《刷乳胶漆施工合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《刷乳胶漆施工合同.doc(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date刷乳胶漆施工合同编号:200 第00 号建设工程施工合同工程名称: XXX刷乳胶漆工程 工程地点:XXXXX 施工单位:XXXX签订日期: 年 月 日建设工程施工合同甲方:XXXX乙方:XXX地址:XXX法定代表人:XXX根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国安全生产法、建设工程安全生产管理条例、建设工程质量管理条例及其他有关法律、行政法规,遵
2、循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,订立本合同。第一条 工程概况、施工内容与价款1.1 工程名称:XXX刷乳胶漆工程1.2 工程地点:XXXX 1.3 施工内容:走廊、会议室、部分办公室刷乳胶漆及门、吊顶的维修。1.4合同价款(含税):¥XXX元,大写:XXX元整本价款包括但不限于乙方应缴纳的社会保险、商业保险、文明施工费用、安全生产费用以及与履行本合同有关的其他所有内容产生的相关费用。乙方账户信息:开户行:XXX 账号:XXX户名:XXX 税号:XXX第二条 合同工期本合同工期25日历天。由于人力不可抗拒因素造成误工,工期顺延。第三条 质量标准工程质量:符合施工合同有关质量的约定、国家现行的
3、规范要求。本工程质量目标为合格。 第四条 合同价款的结算和支付4.1结算资料:双方的结算资料,甲方必须在经营等业务人员审核、项目经理签字、加盖甲方印章(与在本合同上加盖的同一印章)后方为有效。最终的书面结算资料,乙方必须签字盖章。4.2 合同价款的结算:(1)结算原则:甲方按施工设计图纸及技术规范规定的计量方法和标准为依据,对乙方已完成的质量合格的工程进行验收、计量。(2)全部工作完成,经甲方认可,在工程竣工并验收合格后 10 日内,乙方向甲方递交完整的结算资料(具体程序按本条规定的报审程序执行),甲方在收到结算资料后 10 日内进行审核。乙方全部工作内容经甲方验收合格后,予以办理工程最终结算
4、。4.3合同价款的支付:工程竣工验收合格,甲方收到乙方按合同约定递交的完整结算资料并提供真实有效的全额发票后一次结清工程款。 第五条 工程质量、变更、验收5.1乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后 7 日内组织对乙方施工成果进行验收。5.2 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方项目经理应提前5天以书面形式向乙方发出变更通知,并提供变更的相应图纸和说明。5.3 乙方应在自检合格
5、基础上报甲方组织分项工程验收,并配合甲方进行工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。第六条 工期、环境保护6.1 乙方必须按照甲方制定或同意的工作进度计划进行施工。工程实际进度与经确认的进度计划不符时,乙方应按甲方的要求提出改进措施,经甲方确认后执行。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符,乙方承担相应的赶工费用,并应赔偿由此给甲方造成的一切损失。6.2乙方必须做到工完场清料净,及时清理相关作业面,保持现场卫生(若在甲方两次通知后仍未按规定清理的,甲方可以委托第三人清理,价款从乙方的结算款中扣除,因清理而产生的一切不利后果由乙方自行承担),材料按甲方
6、规定位置堆放整齐,严格按施工规范要求和配合比施工。严禁浪费材料,偷拿或损坏材料。第七条 不可抗力 不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。第八条 违约责任8.1甲方违约责任若由于甲方原因,未按照本合同约定的条件和期限付款,承担延期付款部分的同期银行存款利息。若由于建设单位原因造成甲方不能按期支付,甲方不承担任何责任,乙方应予充分理解。8.2 乙方违约责任因乙方原因造成甲方工期延误或工程质量严重不符合要求或者甲方根据乙方履行情况推断出乙方无力继续履行本合同时,甲方可以终止合同,并要求乙方在 7 日内退出施工现场,乙方
7、应当退出施工现场。因乙方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失及延误工期所造成的损失概由乙方承担。因乙方疏漏或违约造成甲方的损失(包括但不限于自身损失及对第三人的赔偿责任),均由乙方承担。8.3 一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。8.4乙方不得再分包或转包,不得将本合同约定以外的由乙方承担的义务交由第三方完成,否责一切不利后果由乙方自行承担。8.5乙方承诺:至本合同各项义务履行完,乙方为一家存在且合法注册的企业,对其存在合法性隐瞒的,一切不利后果由乙方自行承担,并赔偿甲方因此而承担的不利后果。8.6乙方不得将保修期内所承担的任何义务未经甲方书
8、面同意,交由第三方完成,一切后果由乙方承担,并赔偿甲方因此而承担的不利后果。第九条 保修本工程保修期为1年。在保修期内,甲方有权随时对本合同工程进行检查,如果在本合同工程中出现任何缺陷或其它不合格之处,甲方可指令乙方进行修补、修复及重建。乙方在接到指令后24小时内进场施工,并在指令规定的时间内完成修补、修复及重建工作。 第十条 安全施工1.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准组织施工,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患,并承担造成安全事故的责任和因此发生的安全费用。2.因施工工程导致第三方人员伤亡和财产损失以及运送至施工场地用于施工的材料和待安装的设备引起的损害,由乙方承担
9、赔偿责任。3.乙方为本建设工程和乙方施工现场的工作人员购买并办理一切必须的保险,并支付保险费用。 第十一条 解决合同纠纷的方式双方当事人在履行本合同时发生的一切争议均应通过友好协商解决,如不能解决,双方当事人可向合同签订地人民法院提请诉讼。 第十二条 合同的生效:本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。第十三条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其它事项,其它事项与正文具有同等效力。在本合同之外签订的协议等,内容与本合同相抵触者无效。 第十四条 本合同一式 四 份,甲方 三 份,乙方 一 份,具有同等法律效力。 甲 方:XXXX 乙 方:XXXX委托代理人: 法定代表人(负责人)或委托代理人: -