《消防安装劳务合同协议.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《消防安装劳务合同协议.doc（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-合同编号：工程名称： 四川东嘉建筑工程有限公司分包合同工程名称：工程地点：总包单位：分包单位： 2016年 月消防安装劳务分包合同 项目 甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 电话： 电话： 电子邮件： 电子邮件： 根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将 项目机电（消防）安装工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务，甲乙双方经友好协商，特订立本劳务分包合同，以资双方共同遵守。一、工程概况1、工程名称： 2、工程地点： 3、总建筑面积为 ，由
2、一个整体地下室和 楼组成。地下室停车库面积为 ，地上建筑面积为 ，地下室共 层，负一层层高 m，负二层层高 m；地上建筑层高 m。本工程属高层建筑，为全现浇框架结构，抗震设防烈度为7度。4、暂定合同价： 元（大写：人民币： 整），结算时按合同约定双方进行结算。二、承包范围和工作内容1、承包范围： 项目消防安装工程施工图、图纸会审纪要、设计修改、技术核定单设计范围的全部消防安装及系统调试（含脚手架搭设及上人的梯子等，现场变更工程量、开孔；加工场地和临时库房）。其中火灾报警系统工作内容为穿线、设备安装及系统调试，若因设计系统不完善需增加内容由消防施工队实施，工作量按合同约定进入结算。2、乙方劳务承
3、包内容：（1）在承包范围内的所有材料点数及施工现场内上、下车、搬运、堆码，甲方及业主分包工程中管道安装、管道试压及调试、机械开管道穿墙孔洞及安装后范围内所有洞口的封堵与浇筑。（2）在承包范围内所有的操作机具、辅助材料（ 规定）全部由乙方提供。其中辅助材料作以下特别说明：消火栓、喷淋系统所用钢管、沟槽管件（沟槽法兰除外）、镀锌管件及支吊架所用型材，阀门、水泵、消火栓、喷头；火灾报警系统所用电线电缆、线管及线盒（除预留预埋外）、报警设备属主材由甲方提供，其余均属辅助材料由乙方提供。（3）承包范围内的用水、用电的所有工作由甲方负责（楼层配电箱以外（不含楼层配电箱）的由乙方负责、临时用水各层给水点至需
4、用位置由乙方负责），乙方支付水电费用。三、施工工期1、开工日期：于 年 月 日开工。2、竣工日期：于 年 月 日竣工。3、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。4、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务，结算时按实际发生人工费，由乙方支付给协助班组）。5、如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时同样按工作联系单中要求内容进行结算。6、节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。7、如遇下列情况，工期作相应顺延：甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。四、工程质
5、量1、质量要求：合格。2、达到国家建筑工程施工质量验收规范要求，一次性验收合格，并通过100%细部检查验收移交业主。在竣工验收时，为清楚描述乙方交房应达到的观感标准，甲方设有交房样板房，乙方须参观掌握该标准，并视为乙方同意并执行样板房标准。3、若因乙方原因质量未能合格且达不到安全文明工地要求或质量合格但达不到安全文明工地要求，结算单价按 元/平方米计算。 4、施工工序、工艺、工程质量标准按万科A6标准执行；如万科A6标准执行与上述有矛盾之处，以工程部书面确认实施标准为准；否则由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。5、施工样板质量预控：（1）本工程施工实行“样板”引路制，包括重要的部位、关键
6、的节点、主要工序、新工艺新材料的应用等，特别是关于渗漏方面的施工必须实行“样板”引路制。（2）明确工艺流程：“样板”制作之前由甲方项目部牵头，甲方工程部根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准，乙方实施。（3）制作统一“样板”：甲方项目部根据工程情况，在开工前明确需要制作“样板”的清单，统一施工。同一分部分项工程，必须统一采用一个样板。（4）“样板”做法：施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点，经甲方审核后由乙方实施，制作“样板”时要显示每道工艺的结果，由一系列“样板”组成，而不仅仅是显示完成面的情况。（5）“样板”确认：“样板”作好后必须经甲方公司领导
7、、工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。（6）“样板”交底：“样板”确认以后，由甲方项目部技术负责人对施工班组进行交底，并作好书面记录。（7）乙方应严格按双方确定的样板施工，否则造成的一切损失全部由乙方承担，并承担免费返工。五、工程款计价、结算与支付1、承包方式及计量（1）本合同工程采取以包工、包质量、包安全、包工期的方式。（2）计价按 定额中定额人工费、计价材料费、机械费分别乘下列调增系数进行承包。A、消防水：定额人工费乘以 计取、辅材费乘以 计取、机械费乘以 计取；辅材费包括内容严格按所选定额执行；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。B、消防电：定额人工费乘以 计取、辅材费乘以 计取
8、、机械费乘以 计取；辅材费包括内容严格按所选定额执行；人工费调整系数不能超过国家的相关文件。C、凡是墙上剔槽、开洞、补槽已包括乙方承包范围内。D、本合同承包范围内不再计取任何点工或计时工。（3）甲方按本合同约定，对乙方所完工程量经业主验收合格后，按上述约定与乙方结算工程款。（4）上述方式计价包含安装的人工费、场内的转运、机械费及辅材费、规费、措施费、政府规定工程的税金和相关个人所得税等全部费用。2、工程款的结算与支付（1）本工程款以转账支票方式结算，甲方每次付款前，乙方应提供合法足额的并满足甲方要求的增值税专用发票，并附由甲方项目部签字盖章的验收凭证。本合同价款甲方只转至乙方对公银行账户。乙方
9、账户：开户行：开户名：（2）乙方承诺本工程垫资金额 元。（3）乙方完成与垫资金额相当的工程量后按月进度付款，安装进场施工后，乙方每月25日将当月施工量上报甲方审查，次月 日前甲方按实支付人工费用的 %,当进度款累计付至暂定合同总价的 %时，将暂停支付，直到全部工程竣工验收合格。（4）乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金 元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后15日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。（5）乙方人工费必须严格按照成都市人民政
10、府令第168号文执行，否则甲方有权拒绝支付乙方工程款。乙方进场前，须向甲方缴纳民工工资保证金 元（大写 ），或由甲方在第一次付款时予以扣除。待双方合同履行完毕，乙方无拖欠民工工资情况后，甲方予以无息退还。乙方劳务费用必须严格按照成都市人民政府令第168号文执行，否则甲方有权拒绝支付乙方工程款。甲方在支付乙方每月工程进度款时，乙方必须提供详细的工资分配表以及上月发放的工资确认表（附相关劳务人员的身份证复印件），否则甲方有权拒付各劳务班组的劳务费用。甲方有权对乙方人员的工资发放进行监督。（6）工程造价按 中定额人工费、计价材料费、机械费分别乘上述调增系数进行承包；工程量计算按 规定计算。（7）材料
11、损耗：水电安装材料按 材料消耗量（含定额损耗量）提供乙方；当乙方实际领用材料用量超出定额材料消耗量，超出部分由乙方全部承担（在结算中一次性扣除），材料节约全部归甲方。乙方对现场材料必须采取保护措施，乙方原因造成的材料丢失由乙方自行承担。（8）工程竣工验收合格后，含消防验收15日内乙方报送完整合格的竣工资料给甲方，甲方在收到完整合格的竣工资料后 个工作日内办理完工程结算，结算完毕后 天内一次性向乙方支付至结算总价的 %，留结算总价 %为质量保证金。结算及支付乙方工程款的财务凭据必须经甲方委托代表人签字方为生效。（9）由甲方原因造成返工增加费用由甲方项目部在完成后七个工作日内完成甲方签字确认（预算
12、员、项目经理、预算部经理、分管预算副总）。乙方未在上述规定时间内完成甲方签字确认，甲方有权对合同外费用不予认可。（10）下列费用在当月进度款中扣除：A、甲方提供的安全帽、工作马甲、工作服、胸牌等费用。B、外调班组费用、甲方代购材料的费用。C、借支的饭菜票或现金和甲方违约金按月完全扣清。六、甲方工作及责任1、甲方驻工地代表姓名： 身份证号: 职务： 电话： 2、甲方设立施工项目管理机构，负责与建设单位、设计单位、监理单位、总包方以及本工程所需的所有对内对外协调工作。3、接受业主或总包方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准组织进行施工，确定本项目的施工方法。
13、4、编制本项目的施工组织方案及其它施工方案；收集、整理、编制工程档案资料。5、负责对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题，并负责工程初验工作。提供施工图纸1套给乙方，如乙方需加晒图纸，甲方予以配合解决，费用由乙方承担。6、负责本项目材料计划工作，做好施工成本控制，并负责按每月工程进度编制工程进度量、材料使用量、库存量。甲供施工材料由甲方按时按需供应，若因甲方原因造成乙方的窝工，按实际进行补偿。7、监督、检查工程质量、进度和安全，负责图纸问题的衔接、本项目各承包单位每月工程量的审核、工程进度款的支付、竣工结算的办理等。8、乙方不能满足甲方进度等要求时，甲方有权要
14、求乙方增加人力物力以满足甲方的工期等要求。如乙方无力按甲方要求实施，则甲方有权派其它人员增援乙方工作，其支援工日费用按实际工日数乘以150元/工日向乙方计收，所购材料费按市场单价的两倍向乙方计收。若无法按工日计取费用的则按实际发生费用的两倍向乙方计收。9、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求乙方辞退其相关的管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权要求乙方停工整顿或解除合同，乙方应无条件退场，由此造成的损失由乙方承担。10、负责按合同约定支付工程款。11、甲方无偿提供给乙方一间材料库房（约15平方米）。若无条件提供，则由甲方提供主要材料，乙方自行搭建。七、乙
15、方工作及责任1、乙方驻工地代表姓名： 身份证号: 职务： 电话： 2、乙方全体人员必须严格服从甲方项目管理机构的管理。乙方在整个工程施工过程中必须以甲方的名义同建设单位和监理单位联系协调。3、本工程严禁转包,一旦发现乙方将本工程转包或变相转包或违法分包,甲方有权无条件解除合同，并追究乙方法律责任。乙方将本工程转包或变相转包或违法分包而产生的经济纠纷和给甲方造成的经济损失，全部由乙方承担，且乙方应向甲方支付200000元违约金。4、甲方支付给乙方的劳务费必须及时支付给本工程的劳务人员，不得挪作他用，否则一切后果由乙方承担，甲方对乙方劳务费的实际支付有监督权。5、遵守有关法律和规定，接受甲方指令，
16、按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和合格工程标准进行施工。施工中必须严格按照甲方施工方案、施工方法、技术交底、作业图、进度作业卡及指令进行作业。6、乙方在收到包括工程图纸、技术规范及设计修改通知等任何性质的文件时，应仔细研读。如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，应立即通知甲方。以便甲方能在相关合同或其中的任何部分付诸实施前，依据总包合同进行相应的更正、报批或确认。一旦相关合同中的任何部分付诸实施，乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。7、乙方管理人员必须按甲方下达的任务书内容和时间要求，在每道工序施工前完成相应工程量清单、计算书及
17、材料明细清单，并经甲方确认后作为工程施工和材料准备的依据，如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。8、配合编制该项目的施工组织方案及细部施工方案的施工方法的制定和出图；配合甲方收集整理、编制工程档案资料。9、凡乙方未能完成或未能按期完成合同文件规定的内容，造成甲方损失的，乙方负责赔偿甲方的所有损失（因甲方原因未能按期完成的除外）。10、乙方人员进入施工现场应出具进入施工现场人员的花名册，内容包括：姓名、性别、年龄、工种、家庭详细住址、身份证号码，并提交个人有效身份证复印件，办理进场证件、手续，并加盖乙方公章。11、乙方必须自带工程技术管理人员不少于2人，名单、资
18、质证书须报甲方备案。12、乙方进场人员必须是1855周岁的遵纪守法的健康公民（包括但不限于无传染病、精神病、癫痫病等病），并持本人有效身份证原件配合甲方办理权益卡和工资卡（以下简称双卡）。凡未办理本项目双卡的人员一律不得进入施工现场。乙方在选择班组工人时需谨慎，严格审核工人素质，以避免造成其他事件发生。如乙方聘用不符合上述要求的人员，乙方应向甲方缴纳每人1000元违约金，并在甲方规定时间内离场，否则每人每天增加100元违约金。13、经确认乙方以下无法胜任工作的人员，经甲方要求，必须在24小时内调离本工程范围，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人次；同时，乙方应在48小时内用甲方批准的
19、合格的人员代替上述调离的任何人员，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金200元/人次：（1）施工进度及质量达不到合同要求负有主要责任的人员；（2）专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；（3）不能积极配合甲方正常工作者；（4）违反甲方或乙方工地现场管理规定者；（5）无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员）；（6）酗酒闹事、不服从业主、监理方、甲方及相关管理部门管理者。14、乙方上岗人员必须按照建设部和四川省建设厅相关文件规定持证上岗，并且有符合要求的当地政府颁发的或认可的“特殊工种操作证”，所有操作人员进场前，将原件报送甲方审核，交交复印件备案。15、各类持证上岗人员数量和素质必须
20、达到甲方的要求，乙方应对未经甲方同意的特殊工种操作人员的雇佣所引起的任何不利后果承担全部责任。16、乙方必须为所属现场施工人员购买意外保险，并将意外保险复印件在甲方项目部备案。乙方选派劳务因病住院或因病死亡等一切费用均由乙方承担，甲方不负任何经济、法律责任。17、乙方管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括前期准备、收尾和维修等阶段），均须专职在岗；如甲方发现乙方管理人员脱岗，乙方应向甲方支付违约金100元/人次，发现管理人员脱岗三次以上，甲方有权解除合同并追究乙方责任。18、乙方进场人员由乙方负责管理教育，甲方有权监督、检查，对不符合要求或违反规定的施工人员，甲方有权令其停止工作或退回乙方
21、，并不准再次进入施工现场从事任何施工作业。19、乙方对所派队伍必须具有较强的管理、控制能力，不得在任何时候特别是重大节假日期间（如五一、国庆、春节等）发生民工冲击甲方办公室、项目办公室、监理、业主和政府部门及堵塞道路交通等过激行为。如有发生，乙方必须承担全部经济损失，并向甲方支付违约金50000元/次。20、乙方对现场材料及安装的成品、半成品必须采取保护措施，因乙方原因造成的乙方保管及安装的成品、半成品，在竣工验收前丢失、损坏、被盗，由乙方承担其所有损失。21、甲方按乙方材料计划购买的材料到场后，乙方须全部领用并妥善保管，否则造成损失全部由乙方承担。八、现场管理1、创 工程。2、安全责任：（1
22、）工程安全目标：无伤亡事故、无重大事故。（2）乙方必须组织人员认真学习：JGJ59-99规范，2003年11月24日国务院颁发的建筑工程安全生产管理条例及省市有关规定。严格按照规范要求及安全操作规程施工，达到安全、文明、标准化现场。具体由施工员、安全员以书面形式进行安全技术交底。（3）乙方在工程施工过程中，严禁违章作业，杜绝伤亡事故，重大事故指标必须控制为零，轻伤事故指标控制在1.5以内，乙方对未防护的施工地段，有权拒绝施工，造成的工期延误可以顺延。特殊工种必须持证上岗，并作好特殊工程的职业防护，杜绝职业病的发生，施焊过程应当设有防火、防光污染措施。（4）乙方在施工过程中发生安全事故造成的乙方
23、人身伤亡、财产损失以及造成第三人或第三人的人身和财产侵权，均由乙方承担全部经济、民事、行政、刑事责任；如由于乙方原因造成媒体曝光事件，乙方应补偿甲方信誉损失费100000元/次。（5）现场所有乙方人员须服从甲方的安全管理，不得违章指挥和违章操作，对检查不符合安全标准要求的行为，乙方应向甲方支付100元/次的违约金。（6）安全责任书以及晟茂建设企业管理制度及相关文件为本合同的附件。3、文明施工：（1）乙方应遵守甲方制定的安全文明施工、环境保护及职业健康等各项管理制度。组织施工人员认真学习甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制度，并严格执行；服从甲方管理人员的指挥，执行质量、安全、
24、文明施工“四检制”。在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工。（2）乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩带安全帽，穿好工作服，若违反本规定，每发生一次，乙方应向甲方支付100元/人次的违约金。（3）乙方在施工过程中所用的甲供的各种材料及工具、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品。若违反本规定，根据浪费材料价值大小，乙方应向甲方支付材料浪费违约金500元/次，同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。（4）乙方必须做到工完场清，甲方将不定期组织检查，当发现未
25、做到工完场清、未及时清理建筑垃圾、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，每发生一次，乙方应向甲方支付200元/次的违约金。（5）严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、操作现场操作禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人次的违约金。（6）严禁在施工现场赌博、打架斗殴、无理取闹和盗窃财物，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/人次的违约金，并且，甲方有权直接送交当地公安机关处理。（7）乙方人员在生活区宿舍内应按相关文件组织和安排。严禁男女混住，若违反本规定，乙方应向甲方支付100元/次的违约金；宿舍内严禁烧菜
26、做饭，若违反本规定，每发生一次，乙方应向甲方支付100元/次的违约金。（8）乙方人员在甲方提供的食堂外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条理规定的，甲方不承担法律责任。九、工程保修1、质量保证金：结算总价的 %。质保期：自竣工验收合格之日起两年。质保期满后扣除保修费用，退还质量保证金余额。2、质保期维护范围和内容：乙方所承包工程工作范围。3、质保责任：发生质量问题时，乙方应在自接到通知起24小时内必须到现场处理，否则所产生的损失及相关费用直接从乙方质量保证金中扣除，乙方不得有异议。如果乙方不履行保修义务，甲方有权请其他公司进行保修，但由此而付出的费用，由乙方双倍向甲方支付，甲方有权所产
27、生的费用和损失直接从乙方质量保证金中扣除。4、保修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如保修过程中给业主造成损失的，则乙方应承担相应全部责任。5、乙方负责保修的质量，每个保修项目完成后要经业主委托的物业公司和甲方共同验收签字认可；所保修项目应保证在一年内不再出现类似问题，否则，即使保修期满，也应该继续保修，相应的质量保证金顺延退还。十、竣工验收及工程移交1、本工程质量标准必须达到合同规定的合格项目标准及国家、地方相关规定和业主、甲方要求的质量验收标准，保证交付合格工程，否则乙方应承担甲方所有损失。2、必须严格按照建设工程质量验收规范的要求进行逐项严格验收签字。3、关键工序和隐蔽验收必须符合
28、设计和规范要求。十一、违约责任1、甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方对未支付的工程款按银行同期活期存款利率支付违约金。2、因乙方原因造成工期延误的，乙方每延误一日应向甲方支付工期逾期违约金1000元；工期延误连续或累计超过15日仍然未完工，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金，甲方有权另行安排其他承包商进场，若产生的费用由乙方支付。 2、本工程必须一次性竣工验收合格，如经验收不合格，乙方负责维修和整改，期间所产生的材料和人工费由乙方自行承担，且按 元/日向甲方支付违约金；如验收后 日内未整改和维修完毕并验收合格，则甲方有权要求乙方按本合同总价5%向甲方支付违约金，并且，甲方或甲方委托的他人
29、进行整改和维修所产生的费用从乙方的工程款中予以扣除。3、为方便维修，乙方应在工程隐蔽前，按照甲方的要求提供水电竣工图基础资料，详细标明各种管线的具体位置和详细尺寸，否则，乙方应向甲方支付 10000 元违约金并承担相应的法律和经济责任。4、经相关权威部门确认由于乙方的原因导致的的工程质量或安全事故，乙方应向甲方支付 50000 元/次的违约金，并承担相应的法律和经济责任。5、乙方人员在清点材料（含周转材料）时，如有弄虚作假现象，每发现一次，除全额承担弄虚作假增加的费用外，还应向甲方支付100000元/次的违约金。6、甲方已按合同约定支付乙方工程款，乙方没有按时或依相关规定发放民工工资，发生群体
30、/闹事/上访等事件，则乙方应向甲方支付100000元/次的违约金。7、凡在施工现场施工的乙方人员有偷盗甲方财物行为，除全额原价赔偿所盗窃财物外，乙方应按原价格的5倍向甲方支付违约金；甲方有权保留对偷盗人员进行民事责任、行政责任、刑事责任和经济责任的追究权利。十二、廉洁自律1、乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。2、乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在合同总价或结算总价的基础上下浮20%。3、举报电话： 。十
31、三、 不可抗力因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程，工期可以顺延。十四、其它1、乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金 元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后15日内，扣除应扣除金额后，余额一次性（无息）返还给乙方。2、劳务工程款、质量保证金及履约保证金在甲方滞留期为无息。3、乙方必须在合同签订时，提供安装工程拟投入的主要工程技术人员表，资质证书复印件，并作为本合同履行附件。4、乙方必须在进场后根据安装工程内容，
32、提交安装工程进度表及安装工程拟投入的施工机具明细表，并作为本合同履行附件。十五、合同生效、争议、解除与终止1、本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效，结清工程款后本合同失效。本合同共 页，一式 伍 份，甲方 肆 份，乙方 壹 份，均具有同等效力。2、因本合同履行合同产生的任何争议，双方应先友好协商；若经协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、签约单位与开具发票单位必须一致，否则出现的一切后果由违约方承担。4、发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。（2）双方接受法院调解
33、停止施工。（3）因不可抗力引起的停工。5、本合同正文全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。合同内容如有变更，双方应签署书面变更协议。十六、补充合同条款 十七、签订合同时提供的附件附件一：乙方营业执照副本（复印件加盖鲜章）附件二：乙方组织机构代码证明（复印件加盖鲜章）附件三：乙方法定代表人身份证明（加盖鲜章）附件四：乙方法定代表人身份证（护照复印件加盖鲜章）附件五：乙方委托书（项目负责人、材料负责人）附件六：乙方受托人身份身份证（护照复印件加盖鲜章）附件七：乙方开户银行和账号及其证明（加盖鲜章）附件八：乙方税务登记证（复印件加盖鲜章）附件九：乙方安全生产许可证（复印件加盖鲜章）附件十：乙方企
34、业营业资质证书（复印件加盖鲜章）附件十一：不拖欠民工工资承诺书。附件十二：安装公司机具、辅材（暂定）办法（2010年6月7日）附件十三：乙方专业工长、技术人员名单及身份证复印件。附件十四：乙方拟投入的施工机具明细表。附件十五：安装工程进度表（乙方进场后编制提供）。甲方： 乙方： 委托代理人： 委托代理人： 电话： 电话： 签订时间 ： 年 月 日 签订时间 ： 年 月 日不拖欠民工工资承诺书致：四川东嘉建筑工程有限公司根据成都市人民政府令（168号）成都市建设领域防范拖欠农民工工资管理办法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法以及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章制度的要求，为贯彻
35、执行国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证 项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量的进度，我司向贵司承诺：1、我司保证每月28日前，及时、足额支付施工人员当月工资，不得以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。2、贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工民工工资的行为，我司保证无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。3、我司如因拖欠民工工资导致民工到政府、政府部门、业主、贵司等处上访、闹事、示威等行为，我司愿承担由此给贵司造成的一切损失。4、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的工程款直接支付给民工的权利，并对由此造成的一切后果承担全部责任。5、本承诺书自我司的法定代表人或委托人代理人签字并盖章后生效，施工合同有效期满结束。6、本承诺书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。承诺单位法定代表人：代理人： 年 月 日