《2016年造价项目工程师计价-真命题及其答案解析.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2016年造价项目工程师计价-真命题及其答案解析.doc（58页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、+-2016造价工程师建设工程计价真题及答案详解一、单项选择题(本大题共 72 小题，每小题 1 分，共 72 分)1.关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是()A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【答案】C【解析】A错误，不包含流动资金;B错误，应该包含流动资金;D错误，固定资产投资包含建设投资和建设期利息。【考点】我国建设项目投资及工程造价的构成。2.已知生产某非标准设备所需材料费、
2、加工费、辅助材料费、专用工具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为()元。A.3.366B.3.370C.3.376D.3.876【答案】C【解析】30(1+10%)+5(1+2%)-510%=3.376【考点】国产非标准设备原价的计算。3.进设备的原价是指进口设备的()A.到岸价B.抵岸价C.离岸价D.运费在内价【答案】B【解析】进口设备的原价就指进口设备的抵岸价。4.某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制估算的税前造价为，已知6000万元，已知营业税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%
3、、5%，教育附加率和地方费附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价为()万元A.6198.0B.6201.2C.6204.8D.6208.6【答案】D【解析】6000/(1-3%-3%7%-3%3%-3%2%)=6208.6【考点】税金的计算.5.根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的()A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用B.工人安全防护用品的购置费用C.地下室施工时采用的照明设施拆除费D.建筑物的临时保护设施费【答案】B【解析】A属于夜间施工增加费;C属于非夜间施工照明费;D选项属于建筑物的临时保护设施费。【考点】措施费的构成。6.关于国外
4、建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是()A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润B.材料的预涨费计入管理费C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费D.*【答案】C【解析】A错误，分包工程费包括：分包报价、总包管理费和利润。材料预涨费属于材料费的一部分，B错误。7.下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是()A.土地补偿费B.青苗补偿费C.拆迁补偿费D.新菜地开发建设基金【答案】A【解析】B选项青苗补偿费归青苗所有者;C拆迁补偿费归被拆迁人;D选项新菜地开发建设基金归政府。【考点】建设用地费的构成。8.关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是()A.建设单位管理费一般按建
5、筑安装工程费乘以相应费率计算B.研究实验费包括新产品试制费C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费【答案】C【解析】A选项建设单位管理费的计算基础为工程费用;B选项研究实验费不包括新产品试制费;D选项不拥有产权的专用通信设施投资列入专利及专有技术使用费。【考点】工程建设其他费用。9.某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【答案】
6、C【解析】1000040%(1+6%)1+1-0.5-1+1000060%(1+6%)1+2-0.5-1=1306.2【考点】价差预备费的计算。10.某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。则建设期利息为()A.366.4B.449.6C.572.8D.659.2【答案】B【解析】第一年利息为3000/28%=120万;第二年利息为(3000+120+2000/2)8%=329.6 两年合计利息为449.6万【考点】建设期利息计算。11.下列说法中，符合工程计价基本原理的是()A.工程计价的基本原理在于项目划分与工
7、程量计算B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价【答案】C【解析】A错误，工程计价的基本原理在于项目的分解与组成;B错误，工程计价分为工程计量和工程计价两个环节;D错误，工程单价包括工料单价和综合单价。【考点】工程计价的基本原理。12.关于工程定额，下列说法正确的是()A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额B.企业定额是企业内部使用的预算定额C.补充定额只能在指定范围内使用D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制【答案】C【解析】A错误，劳动定额主
8、要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为时间定额;B错误，企业定额是企业内部使用的施工定额;D错误，地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平做适当调整和补充编制的。【考点】工程定额体系。13.根据建设工程工程量清单计价规范(GGB505-2013)下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是()A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示【答案】B【解析】A错误，第三级编码由二位数字
9、表示;C错误，特征相同的工程不得有重码;D错误，补充项目编码以上计量规范代码加“B”和三位数字表示。【考点】分部分项工程量清单。14.对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则()A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额B.以定额人工费+定额机械费为计算基础，以国家、行业、地区定额中相辦计算金额相应费率计算金额C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”【答案】C【解析】对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率
10、”数值，则只填写“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。【考点】措施项目清单的编制。15.采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应甶投标人填写的内容是()A.项目价值B.服务内容C.计算基础D.费率金额【答案】D【解析】投标时，总承包服务费的费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。【考点】总承包服务费。16.下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是()A.筑路机在工作区末端的调头时间B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间c.机械在工作地点之前的转移时间D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间【答案】B【解析】B选项为有根据的降低负荷下的工作时间。【考点】工作时间分类
11、。17.若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为()工日/m3。A.0.581B.0.608C.0.629D.0.659【答案】D【解析】0.5/(1-4%)/(1-6%-3%-12%)=0.659工日/ m3【考点】人工定额消耗量的计算方法.18.某出料容量750L的砂浆揽拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40S、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产
12、量定额为()m3/台班。A.29.79B.32.6C.36.00D.39.27【答案】C【解析】一次循环的时间为480S，台班产量定额为3600/48080.750.8=36.【考点】机械台班定额消耗量的确定方法。19.从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示，该工程材料的材料单价为()元/t。来源采购量（t）原价+运杂费（元/t）运输损耗率（%）采购及保管费率（%）甲60026013乙400240A、262.08B、262.16C、262.42D、262.50【答案】B20.某大型施工企业机械预算价格为5万元，机械耐用台班数为1250台班，大修理周期数为4，一次大修理费为200
13、0元，经常修理费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为()元/台班。A.107.68B.110.24C.112.80D.52.80【答案】A【解析】台班折旧费=50000/1250=40元;大修理费=(4-1)2000/1250=4.8;经常修理费=4.860%=2.88,合计40+4.8+2.88+60=107.68【考点】机械台班单价的计算.21.完成某分部分项工程1m需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为()工日/10m。A.6.05B.5.85
14、C.7.00D.7.15【答案】D【解析】(0.5+0.05+0.1)(1+10%)10=7.15工日/10m22.下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是()A.场外运输损耗B.工地仓储损耗C.一般性检验鉴定损耗D.施工加工损耗【答案】D【解析】施工加工损耗属于不可避免的材料损耗，应列入材料定额消耗量中。23.下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是()A.打桩机械B.混凝土搅拌机C.水磨石机D.吊装机械【答案】B【解析】砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。24.下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表
15、示的是()A.设备、工器具价格指数B.建筑安装工程造价指数C.单项工程造价指数D.建设项目造价指数【答案】A【解析】BCD三个选项均是用平均数指数形式表示的。【考点】工程造价指数的类别。25.某建筑工程报告期各项费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为()A、0.995B、0.996C、0.997D、0.998【答案】A26.建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注()A.是否选择了合理的物料消耗定额B.是否符合工艺流程的柔性安排C.是否使工艺流程中的工序合理衔接D.是否符合节能清洁要求【答案】D【解析】生产方法选择时，研究拟采用生产方法是否符合节
16、能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生活方法。【考点】技术方案选择的内容。27.某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为()亿元。A.2.54B.2.74C.2.75D.2.94【答案】A【解析】(50/40)0.9112/1082=2.54【考点】生产能力指数法.28.下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装
17、工程费的是()A.设备原价设备安装费率(%)B.重量(体积、面积)总量单位重量(体积、面积)安装费指标C.设备原件材料费占设备费百分比材料安装费率(%)D.安装工程功能总量功能单位安装工程费标准【答案】B【解析】工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的估算,采用的公式为:重量(体积、面积)总量单位重量(体积、面积)安装费指标。【考点】设备及工器具购置费估算。29.按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是()A.开办费B.非专利技术使用费C.土地使用权取得费D.生产准备费【答案】C【解析】A选项和D选项为其他资产费用;B选项为无形资产费用。土地使用权取得费一
18、般列入固定资产费用。【考点】建设投资估算表的编制。30.关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是()A.结构面积系数越大，设计方案越经济B.房间平均面积越大，结构面积系数越小C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关【答案】B【解析】A选项错误，结构面积系数越小，设计方案越经济;C、D选项错误，结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度有关，与结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形有关。【考点】民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素。31.下列原因中，不能据以调整设计概算的是()A.超出原设计范围的重大变更B.超出
19、承包人预期的货币贬值和汇率变化C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加D.超出价差预备费的国家重大政策性调整【答案】B【解析】ACD选项都可以。【考点】设计概算的作用。32.某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/m2，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2.当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2，190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程概算指标为()元/m2。A.2918.75B.3413.75C.3631.
20、00D.3638.75【答案】D【解析】3600+(190-128)50/100(1+25%)=3638.75【考点】概算指标法33.某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为()元/m2。A.3699.00B.4590.75C.4599.00D.4623.75【答案】C【解析】4500(0.151.05+0.551
21、.03+0.10.98+0.2)=4599.00【考点】类似工程预算法34.关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算D.其价格性质为预期，不具有市场性质【答案】C【解析】A错误,是设计阶段对工程建设的需资金较精确的计算;B错误，其成果文件属于设计文件的组成部分;D错误，具有市场性质。【考点】施工图预算的说法。35【选项】实物量法与定额单价法编制施工图，编制步骤的主要差别在于()A.列项B.计算工程量C.计算工料机费用D.计算利润与管理费【答案】C【解析】A、B、
22、D选项两者都有。【考点】施工图预算的编制方法。36.某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费费率为5%，则该单项工程施工图预算为()A.1500B.2100C.2160D.2268【答案】C【解析】单项工程施工图预算包括单位建筑工程预算、单位安装工程预算、设备购置预算和未达到固定资产标准的工器具购置预算。【考点】施工图预算的费用组成。37.根据标准施工招标文件(2007年版)，关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括于()之中。A.招标公告B.投标人须知C.评标办法D.合同条款与格式
23、【答案】B【解析】投标人须知中总则包括分包和偏离问题的处理。【考点】施工招标文件的编制内容。38.关于暂列金额，下列说法中正确的是()。A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目B.由承包人支配，按签证价格结算C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付D.不同专业预留的暂列金额应分别列项【答案】D【解析】A错误，暂列金额用于尚未确定或不可预见费用;B错误，暂列金额由招标人支配;C错误，可用于因工程变更而发生的索赔支付。【考点】其他项目清单的编制。39.关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是()。A.建设规模是指工程投资总额B.工程特征是指结构类型及主要施工方案C.环境保护要求包括避免材
24、料运输影响周边环境的防护要求D.施工现场实际情况是指自然地理条件【答案】C【解析】A错误，建设规模是指建筑面积;B错误，工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位做法;D错误，施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。【考点】工程量清单总说明的编制。40.关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是()。A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价C.招标控制价超过标准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正【答案】A【解析】B错误，招标控制价
25、应在招标文件中公布，需公布总价和详细组成;C错误，招标控制价超过标准概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核;D选项错误，当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于3%时，应责成招标人改正。【考点】招标控制价的编制规定。41.关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是()。A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标B.采用设标底招标的，招标人有权决定是否在招标文件中公开C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金【
26、答案】D【解析】A错误，若是国有资金投资的，应编制招标控制价;B错误，采用设标底招标的，标底应该保密;C错误，采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，但不能规定最低投标限价。【考点】招标控制价的编制规定。42.招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为()。A.专业工程估算造价B.投标报价总额C.分布分析那个工程费用D.分部分项工程费与措施费之和【答案】A【解析】招标人仅要求总承包人对分包的专业工程进行统一管理和协调的，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。【考点】其他项目费的编制要求。43.施工项目投标报价的工作包括：收集
27、投标信息;选择投标报价策略;组装投标班子;确定基础报价;确定投标报价;研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是()。A.B.C.D.【答案】B【解析】考核的是投标报价的工程流程。【考点】施工报价流程。44.投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为()。A.承包商任务B.计价方式C.付款方法D.合同价款调整【答案】B【解析】A、C、D选项为合同条款分析。【考点】45.投标人在投标报价时，应优先被采用综合单价编制依据的是()。A.企业定额B.地区定额C.行业定额D.国家定额【答案】A【解析】企业定额是企业在投标报价编制时首先采用的。【考点】投标报价的计算。46.根据建造工程工程
28、量清单计价规范(GB50500-2013)，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是()。A.分部分项工程量清单B.措施项目清单C.暂列金额D.计日工【答案】B【解析】分部分项工程量清单不能修改;暂列金额和计日工也不能修改;措施项目清单在投标人投标时，除安全文明施工费以外，可由投标人自行确定。【考点】投标报价的计算。47.下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是()。A.投标文件中大写金额与小写金额不一致B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的【答案】C【解析】C选项属于
29、投标文件中实质性不响应招标文件要求的。【考点】初步评审及标准。48.关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是()。A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求D.评标委员会有权直接确定中标人【答案】C【解析】A错误，评标委员会按照公平、公正、科学、择优的原则评标;B错误，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清;D错误，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。【考点】建设项目评标。49.某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人四同时投标1
30、#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万元。若四在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为()。A.3750B.3800C.4200D.4250【答案】B【解析】2#标段的评标价为4000(1-5%)=3800【考点】经评审的最低投标价法。50.关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是()。A.标高金分析首先应对风险进行评估B.标高金分析应进行价值增值分析C.标高金中不包括利润和风险费D.标高金中的管理费主要指公司本部费用【答案】A【解析】标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本以外的金额。【考点】工程总承包投标报价分析。51.国际工程投标报
31、价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入()。A.直接费B.分包费C.间接费D.暂定金额【答案】C【解析】将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费。【考点】承揽国际工程时投标报价的计算。52.工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则()。A.承包人导致的工程延误，合同价款应予调整B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整D.无论何种情况，合同价款均应予调整【答案】C【解析】因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按原则分别承担并调整合伺价款和工期。【考点】53.根据建
32、设工程工程量清单计价规范(GB505002013)，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式施工的措施项目发生变化的，应将()。A.综合单价调高，措施项目费调增B.综合单价调高，措施项目费调减C.综合单价调低，措施项目费调增D.综合单价调低，措施项目费调减【答案】C【解析】工程量增加超过15%以上时，按总价方式计算的措施项目费调增，综合计算下来综合单价调低。【考点】工程量偏差的价款调整。54.施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为5%，超出部分依据建设工程工程清清单规范(GB2013)造价信息法调差。已知承包人投标报价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200
33、元/t、2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为()。A.2280，2520B.2310，2690C.2310，2480D.2280，2480【答案】C【解析】投标价高于基准价，跌的时候以基准价为基准超过约定的幅度值按实调整，所以2015年12月的价格为2400-(220095%-2000)=2310;投标价高于基准价，涨的时候以投标价为基准超过约定的幅度值按实调整，所以2016年7月的价格为2600-24005%=2480。【考点】造价信息调整价格差额。55.根据建设工程工程量清单规范(GB2013)，下列关于计日工的
34、说法中正确的是()。A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付【答案】C【解析】A选项错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价;B选项错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行;D错误，计日工金额与进度款同期支付。【考点】计日工费用调整。56.根据招标施工招标文件(2007年版)通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事
35、件是()。A.基准日后法律的变化B.发包人更换其提供的不合格材料C.发包人提前向承包人提供工程设备D.发包人在竣工前占用工程【答案】D【解析】A只能获得费用;B可以获得工期和费用;C可以获得费用。【考点】标准施工招标文件中关于索赔的规定。57.【选项】当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方式是()。A.按照机械设备台班费计算B.按照台班费中的设备使用费计算C.自有设备按照台班折旧费计算D.租赁设备按照台班费租金计算【答案】C【解析】在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算;如果是承包
36、人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。【考点】费用索赔的计算。58.某工程施工过程中发生如下事件：应恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日;遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工作日，处理不利地质条件用工15个工作日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据招标施工招标文件(2007年版)通用合同条款，施工企业主索赔的工期和费用分别是()。A.3天，6000元B.1天，3000元C.3天，4000元D. 1天，4000元【答案】C【解析】恶劣气候条件只能过索赔工期，2天，不利地质条件可以索赔工期和费用，费用为
37、10100+20015=4000，工期为1天，合计工期可以索赔3天。【考点】索赔的计算。59.采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是()。A.只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用说引起的工期索赔【答案】C【解析】A错误，在非关键线路上的工作延误，也可以索赔工期;B错误，非关键线路上的工作延误，若导致变成关键线路，也可索赔工期;D该方法适用于多种干扰事件共同作用说引起的工期索赔。【考点】工期索赔的计算。60.已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工
38、程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为()。A.1600B.4000C.4800D.6400【答案】C【解析】预付款起扣点=8000-800020%/50%=4800【考点】预付款起扣点的计算。61.由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是()。A.按签约单价和签约数量B.按实际采购单价和实际数量C.按签约单价和实际数量D.按实际采购单价和签约数量【答案】A【解析】本题考查的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减
39、的金额中。【考点】62.关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是()。A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人D.工程实施过程中发承包双方已经确定的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算【答案】D【解析】本题考查的是竣工结算。选项A属措施项目中的单价项目;选项B，总承包服务费应依据合同约定额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;选项C，有余额归发承包人。【考点】63.建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：提交最终结清申请单;签
40、发最终结清支付证书;签发缺陷责任期终止证书;最终结清付款;缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是()。A.B.C.D.【答案】A【解析】本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩下工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最总支付证书、最终结清付款。【考点】64.施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【答案】D【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或
41、裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。【考点】65.建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为()。A.提交竣工结算文件之日B.确认竣工结算文件之日C.竣工验收合格之日D.工程实际交付之日【答案】D【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日;建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。【考点】66.根据建设项目工程总承包合同示范文本(GF-2011
42、-0216)，下列变更事项中属于设计变更的是()。A.基准控制点的调整B.备品备件采购数量的调整C.新增加的施工障碍处理D.增加的附加试验【答案】A【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项B属于采购变更;选项CD属于施工变更。【考点】67.根据建筑项目工程总承包合同示范文本(GF-2011-0216)，下列变更程序的说法中正确的是()。A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作【答案】B【解析】A错误，应以书面形式;C错误，需通过建设报告表达不支持的观点;D错误，在等待答复期间，不应停止相关工作。【考点】工程总承包的变更。68.FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式