《新版工程劳务分包合同9.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新版工程劳务分包合同9.docx（10页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、新版工程劳务分包合同9 合同编号:_ 新版工程劳务分包合同9 温馨提示：本合同示范文本只是供应给当事人在签订合同时的一种参考，当事人须依据详细实际状况正确选择适用的条款并作相应的调整，切勿套用，订立重大合同或者内容困难的合同最好询问相关的法律专业人士，感谢您的阅读下载！ 发包人：_ 承包人：_ 分包工程名称：_ 施工地址：_区（县） 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同. 第一条工程概况及承包工作内容 11工程名称：_ 12工程概况：_ 13分包工作内容：_ 范围包括：_ 14 工程
2、监理单位 （全称）：_ 其次条作业人员 承包人依据工程须要向发包人供应作业人员共_名. 第三条合同工期 开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天. 第四条合同价款 41合同价款为：_元（人民币）大 写：_元 42合同价款的确定原则（在确认的方式前划“）： 经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认： （ ）421本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整. （ ）422以（ ）年施工预算或（ ）年施工概算定额为依据： 定额工资单价为： 瓦 工_元/工日；结构木工_元/工日；装修木工_元/工日；钢 筋 工_元/工日；砼 工_元/工日；油 工_元/工
3、日；抹 灰 工_元/工日；架 子 工_元/工日；水 暖 工_元/工日；电 工_元/工日；壮 工_元/工日；_；_；_ ； 按建筑面积确定承包价_元/平方米；其中， 地上结构：_元/m2；地下结构：_元/m2；初 装 修：_元/m2；水 电：_元/m2；_； _； 分项工程承包： 外墙面砖：_元/m2；屋面防水：_元/m2； 水磨石地面：_元/m2；水泥砂浆：_元/m2； 内墙一般抹灰：_元/m2；_；_；_. （ ）423定额工以外发生的零星用工单价_元/工日；（以实际发生，书面签证资料为准） （ ）424因不行抗力、一周内非承包人缘由停水、停电、停气或支配任务不刚好等缘由造成的停工、窝工累计
4、超过八小时的按_标准补偿. 43对合同价款内容的明确：_ 第五条合同价款的结算和支付 51 结算、决算资料： 511发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书. 512承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书. 513有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等. 52合同价款的结算和决算： 521发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、 确认并共同履行书面结算手续. 522工程交工后28日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后2
5、8日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续. 53合同价款的支付： 531合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元. 532分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数额不得少于己办理结算额的80，余款在发包人对决算资料予以确认后28日内付清. 533合同价款的支付必需以银行转帐的形式办理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务费. 534办理支付的手续为：承包人为外地进_施工企业的，应向发包人出据“_市外地进_施工企业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承包人指定的人员. 第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理 6
6、1平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工. 62重大伤亡及其他平安事故处理： 621发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照. 622根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任.发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理. 63对本工程的平安生产标准，双方约定如下：_. 第七条工程质量、验收与保修 73工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标.如图纸、发包
7、人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据. 73承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工.在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文变更洽商手续后方可接着施工.因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当. 73分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工. 74对
8、本工程的质量标准，双方约定如下：_. 第八条工期延误 81对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延. 因斗争、动乱、自然灾难或非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾等不行抗力； 设计变更和工程量增加； 发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使施工不能正常进行； 承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包方获得施工必需的指示、工程材料、图纸等，致使施工不能正常进行； 一周内非承包人缘由停水、停电、停气或机具供应不刚好造成停工、窝工累计超过8小时； 发包人同意工期顺延的其他状况. 82承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发
9、包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复.承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实. 83 非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定： 第九条文明施工 91发包人、承包人应严格执行_市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工. 92发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿. 93对本工程的文明施工标准，双方约定如下：_. 第十条材料机具供应 101本工程由发包人供应的机械设备为：_
10、承包人自备的工具为：_双方确认防护用具由_担当. 102由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场（400米内）. 103承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养. 104对本工程材料机具的运用、维护，双方约定如下：_ 第十一条文物爱护 对施工中发觉的文物，承包人应马上爱护好现场并于4小时内以书面形式通知发包人，发包人应于收到书面通知24小时内向文物管理部门报告，应文物管理部门的要求实行妥当的爱护措施.发觉文物后隐瞒不报的，由责
11、任人依法担当行政的、法律的责任.因爱护文物发生的费用，由发包人担当. 第十二条发包人的权利及义务 121负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底. 122 负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商. 123负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务. 124负责解决施工中存在或发生的技术问题. 125负责组织图纸会审和技术交底，编制施工组织设计及总的工期限制安排，审查承包人编制的具体施工作业安排. 126负责本工程中各工种，工序间的
12、协调与协作，承包人在平安、质量、工期、场容等方面发觉有违反合同约定内容的，发包人应书面提出整改看法，督促承包人进行整政. 127负责组织工程的验收工作. 128本工程发包人施工代表为_，负责日常施工的管理、协调工作.发包人也可托付_有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权，人事如有变动，应提前7日通知承包人. 第十三条承包人的权利和义务 131承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁. 132 承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件.
13、 133在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_ ，听从发包人的统筹支配，统一调动. 134当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续. 135承包人必需按施工图纸及说明施工，如有合理化建议应征得发包人同意，并办理书面洽商变更手续后方可改动施工.在施工中应留意爱护成品、半成品、爱惜运用发包人供应的机械设备及其工具. 136承包人应对作业工人进行平安生产、食品卫生、交通平安及预防煤气中毒等方面的教化，自觉遵守发包人现场管理规定，听从发包人有关人员的指导、
14、教化、监督和检查，并刚好向发包人供应有关状况和资料. 137承包人确认_为派驻工地的施工代表，负责日常施工的管理、协调工作. 第十四条违约责任 141发包人违约责任 1411由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失.停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据.发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同. 1412由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当. 1413发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协
15、议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费. 1414发包人违反财务管理规定，违约支付劳务费的，除订正违约支付行为外，还应当在违约支付的额度范围内与过错方对承包人由此遭遇的经济损失担当连带责任. 142承包人违约责任 1421因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成
16、的工程量进行签认. 1422承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同. 1423因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当. 第十五条合同争议的解决 在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解.当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，可约定以下方式解决争议（在选定的方式前划 “”）： 1、向_仲裁委员会申请仲裁. 2、向 _人民法院起诉. 第十六条合同的生效与终止 本合同经双方法定代表人或托付代理人签盖章后生效.法定代
17、表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明. 本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止. 第十七条 本合同正本一式三份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份，副本_份. 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力. 在本合同之外签订的协议等，内容与本合同相抵触者无效. 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页