《2022建筑材料供货合同(集锦15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑材料供货合同(集锦15篇).docx（57页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑材料供货合同(集锦15篇)建筑材料供货合同1甲方（需方）：_乙方（供方）：_依据中华人民共和国合同法及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就建筑材料供货达成如下协议，以兹双方共同遵照执行。第一条 建筑材料1、材料名称：_2、规格型号：_3、材料数量：_4、材料单位：_5、材料单价：_其次条 质量要求乙方所供材料必需达到国家相关合格标准，供应合格的证明检验报告，符合项目施工要求。第三条 交货方式和交货点本合同交货方式和交货点采纳下列第_方式：1、乙方送货至甲方指定的位于_工地或材料仓库。运输费用和装卸费用由乙方担当。2、甲方在乙方营业地或乙方指定的位于_
2、材料仓库自提。_运输费用和装卸费用由甲方担当。3、乙方代办托运。运输费用和装卸费用由甲方担当。乙方为甲方办妥托运手续后，视为货物已交付。第四条 供货期限本合同的供货期限采纳以下第_方式确认定：1、自本合同签订后之次日起_个工作日内，乙方须完成供货。2、自甲方书面通知之次日起_个工作日内，乙方须完成供货。但是，甲方须在本合同签订之日起_个工作日内应当通知乙方起先供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当起先供货之起始日。甲方通知乙方供货应提前_个工作日，作为乙方备货的合理期限。3、按甲方通知在_个工作日内分批供货。自甲方通知该批次供货之日起_个工作日内，乙方须完成该
3、批次石材的供货。但是，甲方须在本合同签订之日起_个工作日内应当通知乙方起先供货。如甲方未在上述期限内通知乙方供货，则该通知期限届满之日视为乙方应当起先全部石材供货之起始日。甲方通知乙方起先供货应当提前_个工作日，作为乙方备货的合理期限。4、特殊约定期限。甲、乙双方特殊约定供货期限为：_。第五条 合同价款及支付方式1、合同价款：本合同暂定价为人民币_元，其中建材价款为人民币_元，加工费为人民币_元。供货结束后，按实结算。2、支付方式：本合同签订后_日内，甲方须向乙方支付合同总价款的_%作为预付款，即计人民币_元。供货至合同总价款的_%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_%，即应另再向乙方支付人民
4、币_元。供货至合同总价款的_%时，甲方应向乙方支付至合同总价款的_%，即应另再向乙方支付人民币_元。供货结束后，双方进行按实结算。结算后的_日内，余款一次性付清。第六条 合同的担保本合同签订后的_日内，甲方应向乙方支付总合同价款的_%的款项即人民币_元作为定金。假如甲方违约，则乙方有权没收定金；相反，如乙方违约，则甲方有权要求乙方双倍返还定金。如甲方向乙方支付预付款且预付款的总额超过合同总价款的_%的，则超过部分作为预付款。预付款计入供货进度款。在双方没有违约，或虽有一方违约但另一方放弃追究违约责任的状况下，定金款项在最终结算时计入货款。第七条 合同的变更与解除1、合同的变更：本合同签订后，如
5、一方提出变更，需经另一方的书面认可。但在合同的履行过程中，甲方对增加的供货数量的验收视为书面确认。2、合同的解除：本合同签订后，双方应诚信履行，不得随意解除。如经协商一样解除本合同，则双方应签订书面解除协议。但在下列状况下，一方享有解除权：（1）甲方拖延付款达30日以上或拖延付款的数额在应付货款的_%以上，乙方有权解除合同；（2）乙方供货拖延达30日以上或拖延履行数量达应供货数量的_%以上，甲方有权解除合同。第八条 违约责任1、甲方拖延付款，应按拖延支付的货款的日万分之_向乙方支付违约金；乙方拖延供货，应按拖延供货的货款的日万分之_向甲方支付违约金。2、一方违约而向另一方担当违约责任后，另一方
6、仍有权要求接着履行本合同。风险告知：明确违约责任，在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。第九条 争议纠纷解决因本合同发生争议，双方应友好协商解决。协商不成的，可向原告方所在地人民法院诉讼解决。第十条 其他约定1、本合同自签字之日起生效，合同期满，款项结完，自动失效。2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。3、本合同一式_份，双方各执_份，自双方签字、盖章后生效。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日建筑材料供货合同2甲方：乙方：甲乙双方经协商一样，就建筑材料公益事
7、宜达成以下合理以便共同遵守。第一条：工程地点：其次条：材料名称及指标品名价格（元）计算方式市场单价大沙吨石子吨第三条：计价方式1、市场价格是指当前时期，当地建筑市场询价，公认的市场合理价格。如市场价格有变动，乙方应提前5天与甲方协调，如因价格方面未能达成统一协议，甲方在10内将乙方货款结清，甲方有权选择另一供货商，乙方不得干涉。2、最终结算按甲方实际验收合格的签收票据数量为依据。第四条：付款方式1、主体完工后的15日内支付总材料款的70%。2、主体全总封顶后支付材料款的剩余部分。3、工程内外装饰完工后的15日内，乙方剩余的材料款一次性全部结清。4、而上述材料乙方一律不担当发票、税金，由甲方自行
8、担当。第五条：交货方式1、由甲方通知乙方供货时间，品种数量由现场实收数量为准，运至甲方施工指定的地点，并卸放整齐，并保证材料数量、质量。2、如甲方施工现场道路的问题让乙方运输车辆未能按时间地点到达，甲方担当一切责任。3、如因乙方资金不足或其它缘由，材料不按时到达，导致甲方工地因材料停工误工，乙方必需担当由此带来的一切经济损失，甲方有权从材料款中扣除此费用。第六条：质量标准和验收方式1、乙方供应的材料必需符合甲方要求的标准和质量，文明供货。2、乙方所送的材料甲方抽样送试验室复试，如发觉不合格产品，甲方有权让乙方更换合格的产品，乙方担当一切经济损失。第七条：违约责任1、甲方未能按合同付款，乙方可以
9、停止供货，甲方需付乙方每日5%的违约金，甲方无权选择其它的材料供应商2、乙方交货不符合质量要求，甲方有权拒收或退货。甲方签字： 乙方签字：日期： 年 月 日 日期： 年 月 日建筑材料供货合同3甲方(需方)：_乙方(供方)：_第一条 甲方向乙方订货总值为人民币_元。其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等如表所列:材料名称及花色:规格(毫米)及型号:质量标准或技术指标:计量单位:单价(元):合计(元):其次条 产品包装规格及费用:第三条 验收方法：第四条 货款及费用等付款及结算方法：第五条 交货规定：1.交货方式：_2.交货地点：_3.交货日期：_4.运输费： _第六条 经济责任：(一
10、)乙方的责任：1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保退、保换。由于上述缘由致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的违约金。2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。3.产品不符本合同规定或不按甲方要求验收、计量、签单时甲方要求乙方退换货，并担当退换货的费用。如甲方不要求，乙方应按不符合同规定价值的支付给甲方 %违约金。4.产品
11、交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 %的罚金。(二)甲方的责任：1.甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值_%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。2.甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值_%的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视同中途退货处理。3.属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方延期提货部分货款总额_%的罚金。4.甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_%付给乙方
12、延期罚金，乙方不按约定的质量要求的除外。5.乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应担当因而造成的损失和运输费用及罚金。第七条 产品价格如须调整，必需经双方协商，并报请甲方定价部门批准后方能变更。在定价主管部门批准前，仍应按合同原订价格执行。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的_%作为罚金付给甲方。第八条 甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必需提出充分理由，经双方协商，并报请甲方主管部门备案。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_%的补偿金。第九条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大改变，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包
13、装时，应提前_天与甲方协商。第十条 本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。第十一条 甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方主管部门证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第十二条 本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，按以下2项处理：(1)申请仲裁机构仲裁;(2)向人民法院起诉。第十三条 本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误
14、，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十四条 本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，全部附则在法律上均与本合同有同等效力。第十五条 本合同共一式三份，由甲、乙双方各执正本一份、副本一 份。本合同有效期自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建筑材料供货合同4合同编号：购货单位： (以下简称甲方)供货单位： (以下简称乙方)签订日期： 签订地点：为了增加甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便
15、共同遵守。第一条标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量合计人民币金额(大写)：其次条产品的质量标准，按下列第( )项执行：(1)按国家标准执行;(2)无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行;(3)无国家和部颁标准的，按企业标准执行;(4)没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特别要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收：第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点1.产品的交货单位： 。2.交货方法，按下列第( )项执行
16、：(1)乙方送货(2)乙方代运(3)甲方自提自运。3.运输方式： 。4.到货地点和接货单位(或接货人)。5.现场卸货由 负责。6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法：第五条产品的交(提)货期限：第六条产品的价格与货款的结算1.产品的价格，双方商定为 元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大改变，幅度超过10%时，双方协商适当调整价格。2.产品货款的结算：第七条验收方法：1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷等等。)第八条对产品提出异议的时间和方法1.甲方在验收中，假如发觉产品的品种、型号、规格、花色和质量不
17、合规定，应一面妥为保管，一面在 天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2.如甲方未按规定期限提出书面异可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍须要的，乙方应照数补交，并负逾期交货责任;甲方不再须要的，应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货。第十条甲方的违约责任1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金，并担当乙方实际支付的代为保管、保养的费用。2.甲方如错填到货地点或接货人，或对乙方提出错误异议，应担
18、当乙方因此所受的损失。第十一条不行抗力甲乙双方的任何一方由于不行抗力的缘由不能履行合同时，应刚好向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。第十二条其它按本合同规定应当偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内，按银行规定的结算方法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。解决合同纠纷的方式：凡因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲、乙双方应通过友好协商解决;假如协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费
19、用应由败诉方担当。本合同自 年 月 日起生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式 份，分送甲乙双方的主管部门、银行(如经公证或鉴证，应送公证或鉴证机关)等单位各留存一份。购货单位(甲方)： 供货单位：(乙方)：法定代表人： 法定代表人：签约日期： 签约日期：建设工程材料供应合同范本运用方(以下简称甲方):有限公司项目部供应方(以下简称乙方)：第一条目的和背景条款1.1 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的详细要求
20、，甲乙双方在协商一样基础上，本着自愿、公允和诚信的原则，就_工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。其次条材料交货地点、供货期限2.1 交货地址：_2.2 供货起止时间：_年_月_日至_年_月_日第三条 供应要求及价格3.1数量(m3) ;单价(元/m3) ;货款金额(万元) ;最终以实际结算为准。3.2上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款。第四条结算和资金支付条款4.1结算方式：4.2约定的结算期限：4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签作为收货确认。但签不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。4.4每月_日前，供需双方对上月供应量进
21、行核对，并办理有效签手续。4.5付款方式和期限：第五条质量标准和验收5.1乙方应对供应材料的质量负责。5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。5.3乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收;初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担;假如本项工程对材料验收有特别要求的，应按此规定办理;甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际运用过程中进行进一步检验和验收，如发觉质量不合格或不能满意施工要求，甲方应马上通知乙方更换或作退货处理，乙方应马上作出处理，并担当相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。第六条甲方的责任和义务6.1甲方应依
22、据施工进度，提前_天向乙方供应货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。6.2乙方按时送达材料后，甲方应刚好组织初验，初验合格的，刚好签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。第七条乙方的责任和义务7.1乙方应按合同要求刚好保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。7.2乙方应按国家有关规定刚好向甲方供应相关资料。7.3乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的平安。第八条甲乙双方其他约定条款8.1在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必需出具有效的书面凭证，并征得另一方的同
23、意。8.2材料运用后甲方若发觉质量问题，应在_小时内书面通知乙方，甲乙双方应刚好协商解决。8.3乙方保证材料在供应之前全部权确为自己全部，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方担当。8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方担当。8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。联系地址电话传真联系人/电话甲方乙方第九条违约责任9.1非因质量缘由甲方中途退货的，应当担当退货价金1%的惩处性违约金，不能接着履行合同的，乙方有权单方面解除合同;考虑到业方计价的滞后性，甲方不担当延期付款六个月内的违约责任。9.2乙方不能按期交货的，应当
24、担当本批货款总价的1%的惩处性违约金，并接着履行合同。甲方供应的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当担当合同总造价的1%的惩处性违约金，如不能接着履行合同的，甲方有权单方面解除合同。9.3因不行抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不担当违约责任。第十条争议解决条款10.1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决10.2如仍未解决，依法向甲方企业法人居处地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及其他11.1合同经甲乙双方签盖章后生效。本合同一式_份，甲乙双方各执_份，每份具有同等法律效力。11.2本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力
25、。11.3本合同附以下_甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_年_月_日 _年_月_日建筑材料供货合同5甲方（需方）：乙方（供方）：依据中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规的规定，买卖双方在同等、自愿、公开、诚恳信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：第一条 乙方供应甲方 等建筑材料确保质量。材料名称规格型号数量单位单价元 （不含税）备注总计：大写：其次条 质量要求乙方所供材料必需达到国家相关合格标准，供应合格的证明检验报告，符合项目施工图纸及发包方的要求。第三条 供货规定乙方依据甲方的材料进货单供货给甲方（电话或书面形式通知），甲方必需把提货安排提前 天通知
26、给乙方，乙方组织车辆供货。凡在约定的日期内未能发货，给甲方造成的损失一律由乙方担当。第四条 交货地点及运费负担甲、乙双方约定交货地点为 ，由乙方负责担当货物的运输费用运输到甲方施工单位，由甲方自行解决卸车问题。第五条 付款及结算方式、时间第六条 经济责任（1）乙方的责任1、材料品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用的，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。2、对乙方供应的全部产品甲方保持随时更换的权利，已定的产品甲方可以退换。3、乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方假如须要，应照数补交。甲方如不须要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方担当。如甲方须要而乙
27、方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的 5% 的罚金。4、由于乙方所供材料质量、技术性指标问题导致修理或返工，所产生的一切费用由乙方担当，因此造成工期延误及给甲方造成其他经济损失，由乙方来担当。5、货物交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应支付甲方 500 元延期交货的违约金，延期超过20天甲方有权另找供货商，乙方除担当违约责任外还担当因此给甲方造成的全部损失。6、在合同履行过程中，甲方发觉乙方已经违约或已无法按时履约，甲方有权要求乙方刚好实行补救措施，乙方实行补救措施仍无法履约或者不实行补救措施，甲方有权单方解除合同，另找供货商，乙方担当给甲方造成的全部损失。7、假如发觉乙方
28、超领甲方材料款，乙方应刚好返还，否则，甲方有权处以乙方每天1%超领款的罚款。（2）甲方的责任1、甲方如中途变更材料颜色、品种、规格、质量，应提前赐予乙方通知，并顺延交货日期。2、甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额_付给乙方延期违约金。3、甲方在未付清乙方货款以前，不得到其他地方再去提货，若经乙方发觉甲方到其他地方提货一次，乙方有权要求甲方马上付清所欠货款，并视甲方行为违约，并赔偿由此造成的经济损失。4、甲方如中途退货，应在交货前7天告知乙方，否则乙方可不予退货。退货时乙方应退还甲方已支付的预付款等款项。第七条 合同争议的解决方式：1、本合同在履行过程中发生的争议，由双方
29、当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方可向合同签订地人民法院起诉。2、在合同有效期内，若无不行抗拒因素发生，甲乙双方中的任何一方都不得终止合同，终止合同方视为违约。第八条 其他约定事项保密责任乙方对甲方所供货物资涉及的商业机密负有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。合同终止1）甲方或乙方如要提前终止本合同，应提前三十天正式书面并电话通知对方，双方应在结清全部费用及担当相应责任后本合同方可终止。2）合同终止后，合同双方仍应担当原合同内所规定之双方履行而尚未执行完毕的义务和责任。补充与变更本合同可依据双方看法进行书面修改或补充，由此形成的
30、补充合同，与合同具有相同的法律效力。生效条件及其他1、本合同自双方的法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。2、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份，具有相同法律效力。甲方： 乙方：法定代表人（或授权代表） 法定代表人（或授权代表）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日建筑材料供货合同6供应方： (以下简称甲方)担当人：(以下简称乙方)一、物数量及价款二、开票： 供应发票 是 否三、 质量验收标准：符合国家相关规定，符合样品规格，_四、验收期限: 需方收到供方货物后_天内提出数量、质量状况，如有任何问题随时通知供方解决，属有效退出。五、付款期限、方式_六、运费： 需方支付
31、运费 供方支付运费七、开户银行乙方账户开户行名称：中国建设银行 用户名称： 账号号码：八、违约责任：乙方对于其供应货物的质量、数量以及交货时间和交货地点等必需符合甲方的施工要求，否则由此带来的损失乙方担当。甲方未经乙方同意有延迟付款行为，乙方有权向甲方收取当笔货款违约金，双方不得以任何理由提出任何异议。本协议在履行过程中如发生争议，由双方当事人协商解决，协商不成可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。九、合同生效：合同一式二份，甲、乙双方共同执行，供需双方盖章，签字生效。合同有效期自_年_月_日起至_年_月_日止。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日
32、_年_月_日建筑材料供货合同7购货单位：（以下简称甲方）供货单位：（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿公正和诚恳信用原则，双方就建设工程材料供货事项协商一样，订立本合同。第一条：工程概况工程名称;天津天安智空间1-4楼及地下车库工程其次条：产品名称、规格型号、生产厂家、单价第三条：质量要求1、多层板模板及方木质量：模板实际厚度不得低以确保工程正常连续运用，周转10次以上，同时保证在周转期内不起皮、不开胶，如有上述状况发生供货方应无条件随时更换新的多层板，否则购货单位对不合格产品不予结帐付款，且供货单位必需担当由此给购货单位造成一切损失。2、供货方所供
33、应的材料必需附原生产厂家的材料合格证书、检查、试验报告及相关材料。必需符合国家或行业技术标准及建设单位，施工单位的技术质量要求、符合国家环保要求。第四条：交货及验收方法1、进入施工现场的材料必需经过购货方收料员同供货方代表验收并在收料单上签字认可。2、依据购货方要求供货方供货到施工现场指定位置、堆放整齐、按工地通知时间要求决不误时送达工地确保工程正常运用。3、计量方式：按现场实际验收张数为准并作为结帐依据。4、如达不到双方约定的质量要求，购货方有权不予结帐。5、交货时间为甲方通知(书面或电话)为准，乙方保证在接到甲方通知三天内送达工地，保证不耽搁工程进度。第五条：结算方法及付款方式1、结算依据
34、：按实际张数乘以合同单价结予结算。2、付款方式：正负零付80%，余款每个月结算。工程封顶2个月内结沟。第六条：违约责任1、供货方所供材料不符合国家质量标准或规范范要求，不是购货方指定的产品规格型厂家的材料以及假冒产品均属违约或欺诈。2、供货方必需按期按量交货到合同规定的地点，供货方在接到购货方需求电话后一天内供货到施工现场，若供货方未能履行合同规定的任何重要条款，如无合理说明，购货方有权终止合同或拒收货。第七条：解决合同纠纷的方式双方当事人履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决，如不能协商解决，双方当事人可选择_市_区人民法院进行起诉解决。第八条：其他约定1、供货方在进入施工现场运输、
35、装卸过程中要留意平安由于供货方不听从指挥等缘由造成车辆、人身事故或现场设施损坏由供货方负责赔偿。2、供货方在运输过程中应对标的物进行覆盖，防止抛洒起超群长或扬尘污染环境，因而造成损失或有关部门罚款全部由供货方负责。第九条：延期交负1、乙方应根据甲方规定的时间交货和供应服务。2、在履行合同过程中，未经甲方书面同意，乙方不得延误交货。3、如乙方未经甲方书面同意而延期交货，乙方担当甲方造成的损失、违约金按合同价款5%计算。第十条：合同的生效终止1、本合同双方签字盖章确认后生效。2、本合同在完成供货工作内容后结算完毕即自行生效。第十一条：合同份数本合同一式伍份，供货方一份，购货方肆份，具有同等法律效力
36、。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑材料供货合同8第一条目的和背景条款1.1依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律法规和本项建设工程的详细要求，甲乙双方在协商一样基础上，本着自愿、公允和诚信的原则，就_工程所需的 供应事宜签订本合同，以资共同遵守。其次条 材料交货地点、供货期限2.1交货地址：_2.2供货起止时间：_年_月_日至_年_月_日第三条 供应要求及价格3.1数量(m3) 单价(元/m3) 货款金额(万元) 最终以实际结算为准。3.2上述价格为到货价，且是综合单价。含运费、装卸费、保险费(如有)、税款
37、。第四条结算和资金支付条款4.1结算方式：4.2约定的结算期限：4.3送到工地，甲方应指定专人在发货单上签作为收货确认。但签不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。4.4每月_日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签手续。4.5付款方式和期限：第五条质量标准和验收5.1乙方应对供应材料的质量负责。5.2材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。5.3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担假如本项工程对材料验收有特别要求的，应按此规定办理甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际运用
38、过程中进行进一步检验和验收，如发觉质量不合格或不能满意施工要求，甲方应马上通知乙方更换或作退货处理，乙方应马上作出处理，并担当相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。第六条甲方的责任和义务6.1甲方应依据施工进度，提前_天向乙方供应货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。6.2乙方按时送达材料后，甲方应刚好组织初验，初验合格的，刚好签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。第七条乙方的责任和义务7.1乙方应按合同要求刚好保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。7.2乙方应按国家有关规定刚好向甲
39、方供应相关资料。7.3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的平安。第八条甲乙双方其他约定条款8.1在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必需出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。8.2材料运用后甲方若发觉质量问题，应在_小时内书面通知乙方，甲乙双方应刚好协商解决。8.3乙方保证材料在供应之前全部权确为自己全部，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方担当。8.4双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方担当。8.5甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。第九条 违约责任9.1非因质量缘由甲
40、方中途退货的，应当担当退货价金1%的惩处性违约金，不能接着履行合同的，乙方有权单方面解除合同考虑到业方计价的滞后性，甲方不担当延期付款六个月内的违约责任。9.2乙方不能按期交货的，应当担当本批货款总价的1%的惩处性违约金，并接着履行合同。甲方供应的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当担当合同总造价的1%的惩处性违约金，如不能接着履行合同的，甲方有权单方面解除合同。9.3因不行抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不担当违约责任。第十条争议解决条款10.1因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决10.2如仍未解决，依法向甲方企业法人居处地有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同生效及其他11.1合同经甲乙双方签盖章后生效。本合同一式_份，甲乙双方各执_份，每份具有同等法律效力。11.2本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。11.3本合同附以下附件：_甲方(签章)：_ 乙方(签章)：_法定代表人：_ 法定代表人：_建筑材料供货合同建筑材料供货合同（3）甲方(需方)：_地址：_ 邮码：_ 电话：_法定代表人：_ 职务：_乙方(供方)：_