生产，平安生产，实施爆破“一体化”，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在同等自愿，互惠互利的基础上，
42、依据合同法和爆破平安规程(GB6722-20)及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一样看法，定立本合同。一、工程名称和地址1、工程名称：武川县奎素金矿区1号脉2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂二、承包爆破施工工程的方式和范围1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照，同意乙方承包。2、乙方以其企业法人资质，营业执照许可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。三、合同期限：承包为一年，从20_年4月10日至20_年4月9日止。四、承包爆破施工工程
43、价款的计算及支付方式、期限1、甲方向乙方供应的年、月爆破作业安排，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1名爆2、合同期限为一年，因甲方的缘由导致乙方停工，技术服务费照常支付，不足一年的按一年计算。五、甲方的权利和义务l、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照。2、甲方向乙方供应甲方年、月爆破作业安排和火工品的品种和用量，供应施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方刚好办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切平安责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不担当一切平安事故责任。4、甲方有权监督乙方的爆破施工及平安运用，并负责爆破区域的人员撤离，平安警戒。巷道和工作面的排险工作