《2022年楼顶防水施工合同书范本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年楼顶防水施工合同书范本.docx（6页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022年楼顶防水施工合同书范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律爱护。以下是我为大家整理的楼顶防水施工合同书范本，供大家参考学习。 楼顶防水施工合同1 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国经济合同法的原则，结合广东省湛江市有关规定和本工程的详细状况，经甲乙双方协商一样，签订本合同。 第一条 工程概况 顶找出裂缝开槽用青龙203防水胶作防水处理，两侧内墙打开脱层砂浆重新修筑和用青龙203防水涂刷。1栋楼梯天面顶开槽修补作防水处理 再铺自粘卷材。 其次条 工期：20_.07.01-20_.08.10 第三条 工程质量要求及工作范围 第四条 合同价款：
2、 第五条 平安施工 乙方要按有关规定，实行平安防护措施。担当由于平安措施不利而造成的责任和因此发生的费用。甲方负责供应工人保险。甲方向乙方供应水电供应及施工便利。 第六条 验收及付款方式 乙方进场后，甲方必需派一负责人协作乙方，工程要按要求施工，工程完工后，通知甲方进行质量检查验收签字，阅历收合格后方可退场。工程保质期一年,一年内假如出现质量问题，乙方无条件修复。 第七条 付款方式 工程验收合格后，凭验收签字单据结算. 第八条 本合同签订日起，即具有法律效力，双方必需完全履约， 不得随意解除，若发生纠纷，双方应刚好协商解决;协商不成时。任何一方均可向本合同履行地合同仲裁机构申请仲裁或由本合同履
3、行地的人民法院起诉。 第九条 本合同一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章后生 效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)： 甲方代表：(签字) 乙方代表(签字) 年月日： 楼顶防水施工合同2 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法 及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信的原则。双方就 本楼顶防水工程施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。 一、 工程概况 1、工程地点：层山小学院内 2、工程名称：层山小学教学楼、餐厅楼楼顶做防水 3、工程内容：在原有基础上新做一层 SBS 改性沥青防水卷材施 工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝 和后浇带的
4、防水处理及与本工程有关的零星工程。 4、二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、 包文明施工。 三、 主材选用及工程价款等： 1、 选用材质：乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检 验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后 方可进场开工 。 2、单价为 45 元/平方米，共1638平方米(其中：教学楼1008平方米，餐厅楼630平方米，合计1638平方米)，共计73710元。 四、 工期：20_年2月12日-20日。 五、 工程质量： 1、工程质量标准：合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计 图纸的规定。并符合发包
5、人的要求。工程施工质量必需符合弹性体 改性沥青防水卷材(GB18242-20_)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米45 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失 的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时， 由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发 包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 七、甲方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。 八、其他事项： 1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协 商无效，
6、向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。 甲方(盖章)： 乙方(签字)： 年月日： 楼顶防水施工合同3 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信的原则。双方就本楼顶防水工程施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。 一、 工程概况 1、工程地点：毛庄镇一中校内内 2、工程名称：毛庄镇一中一号楼、二号楼、门岗楼顶防水 3、工程内容：在原有基础上新做一层SBS改性沥青防水卷材施工，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。 二、 承
7、包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。 三、 主材选用及工程价款等： 1、 选用材质：乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工 2、全部包工包料，单价为 40 元/平方。 3、面积：按甲方确认的实做面积结算。 四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。 五、 工程质量： 1、工程质量标准：合格工程质量标准。 2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-20_)，防水施工所用的材料必需有产 品合格
8、证书和性能检测报告。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为五年。 六、合同价款与支付方式 按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 40 元。不再另计任何费用。 达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。 九、甲方承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。 十、其他事项： 1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。 2、 本合同一式两份，经双方签字盖章后即生效。 甲方： 乙方： 年 月 日 年 月 日 楼顶防水施工合同书范本第6页 共6页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页第 6 页 共 6 页