《2022工程施工合同集合15篇_3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程施工合同集合15篇_3.docx（83页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022工程施工合同集合15篇工程施工合同1发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、互利、公允、诚恳信用的基础上，就晋安区鳝溪后溪新苑小区业委会要求中标工程量清单中除消防设备更换由乙方自行进行施工一事，达成一样看法，特签订本合同。第一条工程概况1、工程名称：晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程2、工程地点：福州市晋安区鳝溪后溪新苑其次条承包范围1、按甲方(或业主)供应的晋安区鳝溪后溪新苑小区改造工程工程施工图纸，详细内容为：生活用水改造、下水道改造、景观灯改造、绿化改造、监控改造、电动门及楼宇对讲改造、保安室、宣扬栏、电梯修理开通及
2、图纸中所示其他内容。详细详见清单第三条承包方式(一)本工程以包工包料方式由乙方承包。(二)结算方法：1、本合同价款采纳2、工程量以甲方(或业主)供应的施工图、工程量清单为准，实际工程量按实际竣工工程量决算，单价执行报价书中单价。(三)合同文件组成及说明依次：组成本合同的文件及优先说明依次如下：(1)本合同协议书(2)投标书及其附件(3)标准、规范及有关技术文件(4)图纸(5)工程量清单及招标文件(6)工程报价单第四条工期：根据中标合同书所排列一样。工期自甲方(或业主)供应符合施工条件之日起至乙方竣工并通过本合同约定的全部验收之日止。第五条工程质量及验收标准1、工程质量标准为政府部门组织验收的看
3、法为准。假如验收不合格，乙方应自行整改到再次验收合格为止，在这其中甲方不担当任费用和责任，假如因此被扣除工程款，甲方有权从乙方的工程款中进行相应扣除，(扣除金额中包含税费等一并由乙方支付)，乙方不得有任何看法并且自行担当责任，假如乙方没有整改或整改不到位，甲方有权自行整改，整改的费用由乙方工程款中扣除。2、验收的依据和标准：以甲乙双方确认的施工图纸及说明，有关设计变更和技术交底及会议纪要，国家颁布现行的施工验收规范和有关法规、规定为准;第六条工程总价款及付款方式(一)工程总价款工程总价款为人民币(大写)：肆拾伍万元整元(小写：450000.00元)，按本合同约定的结算方法进行结算。工程由于是包
4、干总价的模式，所以不会进行工程增补。(二)付款方式依据主管部门付款方式进行，工程款到账后3个工作日之内按比例支付款项，乙方出据由晋安区鳝溪后溪新苑业主委员会盖章的收款收据，并注明工程款项及内容。第七条双方义务一、甲方(或业主)责任8.1甲方(或业主)在开工前供应乙方施工图壹份，并组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底。8.2协调处理施工现场各单位与乙方的工序关系，保证乙方的施工作业面。8.3负责现场管理及工程质量等工作，合同期间若有变更，应刚好通知乙方。只有项目负责人书面签发指令和确认的签证才为有效。二、乙方责任8.2.1编制施工组织设计，并于开工前供应给甲方(或业主)审查，做好施
5、工进度、材料进场等各项工作，主要进场材料应通知甲方(或业主)检验及随机抽检。8.2.2严格根据设计图纸施工，确保定位、放线正确无误，依据有关规程规范做好各工种、工序交接。8.2.3保证质量与平安，做到文明施工，遵守甲方(或业主)及工地的各项规章制度，并担当与之相关的一切责任。8.2.4在乙方未竣工验收前做好成品爱护工作，期间若发生损坏，乙方自费予以修复。8.2.5按甲方(或业主)要求和安装进度安排组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。合同期间乙方如需变更该人选，应书面通知甲方(或业主)并须得到甲方(或业主)书面同意。8.2.6按甲方要求自行完成工程竣工图/竣工文件及
6、验收文件，其中包括供应设备及材料的检测报告及合格证书等等。第八条违约责任1、甲方(或业主)逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的1向乙方支付违约金。2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收的(含分期预验收)，每逾期一日，按工程预算总价款的1向甲方(或业主)支付违约金。第九条竣工验收：实行分期完工预验收，全部完工终验收。1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方(或业主)供应完整竣工资料及竣工验收报告和竣工图纸。2、工程竣工验收通过，乙方送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按甲方(或业主)要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为乙方修改后提请甲方(或业主)验收的日期
7、。第十条争议的解决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决;假如协商不能解决，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十二条其它1、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具同等法律效力。2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，每份均具同等法律效力。3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。4、本合同自双方签字、盖章后生效。甲方：(公章)乙方：(公章)法定代表人：法定代表人：或授权签约人)：(或授权签约人)：签订日期：年月日工程施工合同2第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程
8、施工合同条件（以下简称合同条件）和电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款），组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的涵义：一、发包方（简称甲方）：协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。二、甲方驻工地代表（简称甲方代表）：甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理：受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师
9、：工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位：甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。十、工程：协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。十二、经济支出：在施工中发出，经甲方确认
10、后以增加预算形式支付的合同价款。十三、费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。十四、工期：甲方双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。十五、开工日期：协议条款约定的工程开工日期。十六、竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。十七、图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。十八、施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。十九、书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。二十、不行抗力：
11、因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。二十一、赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。二十二、质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。二十三、协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次一、合同文件应能相互说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如
12、下：协议条款；合同条件；洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；构成合同一部分的其它文件。二、当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明）；双方看法仍不能一样的，按第条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律一、合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文件的说明、说明则运用汉语一般话。二、适用合同文件的法律是国家的法律、法规，
13、以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。三、施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。四、国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求运用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。五、购买、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。第四条图纸一、甲方在开工日期之前按协议条款约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方
14、供应完整的施工图纸，并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。二、甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸，将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款，并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。三、甲方对图纸有特别保密要求的，乙方实行相应的措施保密，由甲方担当费用。四、乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方担当。五、乙方未如约收到甲方供应的图纸，应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复，按第七条其次款约定处理。六、乙方发觉甲方供应的图纸不完整、不精确或设计深度不能满
15、意施工要求。应刚好通知甲方代表，酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉，甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表一、甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，
16、并在小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履
17、行约其它约定的义务，否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方担当由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。二、实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。三、甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第六条乙方代表一、乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：乙方的要求、申请和通知等，以书面
18、形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方担当费用。二、乙方代表易人，应提前天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第七条甲方工作一、甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求，完成以下工作：办理土地征用、租用、青苗和树木赔偿、
19、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至协议条款约定地点，并保证施工期间的须要。开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道并予以保养，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、马路、通讯线路须要的协议。将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。组织乙方和设计单位进行图纸会
20、审，向乙方进行设计交底，对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护，并担当有关费用。根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，刚好处理有关问题。二、甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。三、甲方将上述某项工作托付乙方完成，应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作一、乙方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求，
21、完成以下工作：在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计，经甲方代表批准后运用。按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫，并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任。按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方担当。实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制，对环境的污染不能限制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关
22、部门批准。以上费用由甲方担当，因乙方责任造成的罚款除外。已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方托付代保管。由乙方按协议条款约定负责爱护工作，爱护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出，在协议条款中约定。甲方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方担当责任。按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。爱护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外。二、乙方未按合同约定履行上述义务。担当由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭遇的经济损
23、失。第三章施工组织设计和工期第九条进度安排一、甲方在缔结合同后天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设备安排”、“供应土建工程安排”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度安排”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料，按第七条其次款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度安排”，按第八条其次款处理。二、甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度安排”同意与否，应在协议条款约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经
24、同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”为合同文件，应共同遵循。三、乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方担当特别施工技术措施费。第十条延期开工一、乙方应按协议条款约定和“施工综合进度安排”确定的开工日期、开工条件起先施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期开工要求后天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开
25、工要求。二、乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。三、乙方由于甲方缘由要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方担当乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。第十一条暂停施工一、甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后小时内应对此提出处理看法。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥当爱护已完工程，实施甲方代表的处理看法后向其提出复工要求，经批准后接着施工。二、甲方代表未在约定时间内提出处理看法，或在乙方提出复工要求后小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七条其次款约定处理。三、暂停施工出于非乙方缘由，由
26、甲方担当经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。第十二条工期延误一、对以下状况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。工程量改变或设计变更；一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时；合同中约定的或甲方代表同意赐予顺延工期的其它状况。二、乙方在以上状况发生后天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告天内予以批准或提出修改看法，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。第十三条工期提前一、施工中须要提前竣工，双方协商一样后签订“提前竣工协议”，合同竣工日期何以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容：提前的时间
27、；乙方实行的赶工措施；甲方为赶工供应的条件；赶工措施的经济支出和担当；提前竣工收益的共享。二、乙方按“提前竣工协议”修订施工进度安排，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订安排后天内赐予批复，逾期未批复则视为其已批准。第四章质量与验收第十四条检查和返工一、乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其它非乙方缘由引起返工、修改的经济支出，由甲方担当，工期相应顺延。二
28、、以上检查合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当责任。三、以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行，如影响正常施工，除非经检查检验为质量不合格，因此发生的费用则由甲方担当，相应顺延工期。第十五条质量等级评定一、工程质量应达到约定的工程施工质量检验及评定标准规定的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准，应支付由此增加的经济支出，对工期有影响的应赐予相应顺延。二、工程达不到约定质量条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直到符合约定条件。因乙方缘由达不到约定条件，由乙方担当返工费用，工期不
29、予顺延。返工后仍不能达到约定条件，乙方担当违约责任。三、由于设计或材料、构件、配件、设备等非乙方缘由使工程未达到约定质量条件，乙方予以返工、修改的经济支出由甲方担当，工期相应顺延。乙方无力予以修改的，经甲方代表认可，该部分可不在评定质量等级之列。四、双方对工程质量有争议，可按第条约定处理。第十六条隐藏工程和中间验收一、须要进行中间验收的工程或部位，在协议条款中约定其名称、验收时间、要求及甲方应供应的便利条件。二、工程具备覆盖、掩盖条件或达到约定的中间验收部位，乙方自检合格后在隐藏或中间验收小时前通知甲方代表验收，并打算验收记录。通知包括乙方自检记录、隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。验收合
30、格，甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐藏和接着施工。验收不合格，乙方在限定时间内修改后重新验收。三、工程质量符合规范要求，验收小时后，甲方代表不在验收记录上签字，可视为甲方代表已经批准，乙方可进行隐藏或接着施工。第十七条分部试运一、工程具备分部试运条件，应按电力建设工程启动及竣工验收规程等规定进行分部试运。除约定由设备制造、供货单位自行调试的以外，分部试运由乙方负责，编制分部试运方案和措施，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交方案后日内予以批准或提出修改看法，逾期未批复即视为经甲方代表批准。二、乙方在分部试运的小时之前通知甲方代表参与，甲方代表不能按时参与分部试运可书面托付他人全权代
31、表，非发生第条约定的状况不得推迟。三、分部试运的调整试验记录，由乙方及调试单位作出，甲方代表在记录上签字，作为质量验收和整套启动的依据。四、由于乙方缘由试运达不到验收要求，甲方代表在试运后小时内提出修改看法，由乙方按其看法修改后重新试运。五、甲方代表未参与分部试运且未托付他人代理，或参与试运未在约定时间内提出修改看法、试运合格不签字验收，试运结束小时后试运记录自行生效，甲方应予承认，乙方可接着施工并可据以办理有关手续。六、经分部试运合格的设备和系统，由于生产或试运须要接着运转，可交由甲方负责保管和运行维护。七、分部试运费用除已包括在合同价款之内或协议条款另有约定的，均由甲方担当。八、由于设计、
32、设备制造、操作不当等非乙方缘由造成试运达不到验收要求，由乙方或由乙方协作责任方拆除、修理、重新安装，所发生的费用及重新购置材料、设备价款和运费等，均由甲方给付后与责任方结算，延误的工期予以相应顺延。第十八条验收和重新检验一、单项工程、单位工程、分项工程、分部工程具备验收条件应如约予以验收，由乙方在验收小时前提交“验收通知”，通知甲方代表参与验收。通知包括验收的内容、时间、地点，附上乙方自检记录。二、甲方代表不能按时参与验收可书面托付他人代理，或在验收小时前向乙方提出延期要求，延期不得超过两天。否则，乙方可自行组织验收，甲方应承认其验收记录有效。三、无论甲方代表是否参与验收，当其提出对已经隐藏工
33、程重新检验的要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检查后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方担当由此发生的经济支出，赔偿乙方损失并相应顺延工期。检查不合格，乙方担当发生的费用，工期也予顺延。第五章合同价款与支付第十九条合同价款及调整一、甲乙双方在签订协议条款时交换各自开户银行出具的履约保函，保证依法履约付款，待保修期满后退还。二、合同价款在协议条款中予以约定，按建设工程价款结算方法和关于基本建设工程实行竣工结算的详细规定结算付款，任何一方不得擅自变更，发生下列状况之一的可作调整。甲方代表确认的工程量增加或经甲方代表批准、乙方代表同意的工程削减。甲方代表确认的设计变更或工程洽商。工程造价管理部门公布的
34、价格调整。合同约定的其它增减或调整。三、合同价款或调整的范围，在协议条款中约定。四、乙方在第十九条其次款约定的状况发生后天内，按其次十六条第一款约定或依据工程造价管理部门的价格调整文件计算价款调整金额，并将调整的缘由、金额以书面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内予以批准并通知经银行和乙方，或提出修改看法及理由，逾期未答复则视为甲方代表予以批准，应据以结算付款。其次十条工程款预付一、甲方按协议条款约定的时间和数额，向乙方预付工程款，开工后按约定的时间和比例逐次扣回。二、甲方未按其次十条第一款付款，乙方在约定给付日期天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求给
35、付，乙方可在提交通知后暂停止施工，按第七条其次款约定处理，并由甲方付给应付款从应付之日起的滞纳金。其次十一条工程量的核实确认一、乙方按协议条款约定的时间，向甲方代表提交“已完工程量报告”申请确认。甲方代表在乙方提交报告后天内按设计图纸对已完工程量进行核实确认（简称计量），逾期未予以计量，即视为甲方代表对乙方报告中开列的工程量已经确认，亦作为工程款支付的依据。二、甲方在进行计量小时前通知乙方派人参与，乙方应为计量供应便利条件。甲方未按约定发出通知使乙方未能参与计量，甲方的自行计量无效。乙方无正值理由未参与计量，甲方自行计量的结果有效，即为工程价款支付的依据。三、甲方代表对乙方超出图纸要求增加的工
36、程量和因其自身缘由造成返工的工程量，不予计量。其次十二条工程款支付一、乙方根据协议条款约定的时间、方式和甲方代表确认的工程量，依据构成合同价款相应项目的单位和取费标准，计算出已完工程的价款，编制“工程款结算帐单”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款结算帐单”后天内予以签证，并通知经银行付款。二、甲方代表对乙方的结算帐单逾期未签证，或经银行由于甲方缘由未付款，乙方可向甲方代表发出“要求付款的通知”，在发出通知天后甲方仍未按要求给付，乙方可暂停施工，按第七条款约定处理，并由甲方偿付工程款的利息，利息从其计量签字第天起按约定的利率计取。第六章材料设备供应其次十三条甲方供应材料设备一、甲方按协议条
37、款约定为乙方供应材料、设备，所供材料、设备的种类、规格、型号、数量、单位、质量等级和供应时间、地点应与清单相符，并向乙方供应材料、设备的质量合格证明。二、甲方代表在供应材料、设备前按约定时间通知乙方验收、领取，阅历收、领取后发生损坏丢失由乙方补修、赔偿。三、甲方供应的材料、设备与协议条款约定、合同文件规定或清单不符，按以下状况分别处理：材料、设备的单价不符，由甲方担当全部价差。材料、设备的种类、规格、质量等级不符，乙方可拒绝接收、保管，由甲方运出施工现场并重新选购。设备到货时如不能开箱检验，可只验收箱子数量，之后的开箱检验由甲乙双方共同进行，出现缺件即由甲方负责补足，质量等级、规格等不符的则由
38、甲方重新选购。材料的种类、规格、型号等不符，乙方可代为调剂串换，甲方担当相应的经济支出。设备有缺陷，甲方可托付乙方处理，由甲方给付因此发生的费用。到货地点不符，甲方负责倒运至指定地点。供应数量不足，由甲方补齐；供应数量超额，由甲方将多余部分运出施工现场。供应时间提前，甲方负责保管或付款托付乙方保管。四、乙方未如约检验、接收、领取材料、设备给甲方造成损失，按第八条其次款约定处理。五、经乙方检验通过之后发觉甲方所供材料、设备（包括备品、备件）有规格、质量等不符的，甲方仍应担当重新选购及拆除、重建的经济支出。六、甲方未按协议条款约定、合同文件规定和清单供应材料、设备，或供应时间迟误，或出现其次十三条
39、第三款、其次十三条第五款约定的状况，造成乙方施工延误的，按第七条其次款约定处理。其次十四条乙方选购材料设备一、乙方依据协议条款约定，根据设计和规范的要求选购工程须要的材料、设备或配制加工非标准设备，并供应产品质量合格证明。二、甲方托付乙方卸运、保管材料、设备和配制加工非标准设备、代办设备，在协议条款中约定双方的权利、义务，或另订协议，并支付肯定数额的预付款。三、在材料、设备到货前，乙方按约定通知甲方代表验收，甲方未按时到场验收，可视为其已验收，乙方自行验收生效。四、乙方选购材料、设备的价差调整方法，在协议条款中约定。五、乙方选购的材料、设备或配制加工的非标准设备与设计和规范要求不符，甲方代表拒
40、绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新选购符合要求的产品，担当由此发生的费用，工期不予顺延。六、无论甲方是否到场验收，验收后发觉材料、设备不符合设计和规范要求，仍由乙方修复或拆除、重新选购，并担当发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。七、依据工程须要，经甲方代表批准，乙方可运用代用材料。因甲方缘由运用，由甲方担当发生的经济支出，因乙方缘由运用，由乙方担当发生的费用。第七章设计变更其次十五条设计变更一、乙方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按图施工，发觉设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应刚好向甲方代表提出变更设计申请。二、甲方对原
41、设计进行变更或同意乙方的变更设计申请，应按协议条款约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大设施变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准、追加投资和材料的指标，之后发给乙方设计变更通知，否则乙方有权拒绝变更。三、乙方根据设计变更通知施工，进行下列变更：增减合同约定的工程量；更改有关工程的性质、质量、规格；更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；增加工程须要的附加工作；变更能关工程的施工时间和依次。四、因以上变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。其次十六条确定变更价款一、发生其次十五条约定的变更后，在协议条款约定的期限内，乙方按下列方法提出变更
42、价格，经甲方代表批准后调整合同价款和竣工日期。合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款；合同中只有类似于变更状况的价格，可将此作为确定变更价格的基础用以变更合同价款；合同中没有适用的和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格。二、甲方代表在乙方提交变更价格看法后天内予以批准，或者提出修改看法及理由，逾期不予批复即视为甲方代表批准。三、乙方对于甲方代表不批准其变更价格看法持有异议，可提请总监理工程师予以评定（假如有社会监理）、提请约定的工程造价管理部门予以裁定，不服裁定则可按第条约定处理。第八章竣工与结算其次十七条竣工验收一、工程具备竣工条件，乙方按电力建设施工及验收技术规
43、范等规定向甲方代表提交“竣工验收报告”申请验收。甲方代表在乙方申请验收后天内组织有关部门进行验收，验收天内赐予批准或提出修改看法。乙方按要求修改，担当由于自身缘由造成修改所发生的费用。甲方担当非乙方缘由造成修改所发生的费用及因此给乙方造成的损失，延误的工期予以顺延。二、整套启动试运验收，执行电力建设工程启动及竣工验收规程等规定，由甲方担当整套启动试运验收的组织工作，全面处理试运验收中发生的问题。乙方参加有重大影响项目的整套启动调试方案和措施的制定，在启动调试中负责其施工项目的维护、检修、消退缺陷。三、乙方参与整套启动试运的工日及酬金，经甲乙双方参照调试工期定额和相应的取费标准商定，由甲方予以支
44、付。合同中另有约定、已包含在合同价款的除外。四、竣工日期为乙方提交“竣工验收报告”之日，需修改后才能达到竣工要求的，应为乙方修改后经甲方验收之日。五、甲方未按如上日期组织验收，应从约定期限最终天的次日起担当工程保管费用。六、按建设项目档案资料管理的有关规定，乙方在整套启动试运验收后天内，将竣工图等完整竣工资料移交甲方。七、工程移交后实行试生产的，火电项目期限个月，不得延长。试生产利润，甲乙方双方按约定共享。八、由于设计、设备或系统等不属于乙方缘由使个别项目不能全部投入，应在启动试运验收记录上写明缘由，由甲方负责在验收后组织完成。九、机组经小时试运后，由于系统负荷须要等缘由不能停机，则免去其后的
45、规定试运时间，即告整套启动试运验收完成。十、零星土建工程和少数非主要设备未按设计规定的内容全部建成，但不影响正常生产，已符合竣工验收标准的，应办理竣工验收手续，由承包该施工项目的乙方负责在整套启动试运验收后完成，期限不得超过个月。十一、由于特别缘由，部分单位工程和部位须甩项竣工时，双方订立甩项竣工协议，明确各方责任。十二、甲方代表在乙方提交“竣工验收报告”后天内无正值理由未组织验收，或验收后天内未予批准且未提出修改看法，即视为此“竣工验收报告”经甲方代表批准，应据以办理结算手续。其次十八条竣工结算一、竣工报告批准后，乙方按建设工程价款结算方法等有关规定和协议条款约定的时间、方式，向甲方代表提交“竣工结算报告”。甲方代表在乙方提交报告后天内予以批准并将拨款通知送经银行办理竣工结算，或提出修改看法及