项目工程招标与协议合同管理方案计划-2016年度自考规范标准答案.doc

.\ 工程招标与合同管理（81009） 一 、单选题 1、建设工程总承包合同的履行不包括（??）。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 参考答案：A 2、建设工程项目一般应采用（ ?）。 A.公开招标方式 B.邀请招标 C.有限招标 D.其他组织招标 参考答案：C 3、资格预审程序中应首先进行（ ）。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 参考答案：B 4、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（ ），并标明排列顺序。 A.l－2人 B.l－3人 C.1－4人 D.1－5人 参考答案：C 5、招标人与中标人签订合同后（ ）个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。 A.2.00000 B.3.00000 C.5.00000 D.6.00000 参考答案：A 6、建设工程合同的最基本要素是（ ）。 A.标的 B.承包人和发包人 C.时间 D.地点 参考答案：D 7、下列不是依据承包工程计价方式的不同而分类的是（ ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.邀请合同 参考答案：D 8、下列不属于工程合同的付款阶段的是（ ）。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 参考答案：B 9、下列不属于完善合同条件问题的是（ ）。 A.关于工程交付 B.工程量及价格单 C.关于合同图纸 D.关于施工占地 参考答案：D 10、建设工程的建设合同大体上不包括（ ）阶段。 A.勘察 B.设计 C.施工 D.造价 参考答案：A 11、Bot合同又称（ ）。 A.特许权协议书 B.工程项目总承包合同 C.单位工程施工承包合同 D.勘察.设计或施工总承包合同 参考答案：D 12、下列不属于《建设工程施工合同（示范文本）》（gm1999—0201）的是（ ）。 A.《协议书》 B.《通用条款》 C.《专用条款》 D.《建设工程质量管理条例》 参考答案：A 13、工程分包是针对（ ）而言。 A.总承包 B.专业工程分包 C.劳务作业分包 D.转包 参考答案：A 14、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《协议书》内容的是（ ）。 A.工程质量标准 B.工期 C.工程变更 D.质量与安全 参考答案：A 15、下列属于《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《通用条款》内容的是（ ）。 A.保障.保险及担保 B.合同的生效 C.质量与安全 D.双方一般权利和义务 参考答案：B 16、下列不属于的内容《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》的内容中《专用条款呐容的是（ ）。 A.词语定义及合同文件 B.分包工程概况 C.竣工验收与结算 D.工期 参考答案：D 17、.下列不属劳动报酬采用的方式的是（ ）。 A.固定劳动报酬（含管理费） B.按确认的工时计算 C.按确认的m程量计算 D.按确认的质量计算 参考答案：B 18、工程承包人确认结算资料后（ ）天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。 A.13.00000 B.14.00000 C.15.00000 D.16.00000 参考答案：A 19、劳务分包人和m程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，应（ ）。 A.按本合同关于争议的约定处理 B.《协议书》 C.《通用条款》 D.《专用条款》 参考答案：A 20、明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为（ ）天。 A.28.00000 B.27.00000 C.26.00000 D.25.00000 参考答案：A 21、索赔程序和争执的解决主要分析（ ）。 A.争执的解决方式 B.任的开始 C.工程所有权的转让 D.承包人工程照管责任的结束和发包人工程照管责任的开始 参考答案：A 22、建设工程合同实施控制的作用是（ ）。 A.通过合同实施情况分析，找出偏离，以便及时采取措施，调整合同实施过程，达到合同总目标 B.分析合同执行差异的原因 C.分析合同差异的责任 D.问题的处理 参考答案：A 23、下列不属于合同诊断的内容的是（ ）。 A.技术措施B．问题的处理 B.问题的处理 C.分析合同差异责任 D.分析合同执行差异的责仟 参考答案：A 24、下列不属于工程问题的四类措施的是（ ）。 A.问题的处理 B.技术措施 C.经济措施 D.合同措施 参考答案：A 25、下列不属于合同资料种类的是（ ）。 A.合同分析资料 B.工程实施中产生的各种资料 C.工程实施中的各种记录.施工日记等 D.合同资料的收集 参考答案：D 26、下列不属于资料文档管理的内容的是（ ）。 A.合同分析资料 B.合同资料的收集 C.资料整理 D.资料的归档 参考答案：A 27、以下关于索赔的说法不正确的是（ ）。 A.索赔是相互的B．索赔是双向的 B.索赔是双向的 C.发包人不可以向承包人索赔 D.承包人可以向发包人索赔 参考答案：C 28、根据专用条款约定的内容和时间，不属于发包人的工作范畴的是（ ）。 A.建设单位办理土地征用，拆迁补偿.平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题 B.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确 C.提供年.季.月工程进度计划及相应进度统计报表 D.确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验 参考答案：C 29、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计人应（ ） A.没收全部定金补偿损失 B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失 D.要求发包人付给合同约定设计费用的50% 参考答案：D 30、.施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工的标准。订立合同时约定 的合同工期概念应为，从（ ）的日历天数计算。 A.合同签字日起按投标文件中承诺 B.合同签字日起按招标文件中要求 C..合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D.合同约定的开工日起按招标文件中要求 参考答案：C 31、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( ) A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 C.停工责任在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 参考答案：B 32、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内。采购方应（ ）。 A.拒付货款并索赔 B.按照订购数量及时付款 C.按照实际交货数量及时付款 D.待供货方补足数量后再付 参考答案：B 33、由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ ） A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B.认为要求合理，先行支付后再向业主索要 C.不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔报告 D.不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告 参考答案：C 34、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（ ） A.行政法律关系 B.民事权利义务关系 C.刑事法律关系 D.经济侵权关系 参考答案：B 35、在工程建设监理活动中，监理单位是（ ） A.业主的代理人 B.业主的委托人 C.施工合同的当事人 D.绝对独立的第三人 参考答案：A 36、经济合同当事人订立的“保证合同”，其法律形式是（ ） A.主合同 B.从合同 C.独立合同 D.无条件地必须履行的合同 参考答案：B 37、仲裁庭作出裁决后，合同当事人应当（ ） A.按裁决自觉执行 B.不服裁决可向上级仲裁机构申请复议 C.可向人民法院起诉 D.向合同管理机关申诉 参考答案：A 38、《监理合同》规定，由于业主或第三方的原因使监理工作受阻 以或延误，以致增加工作量时，应是为（ ）。 A.额外服务 B.附加服务 C.延长服务 D.非监理服务 参考答案：B 39、监理招标的宗旨是指对监理单位（ ）的选择。 A.能力 B.报价 C.信誉 D.经济实力 参考答案：A 40、中标的承包商将由（ ）决定。 A.评标委员会 B.业主 C.上级行政主管部门 D.监理工程师 参考答案：B 41、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的，应由（ ）组织试车。 A.建设单位 B.设计单位 C.施工单位 D.设备供应单位 参考答案：A 42、业主在（ ）合同中承担的风险最小。 A.可调总价 B.不可调总价 C.单价 D.成本加酬金 参考答案：B 43、根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指（ ）。 A.只限承包商向业主索赔 B.业主无权向承包商索赔 C.业主与承包商之间的双向索赔 D.不包括承包商与分包商之间的索赔 参考答案：C 44、当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时，应以( )为准。 A.招标文件中的规定 B.现场考察时招标单位的口头解释 C.招标单位在会议上的口头解答 D.发给每个投标人的书面质疑解答文件 参考答案：A 45、下列各项中，( )不属于工程建设施工招标应具备的前提条件。 A.建设用地征用完毕，施工图纸完成 B.概算已经批准，建设项目已正式列入计划 C.招标文件已经编制好 D.建设资金.建材.设备来源已经落实 参考答案：C 46、投标文件对招标文件的响应有细微偏差，包括( )。 A.提供的投标担保有瑕疵 B.货物包装方式不符合招标文件的要求 C.个别地方存在漏项 D.显不符合技术规格要求 参考答案：C 47、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是( )。 A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 D.竞争激烈 参考答案：D 48、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为( )。 A.专用条款.通用条款.中标通知书.图纸 B.中标通知书.协议书.专用条款.通用条款 C.中标通知书.投标书.协议书.图纸 D.中标通知书.专用条款.通用条款.图纸 参考答案：D 49、施工合同中，承包人按照工程师提出的施工进度计划修改建议进行了修改，由于修改后的计划不合理而导致的窝工损失应当由( )承担。 A.发包人 B.承包人 C.工程师 D.发包人与承包人共同 参考答案：C 50、FIDIC施工合同条件规定，用从( )之日止的持续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。 A.开工日起至颁布发接收证书 B.开工令要求的开工日起至颁布发接收证书中指明的竣工 C.颁发接收证书日起至颁发履约证书 D.接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书 参考答案：D 51、在工程施工中由于( )原因导致的工期延误，承包方应当承担违约责任。 A.不可抗力 B.承包方的设备损坏 C.设计变更 D.工程量变化 参考答案：B 52、委托任务并负责支付报酬的一方称（ ）。 A.承包人 B.发包人 C.出资人 D.出工人 参考答案：B 53、受招标人的委托，代为从事招标活动的中介组织是（ ）。 A.建设单位 B.施工单位 C.招标代理 D.设计单位 参考答案：C 54、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。 A.报价 B.能力 C.人员数量 D.设备 参考答案：B 55、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ C ）。 A.固定价格合同 B.可调整价格合同 C.固定价格加酬金合同 D.成本加酬金合同 参考答案：C 56、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。 A.督促承包人完成工程扫尾工作 B.向有关部门递交竣工申请 C.协调竣工验收中的各方关系 D.参加竣工验收 参考答案：B 57、材料采购在交货清点数量时发现，交货数量少于订购的数量，但数量的短少在合同约定的允许磅差范围内，采购方应（ ）。 A.拒付货款并索赔 B.按照订购数量及时付款 C.按照实际交货数量及时付款 D.待供货方补足数量后再付 参考答案：C 58、工程分包的说法错误的为（ ） A.是违法的 B.是从工程承包人承担 C.是允许的 D.非发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包 参考答案：A 59、FIDIC《施工合同条件》的“缺陷通知期”是指（ ） A.工程保修期 B.承包商的施工期 C.工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知 D.工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间 参考答案：A 60、自中标通知书发出（ ）内，建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。 A.15天 B.21天 C.30天 D.35天 参考答案：C 61、保证方式没有约定或约定不明确的，按（ ）承担担保责任。 A.保证 B.连带保证 C.违约 D.合同 参考答案：B 62、当事人采用合同书形式订立的，自（ ）合同成立。 A.双方当事人制作合同书时 B.双方当事人表示受合同的约束时 C.双方当事人签字或盖章时 D.双方当事人达成一致意见时 参考答案：C 63、确定中标人后（ ）内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告。 A.15天 B.21天 C.30天 D.35天 参考答案：A 64、下列说法不正确的是（ ）。 A.招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。 B.只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。 C.建设行政主管部门派人参加开标.评标.定标的活动，监督招标按法定程序选择中标人；所派人员可作为评标委员会的成员，但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。 D.公开招标中，评标的工作量较大，所需招标时间长，费用高。 参考答案：C 65、监理招标主要是对监理单位（ ）的选择。 A.报价 B.能力 C.监理人员数量 D.设备 参考答案：B 66、由于承包商的原因导致监理单位延长了监理服务的时间，此工作内容应属于（ ）。 A.正常工作 B.附加工作 C.额外工作 D.意外工作 参考答案：B 67、合同双方约定的合同工期的说法，正确的一项是（ ）。 A.包括开工日期 B.包括竣工日期 C.包括合同工期的总日历天数 D.合同工期是按总日历天数计算的，不包括法定节假日在内的承包天数 参考答案：D 68、在进度控制中，（ ）不属工程师的任务。 A.督促承包人完成工程扫尾工作 B.向有关部门递交竣工申请 C.协调竣工验收中的各方关系 D.参加竣工验收 参考答案：B 69、合同价款可以有多种约定方式，其不包括（ ） A.固定价格合同 B.可调整价格合同 C.固定价格加酬金合同 D.成本加酬金合同 参考答案：C 70、如果投标截止日期前第28天后，由于法律.法令和决策变化引起承包商实际投入成本的增加，应由（ ）给予补偿。 A.业主 B.承包商 C.工程师 D.特殊分包商 参考答案：A 71、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ ）。 A.由承包商承担的风险责任 B.给予费用补偿并顺延工期 C.给予费用补偿但不顺延工期 D.给予工期顺延但不给费用补偿 参考答案：D 72、中华人民共和国招投标法》于（ ）起施行。 A.1997.11.1 B.1998.3.1 C.1999.8.30 D.2000.1.1 参考答案：D 73、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A.）。 A.20.00000 B.30.00000 C.10.00000 D.15.00000 参考答案：A 74、下列关于合同文件的表述，不正确的是（ ）。 A.专用条款的内容比通用条款更明确.具体 B.合同文件中专用条款的解释优先于通用条款 C.合同文件之间应能相互解释.互为说明 D.专用条款与通用条款是相对立的 参考答案：D 75、评标委员会成员中，成员人数为（ ）人以上单数，其中经济.技术专家不得少于成员总数的（ ）。 A.3，3/4 B.3，2/3 C.5，2/3 D.5，3/4 参考答案：C 76、招标投标活动的公开原则首先要求（ ）要公开。 A.招标活动信息 B.评标委员会成员名单 C.工程设计文件 D.评标标准 参考答案：A 77、承包人在索赔事件发生后的（ ）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。 A.14.00000 B.7.00000 C.28.00000 D.21.00000 参考答案：C 78、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（ ）人民币以上的，必须进行招标。 A.20万元 B.120万元 C.200万元 D.2000万元 参考答案：C 79、索赔是指在合同的实施过程中，（ ）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。 A.业主 B.第三方 C.承包商 D.合同当事人一方 参考答案：D 80、下列关于工程分包说法正确的是( ) A.施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B.工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任 C.施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D.分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位 参考答案：A 81、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（ ）万元。 A.10.00000 B.20.00000 C.50.00000 D.100.00000 参考答案：C 82、招标人采用邀请招标的方式，应当向（ ）个以上的具备承担招标项目的能力.资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。 A.二 B.三 C.四 D.五 参考答案：B 83、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ ）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 A.10.00000 B.15.00000 C.20.00000 D.30.00000 参考答案：B 84、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（ ）。 A.2900万元，3000万元 B.2900万元，2900万元 C.3100万元，3000万元 D.3100万元，2900万元 参考答案：A 85、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（ ）的投标书为最优投标书。 A.投标报价1000万元，评标价950万元 B.投标报价1050万元，评标价940万元 C.投标报价980万元，评标价970万元 D.投标报价950万元，评标价960万元 参考答案：B 86、“评标价”是指（ ）。 A.标底价格 B.预算价格 C.投标报价 D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 参考答案：D 87、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（ ）。 A.1000万元 B.950万元 C.900万元 D.800万元 参考答案：D 88、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（ ）。 A.某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B.某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C.某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称 D.某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 参考答案：C 89、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（ ）。 A.两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B.联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可 C.有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同 参考答案：A 90、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计.修改实施计划.变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（ ）引起的索赔。 A.地质条件的变化 B.不可抗力 C.工程变更 D.业主风险 参考答案：C 91、开标时间应为（ ）。 A.任一时间? B.投标截止时间 C.评标前的任一时间 D.发售招标文件后的15日内 参考答案：B 92、公开招标是指（ ）。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 参考答案：B 93、招标人与中标人应当自中标通知发出之日（ B）内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天? B.30天? C.50天 D.20天 参考答案：B 94、按照承包工程计价方式分类不包括（ ）。 A.总价合同 B.单价合同 C.成本加酬金合同 D.预算合同 参考答案：D 95、下列不是合同价款应规定的内容的是（ ）。 A.计算方式 B.结算方式 C.价款的支付期限 D.价款支付日期 参考答案：A 二 、多选题 96、进行合同分析是基于（ ）原因。 A:合同条文繁杂，内涵意义深刻，法律语言不容易理解 B:同在一个工程中，往往几份.十几份甚至几十份合同交织在一起，有十分复杂的关系 C:工程小组.项目管理职能人员等所涉及的活动和问题不是合同文件的全部，而仅为合同的部分内容，如何理解合同对合同的实施将会产生重大影响 D:合同中存在问题和风险，包括合同审查时已经发现的风险和还可能隐藏着的尚未发现的风险 E:合同分析在不同的时期，为了不同的目的，有不同的内容 参考答案：ABCD 97、承包人的主要任务有（ ）。 A:明确承包人的总任务，即合同标的 B:明确合同中的工程量清单.图纸.工程说明.技术规范的定义 C:明确工程变更的索赔有效期，由合同具体规定，一般为28天，也有14天 D:明确工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示 E:承包人不能按合同规定工期完成工程的违约金或承担发包人损失的条款 参考答案：ABCD 98、下列关于合同价格分析中正确的是（ ）。 A:合同所采用的计价方法及合同价格所包括的范围 B:工程计量程序，工程款结算方法和程序 C:合同价格的调整，即费用索赔的条件.价格调整方法.计价依据.索赔有效期规定 D:拖欠工程款的合同责任 E:对合同中明示的法律应重点分析 参考答案：ABCD 99、索赔的程序和争执的解决决定着索赔的解决方法，我们要分析它的（ ）。 A:索赔的内容.方式及数额 B:索赔的程序 C:争执的解决方式和程序 D:仲裁条款，包括仲裁所依据的法律，仲裁地点.方式和程序仲裁结果的约束力等 E:索赔的金额 参考答案：BCD 100、合同控制依据的内容包括（ ）。 A:合同和合同分析的结果，如各种计划.方案.洽商变更文件等，它们是比较的基础，是合同实施的目标和依据 B:各种实际的工程文件，如原始记录.各种工作报表.报告.验收结果.计量结果等 C:对于合同执行差异的原因，对合同实施控制 D:工程管理人员每天对现场情况的书面记录 E:合同管理中涉及到的资料不仅目前使用，而且必须保存，直到合同结束 参考答案：ABD 101、合同资料的种类有（ ）。 A:合同资料 B:合同分析资料 C:工程实施中产生的各种资料 D:工程实施中的各种记录.施工日记等，官方的各种文件.批件，反映工程实施情况的各种报表.报告.图片 E:原始资料 参考答案：ABCD 102、标底的编制依据有（ ）。 A:招标文件确定的计价依据和计价方法 B:经验数据资料 C:工程量清单 D:工程设计文件 E:施工组织设计和施工方案等 参考答案：A C D 103、建设工程的招标方式可分为（ ） A:公开招标 B:邀请招标 C:议标 D:系统内招标 E:行业内招标 参考答案：A B C 104、索赔成立的条件有（ ）。 A:与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失 B:因为某种原因使得承包人或发包人受到严重的利益影响，并带有严重经济损失 C:造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任 D:承包人按合同规定的程序提交索赔意向通知和索赔报告 E:发包人违反合同给承包人造成时间费用的损失 参考答案：ACD 105、常见的建设工程索赔有（ ）。 A:因合同文件引起的索赔 B:有关工程施工的索赔 C:增减工程量的索赔 D:关于价款与工期的索赔 E:财务费用补偿的索赔 参考答案：ABDE 106、合同文件是索赔的最主要依据，包括（ ）。 A:本合同协议书及中标通知书 B:投标书及其附件 C:本合同专用条款和通用条款 D:标准.规范及有关技术文件，图纸，工程量清单和工程报价单或预算书 E:相关证据 参考答案：ABCD 107、建设工程反索赔的特点有（ ）。 A:索赔与反索赔同时性 B．技巧性强，处理不当将会引起诉讼 B:技巧性强，处理不当将会引起诉讼 C:在反索赔时，发包人处于主动的有利地位，发包人在经工程师证明承包人违约后，可以直接从应付工程款中扣回款项，或从银行保函中得以补偿 D:承包人可以针对发包人的索赔进行反索赔 E:反索赔是双方的，即可指发包人对承包人，也可指承包人对发包人 参考答案：ABC 108、发包人相对承包人反索赔的内容有（ ）。 A:工程质量缺陷反索赔 B:拖延工期反索赔 C:保留金的反索赔 D:发包人其他损失的反索赔 E:关于工伤赔偿金的反索赔 参考答案：ABCD 109、材料采购合同订立的方式有（ ）。 A:间接采购方式 B:直接采购方式 C:公开招标 D:邀请招标 E:非公开招标 参考答案：BCD 110、得到投标的推荐程序有（ ）。 A:准备招标文件及颁发招标文件 B:发包人陪同投标者考察施工现场 C:招标文件的修改以及投标者的质疑 D:投标书的提交和接收 E:邀请承包人参加资格预审 参考答案：ABCD 111、国际工程承包合同订立后，即进人合同的履行阶段，对于国际工程承包人来说，实施阶段的工作内容包括（ ）。 A:合同管理.计划管理 B:成本管理.财务管理 C:物资采购管理，质量管理 D:分包商管理.移交和竣工验收管理 E:资金管理 参考答案：ABCD 112、建设工程监理合同的基本条款内容有（ ）。 A:委托人委托监理人监理的工程概况 B:监理人承诺按合同的约定，承担本工程合同专用条件中议定范围内的监理业务 C:委托人向监理人承诺本合同注明的期限.方式.币种，向监理人支付报酬 D:双方当事人的鉴字盖章和签约时间 E:工程执行的起止时间 参考答案：ABCD 113、nEC合同条件体系下的六种主要选项条款包括（ ）。 A:总价合同及单价合同 B:目标总价合同及目标单价合同 C:成本加酬金合同 D:工程管理合同 E:承包合同及分包合同 参考答案：ABCD 114、建设工程监理合同专用条件有（ ）。 A:合同适用的法律及监理依据，监理范围和监理工作内容 B:委托人对监理人书面提交并要求做出决定的事宜做出书面答复的时间 C:委托人免费向监理提供设施，在监理期间，委托人免费向监理机构提供工作人员数 D:委托人向监理人支付报酬的计算方法.支付时间和金额.奖励办法 E:二委托人在责任期内如果失职，应当承担责任 参考答案：ABCD 115、建设工程索赔的起因有（ ）。 A:承包人违约，包括发包人和工程师没有履行合同责任；没有正确地行使合同赋予的权力，工程管理失误，不按合同支付工程款 B:合同错误，如合同条文不全.错误.矛盾等 C:工程环境变化，包括法律.市场物价.货币换率.自然条件的变化等 D:不可抗力的因素以及合同的变更，如双方协议签订的新的变更合同.备忘录.修正案以及其他等 E:合同变更 参考答案：BCDE 116、建设工程施工招标的必备条件有（ ）。 A:招标人已经依法成立或有相应的资金或资金来源已经落实 B:初步设计及概算应当履行审批手续，已经批准 C:招标范围.招标方式和招标组织形式等应当履行核准手续的，已经核准 D:有招标所需的设计图纸及技术资料 E:相应资金中有部分资金已经落实 参考答案：ABCD 117、工程建设项目施工招标文件一般包括（ ）。 A:投标邀请书，投标人须知，合同主要条款 B:投标文件格式，技术条款，设计图纸 C:采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单 D:评标标准和方法，投标辅助材料 E:招标人应当确定投标人编制投标文件所需要的合理时间 参考答案：ABCD 118、详细评审内容包括（ ）。 A:确定评标方法以及备选标的确定 B:投标文件的排序和汇率风险的承担 C:决定招标项目是否可作为一个整体合同授予中标人 D:决定投标有效期可否延长 E:投标文件的澄清说明或补正 参考答案：ABCD 119、废标的条件包括（ ）。 A:逾期送达的或未送达指定地点的以及未按招标文件要求密封的 B:无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的 C:投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效 D:未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊，无法辨认的以及未按招标文件要求递交投标保证金的 E:投标人名称或组织机构与资格预审时相一致的 参考答案：ABCD 120、投标文件一般包括（ ）。 A:投标函，投标报价 B:施工组织设计，商务和技术偏差表 C:结合现场踏勘和投标预备会的结果，进一步分析招标文件 D:根据工程价格构成进行工程估价，确定利润方针，计算和确定报价 E:投标担保 参考答案：AB 121、有关投标人之间串通投标的禁止中，对投标人之间的串通投标有（ ）。 A:投标人相互约定抬高或压低投标报价 B:投标人之间相约定，在招标项目中分别以高.中.低价位报价 C:投标人之间先进行内总竞价，内定中标人，然后再参加投标 D:投标人之间其他串通报标投价的行为 E:部分投标人联合与另一部分进行竞标 参考答案：ABCD 122、建设工程施工合同的当事人包括( )。 A:建设行政主管部门 B:建设单位 C:监理单位 D:施工单位 E:材料供应商 参考答案：BD 123、《施工合同文本》规定，对于在施工中发生不可抗力，( )发生的费用由承包人承担。 A:工程本身的损害 B:发包人人员伤亡 C:造成承包人设备.机械的损坏及停工 D:所需清理修复工作 E:承包人人员伤亡 参考答案：CE 124、施工合同按照计价方式的不同可以分为( )等。 A:总承包合同 B:分别承包合同 C:固定价格合同 D:可调价格合同 E:成本加酬金合同 参考答案：CDE 125、在竣工验收和竣工结算中，承包人应当( )。 A:申请验收 B:组织验收 C:提出修改意见 D:递交竣工结算报告 E:移交工程 参考答案：ADE 126、被宣布为废标的投标书包括（ ） A:投标书未按招标文件中规定封标 B:逾期送达的标书 C:加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D:未按招标文件的内容好要求编写.内容不全或字迹无法辨认的标书 E:投标人不参加开标会议的标书 参考答案：ABDE 127、必须进行招标的项目包括（ ） A:私人投资的高级别墅 B:外国老板投资的基础设施的项目 C:大型基础设施.公用事业等关系到社会公共利益.公众安全的项目 D:全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目 E:使用国际组织或外国政府贷款.援助资金的项目 参考答案：CDE 128、不符合建设工程委托监理合同特征的有（ ） A:监理合同可以是个人 B:监理合同的订立必须符合工程建设程序 C:监理合同的订立不需符合工程建设程序 D:委托监理合同标的是服务 E:委托监理合同的标的物是产生新的物质 参考答案：CE 129、建设工程施工索赔按索赔目的可分为（ ） A:单项索赔 B:总索赔 C:明示索赔 D:工期索赔 E:费用索赔 参考答案：DE 130、合同法律关系的构成要素有( ) A:主体 B:内容 C:客体 D:权利 E:义务 参考答案：ABC 131、被宣布为废标的投标书包括（ ）。 A:投标书未按招标文件中规定封记 B:逾期送达的标书 C:加盖法人或委托授权人印鉴的标书 D:未按招