《2022建筑合同模板合集七篇_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑合同模板合集七篇_2.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑合同模板合集七篇建筑合同 篇1甲方：乙方：丙方：项目名称：依据中华人民共和国合同法的有关规定，经甲、乙、丙三方友好协商，为明确三方的责任和义务，签订本合同。第一条：产品名称、商标、规格型号、数量、金额、生产厂家等详见合同附表。合同总价人民币(暂定)：其次条：质量要求及质保期限质量要求：按国家规范和标准执行或按双方另定的标准执行(见附件) 质保期限： 贰年 (自质监站验收合格、丙方产品全部检验及调试合格之日起计算)第三条：提交货地点、时间交货地点： 济南xxx小区xx#楼工程现场交货时间： 按乙方要求第四条：运输方式及费用运输方式： 汽运 运输费用： 由丙方担当第五条：验收标准依据国
2、家相关的规范和标准或三方另定的标准，经三方签字认可的施工图纸和技术图纸及双方确认的样品、工艺、说明等内容作为进行质检及验收的依据。第六条：结算方式及支付形式6.1结算方式：以最终供货量为准，以甲、乙、丙三方最终确认的决算为准，由丙方开据的发票作为结算付款依据。6.2付款方式：设备按乙方要求进场、经检测合格经乙方确认后七日内付至合同金额的70%，同时无息全额退还履约保证金;电检验收合格后七日内付至合同金额的80%;质监站验收合格后，根据乙、丙双方的结算，监理及甲方审定后十日内，付至总货款的xx5%;余5%为质保金，质保期满后七日内无息付清尾款。第七条 保修按国家现行有关规定执行7.1保修内容、范
3、围：本工程因丙方缘由(由于材料、施工质量等非不行抗力因素造成的损坏)全部由丙方免费保修并担当由此给甲方、乙方造成的干脆和间接经济损失;出现质量问题，丙方在接到乙方通知后4小时内到达乙方指定地点进行服务，并在2日内解决问题。如丙方未按时到达和按规定时间给于处理和修复或修理不彻底，乙方可托付其他单位修理，丙方负担全部费用并担当保修金总额50%的违约金。由于人为运用造成的破坏，丙方负责修理，收取成本费用;由于不行抗力造成破坏，不在丙方保修之内。7.2保修期限：贰年。保修期满，施工质量问题仍未处理完毕，保修期从修理完成合格之日起计算顺延。第八条：三方责任8.1甲方责任：根据合同约定向丙方支付工程款。监
4、督乙方、丙方执行合同。8.2乙方责任：8.2.1、合同执行前向丙方进行技术交底。8.2.2、乙方指派 同志为乙方代表，负责对本合同工程项目进度、质量进行监督、检查、变更、验收、结算等工作。8.2.3、依据合同工程项目进度或变更项目内容，应提前5天向丙方供应安排单或变更安排单(编号、数量、交货时间、地点)，否则责任自负。8.3丙方责任：8.3.1、丙方应严格根据甲、乙方以及监理单位提出的要求保质、保量按时，向乙方供应所需产品并送至交货地点，由乙方验收确认。8.3.2、按乙方要求依次，先送箱体后送其余部分的程序分期分批交货。8.3.3、丙方不得擅自增减工程项目，如有变更必需由甲方现场技术负责人、监
5、理现场负责人及乙方确认，否则，责任自负。第九条 争议争议的解决方式：三方均须严格履行本合同义务，在合同履行期间，若三方发生争议，三方应刚好协商解决。协商不成时，三方同意向工程所在地人民法院起诉。第十条 违约10.1一经发觉丙方向外分包、转包工程，甲方、乙方有权解除合同并向丙方索赔，按合同总价30%计算违约金，并由丙方担当由此给甲方造成的一切损失。10.2因丙方缘由造成乙方不能按期交工，逾期10天内按工程总造价的5/天(逾期20天内按1%/天，逾期20天以上按2%/天)，丙方向乙方支付违约金。假如甲方不按期支付给丙方工程款，甲方按同期银行利率给丙方工程款利息。10.3丙方偷工减料造成质量隐患，达
6、不到合同约定标准和规范、标准要求，除责令返工外，甲方将依据发生的实际状况，有权拒付工程款，并扣除丙方合同总价款的5%30%作为违约金。10.4工程所用材料达不到合同要求的(含与样品不符的)，责令返工，对假冒伪劣以次充好的材料除马上更换至合同约定并与样品相符外，丙方须支付给乙方损失额十倍的违约金。10.5丙方擅自解除合同，除返还甲方已支付工程价款外，并赔偿所造成的一切损失(包括干脆损失和间接损失)，工程保证金不予退还。10.6由于丙方施工做法不合理造成的质量问题由丙方担当全部责任。10.7 在正常运用状况下，假如因为产品质量问题和施工质量问题给业主造成的一切损失(包括干脆和间接损失)由丙方担当。
7、10.8本合同签订之日，丙方向甲方支付履约保证金 叁 万元，该款由丙方干脆打入甲方指定账户 ，若工期拖延 5天以上或拒不履行合同 5 天以上或工程质量验收不合格，履约保证金没收。第十二条 合同生效日期：本合同自三方签字盖章之日起生效，合同内容全部履行完毕即行失效。第十三条 合同份数：本合同一式七份，甲方三份，乙方二份，丙方二份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：丙方(盖章)年 月 日建筑合同 篇2发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：经甲乙双方友好协商，乙方承包甲方发包的工程，依据工程内容及相关事项达成如下协议：一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项批准文号：资金来源： 。二、工期要求
8、： 年 月 日开工， 年 月 日完工，工期 天，假如与甲方的工程任务通知书抵触的，以甲方工程任务通知书为准。如遇特别状况(雨、路不通等)可顺延。三、价格条款：本工程执行比选评标包干，完工承包范围内全部工程，工程总价 (大写： )，除非工程量增减，该包干价不再改变;工程量如有增减的，结算时必需供应甲方认可的工程量签证，根据增减工程量结算。四、质量要求： 严格按工程图纸施工，工程质量一次性达到合格标准。五、违约责任：1、因为乙方缘由造成的工期延误，每天向甲方支付工期延误违约金 元，因为甲方缘由造成的工期延误的，经签证注明工期延期、顺延的，则工期顺延。2、乙方所供材料必需是合格材料，并向甲方供应相关
9、证明;如须要检测的，乙方应当自费检测，并向甲方供应相关检测结果。3、因为乙方缘由，施工质量不合格，乙方应向甲方支付工程质量违约金 元，并且乙方担当返工费，工期延误的，每天向甲方支付工期延误违约金 元。因为甲方缘由造成乙方返工的，甲方按实赔偿乙方损失。4、因为乙方施工缘由造成的甲方任何损失或其它施工单位损失，乙方赔偿一切损失，并且担当一切责任。5、依据法律、合同规定应当由乙方担当的费用，假如乙方不主动担当的，甲方有权从乙方在甲方公司内任何工程的工程款中代扣、代交。六、平安文明施工：1、乙方负责承建工程范围内的平安工作，非甲方干脆缘由造成的任何平安事故由乙方担当一切责任，甲方因此担当责任的，乙方应
10、当全额赔偿。2、假如因为乙方施工缘由造成的任何甲方损失或其它施工单位损失，乙方赔偿一切损失，并且担当一切责任。3、乙方为完成本合同义务而邀请及/或雇佣的人员与甲方不存在任何干脆或者间接的劳动关系，乙方应当为其务工人员办理相应的养老、工伤等保险，并可为其务工人员补充购买平安生产人身商业保险，其费用自理。七、付款方式：1、完成本合同和工程任务通知书的全部工程，工程竣工验收并阅历审计收合格后付至工程的 95 %;2、该工程质保其为 1 年，质保金为 5 %，质保期到期后一次支付完毕。质保期起始时间以甲方验收合格取得合格证书为准。八、本协议未约定的，由双方协商一样形成书面协议，不能达成一样看法的，可参
11、照双方签订的其他合同之约定。九、本合同在履行过程中发生争议的，由甲方所在地人民法院裁判。十、本协议书一式 四 份，发甲方 二 份，乙方 二 份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇3合同编号工程名称：工程编号：发包方：承包方：签订时间：签订地点：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目批准单位：批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：
12、四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：五、工程造价：（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。其次条施工打算一、发包方：月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。本合同签订后天内提交建筑许可证。合同签订后天内（以收签最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标限制点）份。组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天
13、内分送有关单位，天内供应会审纪要和修改施工图份。二、承包方：负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作；组织施工管理人员和材料、施工机械进场；编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排（包括月安排），用水、用电安排，送发包方。第三条工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物
14、未能清除，影响进场施工；凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度；在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工；未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准
15、进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；承包
16、方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施；工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购；三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工
17、程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的计人民币万元，安装工程按人工费的计人民币万元；材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程
18、价款支付达到合同总价款的时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审
19、纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重
20、大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可运用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境爱护部（）城建
21、字第号通知印发的建筑工程保修方法（试行）执行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅
22、自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式份，合同附件份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章
23、即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。建筑合同 篇4出租人：(以下简称甲方)_ 签订地点：_承租人：(以下简称乙方)_ 签订时间：_年_月_日依据中华人民共和国合同法的有关规定，根据同等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一样，签订本合同。第一条 租赁物资的品名、规格、数量、质量(详见合同附件)：_其次条 租赁物资的用途及运用方法：_第三条 租赁期限：自_年_月_日至_年_月_日，共计_天。承租人因工程须要延长租期，
24、应在合同届满前_日内，重新签订合同。第四条 租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：_租金的支付方式和期限：_第五条 押金(保证金)经双方协商，出租人收取承租人押金_元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金;租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。第六条 租赁物资交付的时间、地点及验收方法：_。第七条 租赁物资的保管与修理一、承租人对租赁物资要妥当保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要根据双方议定的租赁物资缺损赔偿方法，由承租人向出租人偿付赔偿金。二、租赁期间，租赁物资的修理及费用由_人担当。第八条 出租人变更一、在租赁期间，出
25、租人如将租赁物资全部权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的全部权人即成为本合同的当然出租人。二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不得将租赁物资转让、转租给第三人运用，也不得变卖或作抵押品。第九条 租赁期满租赁物资的返还时间为：_。第十条 本合同解除的条件：_。第十一条 违约责任一、出租人违约责任：1.未按时间供应租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_%的违约金。 2.未按质量供应租赁物资，应向承租人偿付违约期租金_%的违约金。3.未按数量供应租赁物资，致使承租人不能如期正常运用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金_%的违约金。4.其他违约行为：_。二、承租人违约责任：1.不按时交
26、纳租金，应向出租人偿付违约期租金_%的违约金。2.逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金_%的违约金。3.如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，承租人还应向出租人偿付违约期租金_%的违约金。4.其他违约行为：_。第十二条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。第十三条 其他约定事项：_。第十四条 本合同未作规定的，根据中华人民共和国合同法的规定执行。第十五条 本合同一式_份，合同双方各执_份。本合同
27、附件_份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑合同 篇5建筑设备租赁合同纠纷中，不能要求追究发包人为被告。因为合同纠纷，只能以合同相对人为被告，不能将合同外人列为共同被告。这就是合同的相对性。主要是指合同关系只能发生在合同当事人之间，只有合同当事人一方能够向另一方基于合同提出恳求或提起诉讼，而不能起诉与合同当事人没有合同上权利义务关系的第三人。同理，合同外的第三人也不能依据合同向合同当事人提出恳求或提起诉讼。合同法：第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当根据约定履行自
28、己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律爱护。第六十条当事人应当根据约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚恳信用原则，依据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当担当接着履行、实行补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百零九条当事人一方未支付价款或者酬劳的，对方可以要求其支付价款或者酬劳。争议依据最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明其次十六条：“实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。实际施工人以发包人为被告主见权利的，人民法院可以追加转包人
29、或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人担当责任。”所以说还是可以以发包人为被告进行起诉的。建筑合同 篇6第一部分 合同条件一、词语含义及合同文件第一条 词语含义。在本合同，下列词语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的含义：1合同：是指为实施工程，发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。2协议条款：是指结合详细工程，除合同条件外，经发包方和承包方协商达成一样看法的条款。3发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方的详细身份、发包范围、权限、性质
30、均需在协议条款内约定。4承包方（简称乙方）：协议条款约定的具有工程承包主体资料并被甲方接受的当事人。5甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。6乙方驻工地代表（称简乙方代表）：乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。7社会监理：甲方托付具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。8总监理工程师：工程建设监理单位委派的监理总负责人。9设计单位：甲方托付的具备与工程相应资质等级的设计单位。本合同工程的装饰或二次及以上的装饰，甲方托付乙方部分或全部设计，且乙方具备相应设计资质，甲、乙双方另行签订设计合同。10工程：是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到肯定的环境质量
31、要求，运用装饰装修材料，对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。11工程造价管理部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。12工程质量监督部门：各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。13合同价款：甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方根据合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。14追加合同价款：在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。15费用：甲方在合同价款之外须要干脆支付的开支或乙方应担当的开支。16工期：协议条款约定的、按总日历天数（包括一切法定节假日在内）计算
32、的工期天数。17开工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程开工日期。18竣工日期：协议条款约定的肯定或相对的工程竣工日期。19图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。20分段或分部工程：协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。21施工场地：由甲方供应，并在协议条款内约定，供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的四周场地（包括一切通道）。22施工设备和设施：按协议条款约定，由甲方供应给乙方施工和管理运用的设备或设施。23工程量清单：发包方在招标文件中供应的、按法定的工程量计算方法（规则）计算的全部工程的分部分项工程量明细清单。
33、24书面形式：依据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。25不行抗力：指因斗争、动乱、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的瀑炸、火灾，以及协议条款约定的自然灾难等。其次条 合同文件及说明依次。合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：1协议条款；2合同条件；3洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议；4建设工程施工合同；5监理合同；6招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书；7工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；8标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求；当合同文件出现模糊
34、不清或不一样时，由双方协商说明，协商不成时，按协议条款第35条约定的方法解决。第三条 合同文件运用的语言文字、标准和适用法律。合同文件运用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、说明和说明。施工中必需运用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，运用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，运用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方供应一式两份约定的标准、规范。国内没有相应标准、规范时，乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表和设计单位批准后执行。甲方要求运用国外标准、规范的，应负责供应中文译本。本条所发生购买、翻译和定标准、规范的费用
35、，均由甲方担当。适用于合同文件的法律是国家的法律、法规（含地方法规），及协议条款约定的规章。第四条 图纸。甲方在开工日期7天之前按协议条款约定的日期和份数，向乙方供应完整的施工图纸。乙方须要超过协议条款双方约定的图纸份数，甲方应代为复制，复制费用由乙方担当。运用国外或境外图纸，不能满意施工须要时，双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用担当。二、双方一般责任第五条 甲方代表。甲方代表根据以下要求，行使合同约定的权利，履行合同约定的义务：1甲方代表可委派有关详细管理人员，行使自己部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前7天通知乙方。2甲方代表的指
36、令、通知由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执行上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在48小时内赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后7天内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求24小时后不予答复，视为乙方要求已被确认。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，甲方代表在收到乙方申告后24小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，并以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙马上执行的指令或乙方加有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误而发生的追加合同价款和对乙方造成的损失由甲方担当，延
37、误的工期相应顺延。3甲方代表应按合同约定，刚好向乙方供应所需指令、批准、图纸并履行其它约定的义务。否则乙方在约定时间后24小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表收到通知后48小时内不予答复，应担当由此造成的追回合同价款，并赔偿乙方的有关损失，延误的工期相应顺延。甲方代表易人，甲方应于易人前7天通知乙方，后任接着履行合同文件约定的前任的权利和义务。第六条 托付监理。本工程甲方托付监理，应与监理单位签订监理合同。并在本合同协议条款内明确监理单位、总监理工程师及其应履行的职责。本合同中总监理工程师和甲方代表的职责不能相互交叉。非经甲方同意，总监理工程师及其代表无权解除本合同中
38、乙方的任何义务。合同履行中，发生影响甲，乙双方权利和义务的事务时，总监理工程师应作出公正的处理。为保证施工正常进行，甲乙双方应敬重总监理工程师的确定。对总监理工程师的确定有异议时，按协议条款的约定处理。总监理工程师易人，甲方接到监理单位通知后应同时通知乙方，后任接着履行给予前任的权利和义务。三、施工组织设计和工期第十条 施工组织设计及进度安排。乙方应在协议条款约定的日期，将施工组织设计（或施工方案）和进度安排提交甲方代表。甲方代表应按协议条款约定的时间予以批准或提出修改，逾期不批复，可视为该施工组织设计（或施工方案）和进度安排已经批准。乙方必需按批准的进度安排组织施工，接受甲方代表对进度的检查
39、、监督。工程实际进展与进度安排不符时，乙应按甲方代表的要求提出措施，甲方代表批准后执行。第十一条 延期开工。乙方按协议条款约定的开工日期起先施工。乙方不能按时开工，应在协议条款约定的开工日期7天前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在7天内答复乙方。甲方代表7天内不予答复，视为已同意乙方要求，工期相应顺延。甲方代表不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，竣工工期不予顺延。甲方征得乙方同意并以书面形式通知乙方后，可要求推迟开工日期，担当乙方因此造成的追加合同价款，相应顺延工期。第十二条 暂停施工。甲方代表在确有必要时，可要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理看法
40、。乙方应按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完工工程。乙方实施甲方代表处理看法后，可提出复工要求，甲方代表应在48小时内赐予答复。甲方代表未能在规定时间内提出处理看法，或收到乙方复工要求后48小时内未予答复，乙方可自行复工。停工责任在甲方，由甲方担当追加合同价款，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。因甲方代表不刚好作出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方担当违约责任。第十三条 工期延误。由于以下缘由造成工期延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。1甲方不能按协议条款的约定供应开工条件；2工程量改变和设计变更；3一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过
41、8小时；4工程未按时支付；5不行抗力；6其它非乙方缘由的停工。乙方在以上状况发生后7天内，就延误的内容和因此发生的追加合同价款向甲方代表提出报告，甲方代表在收到报告后7天内予以确认、答复，逾期不予答复，乙方可视为延期及要求已被确认。非上述缘由，工程不能按合同工期竣工，乙方按协议条款约定担当违约责任。第十四条 工期提前。施工中如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议。乙方按协议修订进度安排，报甲方批准。甲方应在7天内赐予批准，并为赶工供应便利条件。提前竣工协议包括以下主要内容：1提前的时间；2乙方实行的赶工措施；3甲方为赶工供应的条件；4赶工措施的追加合同价款和担当；5提前竣工受益（假如有
42、）的共享。四、质量与检验第十五条 工程样板。根据协议条款规定，乙方制作的样板间，经甲方代表检验合格后，由甲乙双方封存。样板间作为甲方竣工验收的实物标准。制作样板间的全部费用，由甲方担当。第十六条 检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范、设计和样板间标准的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，担当因自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其他缘由引起的追加合同价款，由甲方担当。第十七条 工程质量等级。工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应赐予相应的顺延。第十八条 隐藏工程和中间验收。工程具备隐藏条件或达到协议条款约定的中间验收部位，乙方自检合格后，在隐藏和中间验收48小时前通知甲方代表参与。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。第十九条 重新检验。无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已阅历收的隐藏工程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新隐藏或修复后隐藏。检验合格，甲方担当由此发生的追加合同价款，赔偿乙方损失并相应顺延工期。第三十五条 争议351 争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应刚