2022工程建设施工合同 15篇.docx

上传人:w*** 文档编号:25709914 上传时间:2022-07-13 格式:DOCX 页数:82 大小:53.64KB
返回 下载 相关 举报
2022工程建设施工合同 15篇.docx_第1页
第1页 / 共82页
2022工程建设施工合同 15篇.docx_第2页
第2页 / 共82页
点击查看更多>>
资源描述

《2022工程建设施工合同 15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022工程建设施工合同 15篇.docx(82页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。

1、2022工程建设施工合同 15篇工程建设施工合同 1甲方:施工队负责人电话:乙方:建池户(村)电话:甲乙双方于_年_月_日在XXX就承建沼气池一事进行协商签订本合同。详细条文如下:一、建池标准及价格:沼气池按国标(GB475084)建设。全包单价XXX元座,总价XXX元。包工不包料单价XXX元座,总价XXX元。二、甲方责任权力:1、负责完成池体建立、灶具安装和沼气池的正常启动。2、为乙方发放农村户用沼气池平安管理和运用技术卡片,指导乙方学会沼气池的日常操作管理和平安运用基本学问。3、按全县统一价格收取建池费用,并开据县沼气办印发的统一收据。4、担当沼气池建后质量保修责任。沼气池主体XXXXXX

2、年内出现坍塌、漏气的(因不行抗拒的自然灾难或人为毁坏的除外),灶具及配件XXXXXX年内出现质量问题的(乙方自行购置的除外),负责修复或调换。三、乙方责任权力:1、为甲方施工创建良好的环境,并与甲方搞好施工协作。2、按甲方指导仔细学习沼气池平安运用操作规程,加强平安防范。进出料口要加盖爱护,防止人畜掉进池内造成伤亡,不得在池口试火,不得开口自修,如有故障,要刚好报服务站人员检修,杜绝出现平安事故。3、向甲方供应户主姓名及身份证号,以便填写XXX县农村户用沼气池建设状况登记表。并妥当保存好统一收据,以备兑现补助。4、模具到位一次付清施工费用。如发生建池质量纠纷,报县乡沼气办组织鉴定,沼气办负责协

3、调甲方限期修复。5、保障甲方施工期间的设备平安。施工期间设备交由乙方保管,乙方因保管不善,每丢失模具一片赔偿300元,施工后乙方不得以任何理由阻挡甲方模具运转,否则,每耽搁一天赔偿损失费100元。四、未尽事宜,双方协商后再定。五、本合同一式四份,甲乙双方各执一份,县沼气办、乡镇政府各备案一份。甲方:乙方:_年_月_日工程建设施工合同 2甲方:乙方:依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包条例的原则,结合本工程的详细状况,双方达成如下协议:一、 工程概况:(一)、工程名称:(二)、工程地点:南宁市(三)、工程内容及承包范围:祥见附表1(四)、承包方式:包工包料,依照合同单价和甲方代表签证的

4、实际完成工程量。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。二、合同工期:于20xx年 月日至20xx年月日,总工期为天。三、质量要求:满意设计图纸要求。四、合同造价:工程预算总造价:(一)、甲方责任:1、乙方进场施工的一切有关手续均由甲方负责办理好,施工期间如有须要甲方出面协调解决的事项,由甲方负责协调解决。2、甲方应协调好工地的其他施工单位,尽快清理施工场地,确保施工顺当进展。3、负责向乙方支付工程费用。(二)、乙方责任:1、乙方必需按合同图纸及签证要求,保质、保量施工。2、乙方必需遵守甲方工地规章制度,听从甲方管理。3、乙方必需最好平安生产工作,若违章作业发生平安事故,由乙方

5、担当全部责任。4、乙方必需按合同工期完工。五、工期延误:对以下缘由竣工日期推拖延误,经甲方代表确认工期相应顺延。(一)、工程量改变或设计变更。(二)、如遇不行抗拒的客观因素不能施工。(三)、乙方缘由经甲方代表同意顺延的其他状况。六、工程验收:工程完工,乙方向甲方供应竣工资料报告和主要材料产品合格证,甲方5天内应组织有关部门进行竣工验收、办理有关签证手续。七、工程造价、付款方式及工程结束:(一)、工程预算造价:依照合同单价(附表1)和实际完成工程量结算。合同报价中没有的项目参照相近项目单价或双方议价进行结算。(二)、付款方式:1、合同签订之后,乙方进场施工2天内,甲方预付工程款金额为2、工程竣工

6、验收合格之日起,一个月内一次性结清工程余款。八、违约责任1、若乙方逾期交付运用,则按合同价的1%天向甲方支付违约金,甲方有权从待付款中扣除。2、若由于乙方缘由无法按时按量完工交付运用,致使甲方受到业主惩罚的,由乙方担当责任,甲方有权单方面终止合同。3、若甲方未按合同支付工程款,则按合同价的1%/天向乙方支付逾期滞纳金。4、如一方违约,按合同总价的20%支付给对方。九、本合同经双方代表签字,盖章后生效,双方共同遵守,未尽事宜经双方友好协商解决,如补充协议,补充协议与本合同同等效力。九、本合同壹式贰份,甲乙双方各执壹份,均具有同等效力。甲方:乙方:法人代表: 法人代表:经办人:经办人:联系电话:

7、联系电话:签约地点:日期: 年 月 日工程建设施工合同 3发包方(以下简称甲方):承包方(以下简称乙方):依据中华人民共和国经济合同法,中华人民共和国建筑法,建筑工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规及湖南省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的详细状况,为了明确工程项目及双方责任,本着相互协作,确保施工项目顺当完成的原则,经过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称: xxxxxxxxxxxxxxxxxx(二)工程地点: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx2、工程承包范围平安维护及整改3、合同工期 30天4、工程造价工程造价为: xxxxxxxxxx

8、xxxxxxxxx 元整5、质量标准5.1质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2运用标准、规范(包括但不限于以下内容):5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合湖南省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。7、工程计价7.1 本工程计算编制原则:按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2022406号建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022), 湖南省建设工程造价管理方法(省人民政府令第192号), 湖南省建设工程计价方法,20

9、05湖南省修缮定额、2022湖南省建筑装饰装修工程量消耗标准、2022湖南省安装工程消耗标准及工程消耗标准动态调整统一说明进行编制。7.2人工、材料价格的确定:人工工资按湖南省住房和城乡建设厅文件湘建价2022237号文件综合工资单价计取,材料价格根据施工同期长沙建设造价预算价,信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列状况者,工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工,不行抗力包括:国家政策调整、斗争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾难,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以长沙市气象局报告为

10、准),一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际状况顺延。8.3因乙方缘由造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方担当。8.4因甲方缘由造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方担当。9、工程款的支付9.1工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%。9.2在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同约定的形式担当违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的,违约

11、方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应担当赔偿责任。11、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好平安管理工作,杜绝重大平安事故的发生,同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定刚好支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权干脆从工程款中支付民工工资。 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后

12、生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日工程建设施工合同 4发包方(甲方):承包方(乙方):依照国家合同法、建筑法及其他相关法律、法规,遵循公允、自愿、诚信互惠的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:志丹人事劳动局办公楼工程地点:志丹城内工程规模:框架结构x层(),建筑面积约5227平米。二:承包范围1、志丹县劳动人事局办公楼全部土建工程(至建筑物外墙皮)。注明:地下室层高3.6m一、五层层高3.9M。二、三、四层层高3.3m。2、除弱电、自喷系统、消防系统及电梯设备安装以外的安装工程,给

13、排水安装工程不包卫生洁具。3、图纸以内的工程:内外墙毛墙毛地(卫生间的墙地砖全做),外墙全部涂料。4、图纸以外工程以实结算。三、承包方式依据乙方承包范围所含工程量,采纳每平方米造价承包方式承包,全部材料价格结算时,以市场实际价格调整。四、工期从20xx年7月10日至20xx年8月30日。主体工程必需于20xx年完成。工期延误的认定和处理1、因甲方缘由造成的延误,工期顺延,造成的损失由甲方担当。(1)不具备开工条件,而要求乙方进场;(2)未按约定时间供应图纸并组织图纸交底;(3)未按时支付工程进度款。2、因乙方缘由造成的工期延误,工期不予顺延,延误10日不实施惩罚,超过10日每超一天罚5000元

14、,每提前一天按工程量总造价的4嘉奖给乙方。3、甲乙双方均无过失和不行抗力造成工程的工期延误,工期顺延,甲乙双方互不担当经济损失。不行抗力:自然灾难、斗争、政府行为;(2)连续发生停水、停电、下雨,按实际天数顺延,一周内累计停水、停电、下雨,时间按每天8小时的工作时分解天数予以顺延。五、合同保证约定1、为保证本合同顺当实施,双方约定乙方应向甲方交付合同保证金30万元,合同签订10日内甲方退回给乙方30万元保证金。2、因设计变更造成的工程量增加,以甲、乙双方及监理审定的工程量签证为依据进行结算。六、工程款支付1、开工付工程总造价的30,作为工程的启动资金。2、工程款按当月实际完成工程量的80预付。

15、3、工程竣工验收合格后,15天内付至工程总造价的100七、工程质量标准与验收(一)、本工程质量标准必需达到国家规定的合格工程验收标准(二)、验收要求八、保修义务约定保修义务与约定按国家规定与要求执行。保修金随房屋验收合格后一并交于物业管理,一年后退还乙方。九、争议的解决本合同在执行过程中发生争议,双方应主动协商解决。协商无效时,双方均有权向延安仲裁委员会申请仲裁,发生的费用由责任方担当。十、合同的解决本合同工程保修期满,款项结清后自行终止。十一、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份。未尽事宜双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。十二、补充条款:甲方(公章):_法定代表人(签字):

16、_年_月_日乙方(公章):_法定代表人(签字):_年_月_日工程建设施工合同 5第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所给予的涵义:发包方(简称甲方);协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方驻工地代表(简称甲方代表:甲方在协议条款中指定的代表人。承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中

17、指定的代表人。社会监理:受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位:甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。工程:协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。合同价款:以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格,通过招标

18、投标或甲乙双方协商确定,用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。经济支出:在施工中发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用:甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。工期:甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定,在协议条款中约定的合同工期。开工日期:协议条款约定的工程开工日期。竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。图纸:由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准,乙方用以施工的全部图纸(包括配套说明和有关资料)。施工现场:经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。书面形式:依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘

19、录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不行抗力:因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。赔偿金:责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用,包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用,以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量缺陷:工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。协议条款:结合详细工程,甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次合同文件应能互说明,互为说明。除合同另有约定外,

20、其组成和说明依次如下:()协议条款;()合同条件;()洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书;()招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件;()工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;()标准、规范和其它有关技术资料、技术要求;()构成合同一部分的其它文件。当合同文件出现模糊不清或不相一样时,在不影响工程进度的状况下,由双方协商解决(实行社会监理的,可先由总监理工程师作出说明);双方看法仍不一样的,按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律合同文件运用汉语一般话书写,双方可依据须要商定运用少数民族语言译本,对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。适

21、用合同文件的法律是国家的法律、法规,以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时,可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。国内没有相应的标准、规范时,乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表批准后执行;甲方要求运用国外标准、规范,应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用,均由甲方担当。第四条图纸甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数(包括竣工图和现场

22、存放的份数),向乙方供应完整的施工图纸,并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度,乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸,将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款,并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。甲方对图纸有特别保密要求的,乙方实行相应的措施保密,由甲方担当费用。乙方要求增加图纸份数,甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付,费用由乙方担当。乙方未如约收到甲方供应的图纸,应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复,按第七条其次款约定处理。乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满

23、意施工要求。应刚好通知甲方代表,酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉,甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任,并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:()甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责,并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。()甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后,以书面形式交给乙方代表,乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,甲方代表可发出口头指

24、令,并在小时内赐予书面确认,乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认,乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求,甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复,即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理,应在收到指令后小时内提出书面申告,甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定,以书面形式通知乙方。紧急状况下,甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议,但甲方代表确定仍接着执行的指令,乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失,由甲方担当,延误的工期相应顺延。()甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等,

25、并如约履行其它约定的义务,否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表,甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复,即视为其确认、同意、批准,应由甲方担当由此发生的支出,顺延因此延误的工期,赔偿因此造成的乙方损失。实行社会监理的工程,甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。甲方代表和总监理工程师易人,甲方应提前天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第六条乙方代表乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利,履行合同约定的职责:()乙方的要求、申请和通知等,以书面形

26、式由乙方代表签字后送交甲方代表,甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。()乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”(或施工方案)、依据合同发出指令和要求组织施工,在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下,可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施,并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方,由甲方担当由此发生的支出,相应顺延工期;责任在乙方,由乙方担当费用。乙方代表易人,应提前天通知甲方,后任接着担当前任应负的责任(合同文件约定的义务及其职权内的承诺)。第七条甲方工作甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求,完成以下工作:()办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房

27、屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。()将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到协议条款约定地点,并保证施工期间的须要。()开通施工场地与城乡公共道路的通道,以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道予以保养,满意施工运输的须要,保证施工期间的畅通。()向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实精确。()办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续,与有关方面缔结工程交跨铁路、马路通讯线路须要的协议。()将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方,并进行现场交验。()组织乙方和

28、设计单位进行图纸会审,向乙方进行设计交底,对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。()协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护,并担当有关费用。()根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场,保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。()协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系,刚好处理有关问题。甲方未按合同约定履行以上义务,则担当由此导致的费用支出,赔偿因此造成的乙方损失,延误工期予以相应顺延。甲方将上述某项工作托付乙方完成,应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作乙方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的

29、范围、时间、要求,完成以下工作:()在其设计资格证书允许的范围内,按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计,经甲方代表批准后运用。()按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。()按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫,并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害,由乙方担当责任。()按协议条款约定的数量和要求,向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施,发生的费用由甲方担当。()实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制,对环境的污染不能限制在规定范围内的

30、,应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方担当,因乙方责任造成的罚款除外。()已竣工工程在交付甲方之前,乙方可受甲方托付代保管。由乙方按协议条款约定负责爱护工作,爱护不善发生损坏,乙方自费予以修复。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出,在协议条款中约定。甲方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题,由甲方担当责任。()按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。()保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求,担当因违反有关规定造成的损失和罚款,合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外。乙方未按合同约定履行上述义务。担

31、当由此造成的费用支出,赔偿甲方因此遭遇的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度安排甲方在缔结合同后天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设计安排”、“供应土建工程安排”等资料,乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制“施工组织设计”(或施工方案)、“施工综合进度安排”,在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料,按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”,按第八条其次款处理。甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”(或施工方案)和“施工综合进度安排”同意与否,应在协议条款约定的

32、期限内予以答复,逾期未复,可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”为合同文件,应共同遵循。乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”组织施工,接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时,乙方应按甲方代表的要求提出改进措施,提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施,乙方应报请甲方代表审核批准后实施,由甲方担当特别施工技术措施费。第十条延期开工乙方应按协议条款约定和“施工综合进度安排”确定的开工日期、开工条件起先施工,因故不能如期开工的,应在约定的开工日期天之前,向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后天内作出答复,逾期未

33、答复则视为已同意乙方的延期开工要求。乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意,竣工日期不予顺延。乙方由于甲方缘由要求延期开工获得甲方代表的同意,或甲方征得乙方同意将开工日期推迟,由甲方担当乙方因此付出的费用和损失,相应顺延工期。第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工,提出暂停要求后小时内应对此提出处理看法。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工,妥当爱护已完成工程,实施甲方代表的处理看法后向其提出复工要求,经批准后接着施工。甲方代表未在约定时间内提出处理看法,或在乙方提出复工要求后小时内未予答复,乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的,按第七条其次款约定处理。暂停施工出于非乙

34、方缘由,由甲方担当经济支出,相应顺延工期;停工责任在乙方,由乙方担当发生的费用。第十二条工期延误对以下状况造成竣工日期推迟的延误,经甲方代表确认,工期相应顺延。()工程量改变或设计变更;()一周内,非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时;()合同中约定的或甲方代表同意赐予顺延工期的其它状况。乙方在以上状况发生后天内,就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告,甲方代表在乙方提出报告天内予以批准或提出修改看法,逾期未予答复,即视为甲方代表对此报告予以批准。第十三条工期提前施工中须要提前竣工,双方协商一样后签订“提前竣工协议”,合同竣工日期何以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容:

35、()提前的时间;()乙方实行的赶工措施;()甲方为赶工供应的条件;()赶工措施的经济支出和担当;()提前竣工收益的共享。乙方按“提前竣工协议”修订施工进度安排,提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订安排后天内赐予批复,逾期未批复则视为其已批准。第四章质量与验收第十四条检查和返工乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验,为检查检验供应便利条件,并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改,担当由自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其它非乙方缘由引起返工、修改的经济支出,由甲方

36、担当,工期相应顺延。以上检查合格后,又发觉由乙方缘由引起的质量问题,仍由乙方担当责任。以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定,在不影响正常施工的前提下进行,如影响正常施工,除非经检查检验为质量不合格,因此发生的费用则由甲方担当,相应顺延工期。第十五条质量等级评定工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应赐予相应顺延。工程达不到约定质量条件的部分,甲方代表一经发觉,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件,由乙方担当返工费用,

37、工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方担当违约责任。由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达到约定质量条件,乙方予以返工,修改的经济支出由甲方担当,工期相应顺延。乙方无力予以修改的,经甲方代表认可,该部分可不在评定质量等级之列。双方对工程质量有争议,可按第三十条约定处理。第十六条隐藏工程和中间验收须要进行中间验收的工程或部位,在协议条款中约定其名称、验收时间、要求及甲方应供应的便利条件。工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位,乙方自检合格后在隐藏或中间验收小时前通知甲方代表验收,并打算验收记录。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合格,甲

38、方代表在验收记录上签字后,方可进行隐藏和接着施工。验收不合格,乙方在限定时间内修改后重新验收。工程质量符合规范要求,验收小时后,甲方代表不在验收记录上签字,可视为甲方代表已经批准,乙方可进行隐藏或接着施工。第十七条分部试运工程具备分部试运条件,应接电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外,分部试运由乙方负责,编制分部试运方案和措施,提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后日内予以批准或提出修改看法,逾期未批复即视为经甲方代表批准。乙方在分部试运的小时之前通知甲方代表参与,甲方代表不能按时参与部分试运可书面托付他人全权代表,非发生第三十七

39、条约定的状况不得推迟。分部试运的调整试验记录,由乙方及调试单位作出,甲方代表在记录上签字,作为质量验收和整套启动的依据。由于乙方缘由试运达不到验收要求,甲方代表在试运后小时内提出修改看法,由乙方按其看法修改后重新试运。甲方代表未参与分部试运且未托付他人代理,或参与试运未在约定时间内提出修改看法、试运合格不签字验收,试运结束小时后试运记录自行生效,甲方应予承认,乙方可接着施工并可据以办理有关手续。经分部试运合格的设备和系统,由于生产或试运须要接着运转,可交由甲方负责保管和运行维护。分部试运费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的,均由甲方担当。由于设计、设备制造、操作不当等非乙方缘由造成试

40、运达不到验收要求,由乙方或由乙方协作责任方拆除、修理、重新安装,所发生的费用及重新购置材料、设备价款和运费等,均由甲方给会后与责任方结算,延误的工期予以相应顺延第十八条验收和重新检验单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收,由乙方在验收小时前提交“验收通知”,通知甲方代表参与验收,通知包括验收的内容、时间、地点,附上乙方自检记录。甲方代表不能按时参与验收可书面托付他人代理,或在验收小时前向乙方提出延期要求,延期不得超过两天。否则,乙方可自行组织验收,甲方应承认其验收记录有效。无论甲方代表是否参与验收,当其提出对已经隐藏工程重新检验的要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验

41、后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方担当由此发生的经济支出,赔偿乙方损失并相应顺延工期。检验不合格,乙方担当发生的费用,工期也予顺延。第五章合同价款与支付第十九条合同价款及调整甲乙双方在签订协议条款时交换各自开户银行出具的履约保函,保证依法履约付款,待保修期满后退还。合同价款在协议条款中予以约定,按建设工程价款结算方法和关于基本建设工程实行竣工结算的详细规定结算付款,任何一方不得擅自变更,发生下列状况之一的可作调整。()甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程量削减。()甲方代表确认的设计变更或工程洽商。()工程造价管理部门公布的价格调整。()合同约定的其它增减或调整。合同

42、价款可调整的范围,在协议条款中约定。乙方在第十九条其次款约定的状况发生后天内,按其次十六条第一款约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额。并将调整的缘由、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内予以批准并通知经办的银行和乙方,或提出修改看法及理由,逾期未答复则视为甲方代表予以批准,应据以结算付款。其次十条工程款预付甲方按协议条款约定的时间和数额,向乙方预付工程款,开工后按约定的时间和比例逐次扣回。甲方未按其次十条第一款付款,乙方在约定给付日期天后向甲方代表提交“要求付款的通知”,甲方在乙方提交通知后仍未按要求给付,乙方可在提交通知后暂停止施工,按第七条其次款约定

43、处理,并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。其次十一条工程量的核实确认乙方按协议条款约定的时间,向甲方代表提交“已完工程报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认(简称计量),逾期未予以计量,即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认,亦作为工程款支付的依据。甲方在进行计量小时前通知乙方派人参与,乙方应为计量供应便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参与计量,甲方的自行计量无效。乙方无正值理由未参与计量,甲方自行计量的结果有效,即为工程价款支付的依据。甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工程量和因其自身缘由造成返工的工程量,不予计量。其次十二条工程款支付乙方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量,依据构成合同价款相应项目的单位和取费标准,计算出已完工程的价款,编制“工程款结算帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后天内予以签证,并通知经办的银行付款。甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证,或经办的银行由于甲方缘由未付款,乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”,在发出通知天后甲方仍未按要求给付,乙方可暂停施工,按第七条款约

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 应用文书 > 工作报告

本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知淘文阁网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

工信部备案号:黑ICP备15003705号© 2020-2023 www.taowenge.com 淘文阁