《2022建筑工程承包合同(精选15篇)_2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建筑工程承包合同(精选15篇)_2.docx(58页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022建筑工程承包合同(精选15篇)建筑工程承包合同1合同编号:125110发包方(以下简称甲方):负责人:身份证号:承包方(以下简称乙方):负责人:身份证号:依照中华人民共和国合同法与建筑工程管理条例有关规定,经双方协商同意签订以下合同。第一条工程项目一、工程名称:D01锅炉房、D02框架楼工程。二、工程地点:呼市_区黄合少镇航天六院601所。三、工程结构:框架砖混结构。其次条承包项目一、承包方法:乙方以包工不包主材,包小料(木工、包括阅读图纸、弹画、模型板所需的黑色墨线、模板搬运、装卸、码垛、模型板所需硬架搭设、木板拆除搬运码垛,木板定位筋(小料、铅丝、元钉、中小型机具及电线插座插头锯片
2、切片)二、承包价格:D01锅炉房按图纸规定的建筑平米计算,每平米为120元计算。D02楼按图纸规定的建筑平米计算,每平米86元计算。第三条工作部位从垫层基础、柱、墙、梁、板(二次结构工程、构造柱、圈梁、门口过梁)预留孔洞以及设备基础。第四条工程质量一、乙方要按图施工,负责混凝土浇筑中的看护,不准位移、不准变形、不准胀模、不准漏灰、不准漏浆,如不符合质量标准,必需返工或重建,重者罚款退场担当工期损失费用。二、工期:从_年_月_日起至_年_月_日止。第五条平安生产一、劳动爱护、乙方工食宿、劳动工作按排由乙方负责。二、乙方工人必需交纳工伤保险费,出现平安事故自负。三、乙方必需仔细贯彻平安施工各项交底
3、制度,严格遵守平安操作规程。四、不准喝酒上岗、不准打架、不准工地闹事、不准野蛮施工。第六条现场管理一、甲乙双方人员要严格遵守现场管理制度,在甲方现场负责统一指挥和监督下组织施工。二、乙方施工人员要遵纪遵守法律、平安生产、爱惜财物,如有违反现场管理制度的行为,甲方有权实行必要措施,乙方应担当相应责任。第七条工程结算方式一、D01锅炉房基础完工后按75%的工程量付款,D02框架楼一层封顶后按75%的工程付款,完工后付到总工程款的85%,竣工后验收后付95%,余款_年内付清。二、途中生活费自理。第八条违约责任一、甲方保证移交图纸、保证平安技术交底、保证人工工资按期付款。二、乙方保证平安、保证质量、保
4、证工期。三、甲乙双方如有一方违约,后果自负。第九条其它事项执行合同时发生纠纷,双方应刚好协商解决,如解决不成,经劳动部门或经当地人民法院解决。第十条附则一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。二、本合同自双方签字日起生效。三、未尽事宜甲乙双方协商解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建筑工程承包合同2发包方(以下简称甲方):地址:承包方(以下简称乙方):地址:依照中华人民共和国合同法和其他有关规定,双方本着诚恳信用的原则,就_工程的承包事宜协商一样,签订本合同,并肃穆履行。第一条、工程概述一、工程名称:二、工程编号:三、工程地点:
5、四、工程范围:五、工程造价:六、付款方式:七、工程质量:其次条、工程期限一、安排开工日期_年_月_日,安排完工日期_年_月_日,商定工程总工期为_天(日历天)。二、开工前_天,承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况,双方应刚好协商顺延工期,并通过书面形式确定顺延期限:1、因天灾或人力不能抗拒的缘由被迫停工者;2、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者;3、按施工打算规定,不能供应施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺当施工者。7、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代
6、购材料差价款而影响施工;第三条、施工打算一、甲方工作1、在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;3、解决施工用地;解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;4、向乙方供应全部工程设计图纸;5、组织设计、施工单位进行工程设计交底。二、乙方工作1、在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸,参加设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、支配施工总进度安排,储备材料,加工构件,做好一切施工打算。第四条、施工与设计变更一、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工,要全部达到合格。二、要坚持按图施工,任何一方
7、不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失, 应由责任方负担:1、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方,乙方应以书面形式通知甲方,由甲方在_天内与原设计单位商定,提出修改或变更设计文件,经甲乙双方签订协议后,方准施工。2、在施工中,如遇中途停建、缓建,甲乙双方对在建工程,应商定做到平安部位。3、在施工中,如发觉甲方投资不足,不能按时拨付工程进度款,而中途停建、缓建,给乙方造成的损失,应由甲方担当。第五条、违约责任乙方的责任:一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的,按本合同关于建设工期提前或
8、拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。甲方的责任:一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应实行措施弥补或削减损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收,发包方提前运用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日_%偿付承包方赔偿金。第六条、争议解决建筑工程承包合同发
9、生纠纷时,当事人双方应刚好协商,协商不成时,任何一方均可选择下述第( )项处理:(1)向工程所在地的仲裁委员会申请仲裁;(2)干脆向工程所在地人民法院起诉。第七条、附则一、本合同一式_份,甲乙双方各执_份。具有同等法律效力。二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。三、本合同签订后,承、发包双方如须要提出修改时,经双方协商一样后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。甲方:代表人:联系电话:签订地点:签订时间:_年_月_日甲方:代表人:联系电话:签订地点:签订时间:_年_月_日建筑工程承包合同3发包单位:兴润建设集团有限公司建筑四公司 (简
10、称甲方) 承包单位: (简称乙方)依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国建筑法、建筑工程质量管理条例及其它有关法律法规,甲方将总包的 主体钢筋部分以劳务分包的形式发包给了乙方施工,双方在诚恳信用同等自愿、公允合理的原则下,经双方协商订立本合同并共同遵守。第一条:工程概况1、工程名称: 上海华府10#楼及附属车库2、工程地址: 肥桃路以北,沙窝居民公寓以南其次条:合同工期1、本工程正式施工从 年 月 日至 年 月 日,施工期为 天,如有不行抗拒因素,工期顺延。第三条:承包范围及方式1、承包范围:钢筋工、机械工。2、承包方式:劳务清工。3、建筑面积第四条:工程质量等级1
11、、工程质量:第五条:承包价格:工程款支付与结算1、承包单价:基础筏板以上/(按建筑面积计算),基础筏板以下 元/吨,(以上价格包括乙方的管理费、利润、医疗保险、劳保费及各种人身意外损害保险等全部费用,该价格为固定单价,不因市场、劳动力价格等因素而变动)。2、如质量达不到甲方要求,扣乙方元/。3、结算方式:结算时基础筏板以上按一次性包干的固定单价乘以建筑面积,计算总造价(建筑面积按山东省建设厅文件鲁健标字(20xx)18号文中建设工程建筑面积计算规则计算,计算时按外墙结构尺寸),另外基础筏板以下部分依据实际计算数量乘固定单价据实结算,最终结算时工程量由甲乙双方共同认可。5、付款方式:0.00完工
12、验收后付所完成工程量的 %的人工费,以上部分每六层砼浇筑完验收后支付完成工程量的 %,主体结构封顶验收后付总工程造价 %,余款作为质保金,在主体竣工封顶验收后两年内付清,甲方付人工费时,如建筑企业实行营改增后,乙方应开具增值税专用发票。第六条:平安生产1、乙方应提高平安意识,配备平安生产管理人员并持证上岗,特别工种须持证上岗,杜绝无证上岗,否则责任由乙方负责。乙方进场,甲方应刚好进行平安教化及培训,以及加强对职工的平安教化及管理,仔细执行国家有关平安、生产规定和标准,做好平安防护、杜绝违章作业,正确用好平安三保现场五不准。2、乙方保证在施工中所发生的一切工伤、病、残、死亡等,或因违章施工,或因
13、分项工程施工质量不合格造成人身损害,及来回途中驾乘机动车辆造成的人身损害事故全部负责,与甲方无任何牵连,甲方因此担当责任的有权向乙方追偿。第七条:文明施工乙方在施工中必需做到日做日清,如达不到文明施工要求,甲方将指派专人清理,清理费用按180.00元/工日从乙方工程款中扣除。第八条:双方责任1、甲方责任:(1)甲方对乙方具有管理、指挥权,负责对乙方完成施工任务的质量、工程进度、平安生产、文明施工等项工作进行检查、监督和指导。(2)甲方为乙方供应完整的图纸一套(蓝图),技术资料交底,平安技术交底。(3)甲方为乙方供应满意工程施工用水、用电条件。(4)甲方负责整理技术资料,对乙方技术进行指导,解决
14、施工中遇到的难题,确保正常施工。(5)甲方为乙方供应定位线(放大线),协作乙方施工放线,刚好供应材料及大型机械设备,并保证机械设备的正常运用。(6)因甲方缘由需停工时,甲方提前以书面形式通知乙方。乙方接到通知后合理支配人员。2、乙方责任(1)乙方必需听从甲方的管理,执行甲方的工程技术,平安管理及各项管理规定,严禁带非现场人员及小孩住工人宿舍。(2)乙方必需组建有建制、有阅历的施工队伍,协调各施工队伍、各施工班组的协作,严禁管理施工人员,不得招童工、病残以上不适应从事建筑的人员进场。严禁在工地打架斗殴、偷盗及一切有损甲方形象的不法事务发生,一经发觉对乙方处以500元-3000元的罚款并由乙方担当
15、相应刑事责任。(3)乙方必需按甲方的要求进行施工,施工现场由甲方统一协调管理,达到文明施工条件,材料堆放有序、现场保持整齐,如施工现场达不到要求,甲方有权责令停工整改或派人进行整改、其费用由乙方担当(按甲方实际发生工日*180元/工日扣除)。(4)工程施工中发觉有质量问题、平安隐患,甲方管理人员提出合理的整改,乙方无权拒绝整改,如出现乙方人员不协作现象,将对乙方处以500元-3000元的罚款并担当相应的责任,接着整改。(5)乙方所需小型工机具及工人的劳保用品全部自行解决。(6)乙方接到图之后三日内按总体施工进度向甲方供应具体的施工进度安排,经甲方批准后实施,因乙方缘由造成每层(进度限制点)施工
16、工期拖延,每拖延一天,乙方应赔偿损失5000元,乙方应在后续工程施工中实行措施,保证按批准进度安排完成工作任务,因各层(进度限制点)工期拖延造成主体工程竣工验收时间拖延,每拖延一天对乙方处以总造价万分之三的罚款。(甲方拨款时扣除)第九条、工程项目对劳务分包人应制定的相关罚则:(1)不按标准佩戴平安防护设施(平安帽、平安带等),每发觉一人次,对乙方罚款100元。(2)随意高空抛物,每发觉一次对乙方罚款1000元。(3)不按规定运用电气设备,私拉乱扯电源,每发觉一次,对乙方罚款1000元。(4)违章操作,违章指挥,每发觉一次对乙方罚款1000元。(5)分包人应定期保养机械设备,因保养不当或违反操作
17、规程运用机械设备,造成设备损坏的,由分包人担当损失,并对分包人处1000元罚款。(6)钢筋不按图纸合理搭配下料或下错料,每发觉一根次对乙方罚款50元。(7)钢筋分项工程施工完毕应先自检,自检合格后报项目质检人员检查验收,然后报工地监理人员验收,项目质检人员检查不合格的部位应刚好整改,监理人员检查或主体验收不合格的,每发觉一处次对乙方罚款1000元,返工所用工料机械由分包人担当。(8)钢筋工、电焊工等应合理运用消耗性材料(电焊条等),不等随意丢弃或偷盗,如有发觉,每一根(个)对乙方罚款50元。(9)工种间交叉施工,因前面的工序拖延影响后续工序施工,造成的窝工损失由前面工序的分包人担当。以上款项甲
18、方有权在人工费中干脆扣除,乙方不得有任何异议。第十条:违约责任乙方无权延长工期的状况下,如甲方代表认为进度不能满意建设总工期的要求时,乙方必需实行必要的赶工措施,产生的费用由乙方负责。乙方工程质量、施工进度、平安文明施工不能满意工程要求,经整改后也不能达到标准,甲方有权解除合同,将乙方清除出施工现场,由此造成的损失和责任由乙方担当。十、合同解除1、乙方无论什么缘由擅自停工超过一个月的。(不行抗力除外)2、乙方施工力气严峻不足可能影响工期的。3、乙方工人上访给甲方造成不良影响的。4、乙方施工的工程出现质量问题拒绝返修的。乙方违反上述任一条款,甲方有权解除合同并要求乙方担当违约责任,按合同总价款的
19、20%执行。第十一条:合同签订订立时间: 年 月 日订立地点:第十二条:其它1、本合同未尽事宜,甲乙双方协商另订补充条款,与原合同具有同等法律效益。2、各种罚款甲乙双方现场管理人员签字方可生效,拒签视为默认。3、本协议自双方签字盖章后生效。本协议执行完毕自行解除。本协议一式四份,双方各执两份。以下无正文甲方单位(盖章): 乙方单位(盖章):现场负责人:现场负责人:日期:年 月(签字) (签字) 日建筑工程承包合同4发包方(甲方): 劳务分包方(乙方):为了保证完成工程施工,须要乙方劳务分包作业,依照国家、省、市政府的有关规定,本着同等自愿、公允信用、协商一样的原则,经甲、乙双方协商订立合同。一
20、、工程概况:1、工程名称:2、工程地点:3、工程造价:总单价 元/m,(其中平安30%,主体55%,粉刷15%)。4、施工期限: 年 月 日起 年 月 日止。5、质量要求:合格。6、平安文明目标:杜绝重大伤亡等各种平安事故发生。7、建筑面积和工程量:以国家规定建筑面积计算方法为准。二、劳务承包范围及工作内容:1、劳务承包方式:包清工、包辅材、包机械。采纳固定单价合同。2、劳务承包范围及工作内容:2、1人工费:2、1、1结构主体:基础下人工协作清土、基础(不包含防水层)、主体框架结构模板、钢筋、混凝土、土建预埋制作。2、1、2砌体:建筑图中砌体、构造柱、圈梁压顶及其零星部分的土建人工费。2、1、
21、3粉刷:室内抹灰(毛面)、地坪(毛面)、散水、台阶、楼梯、屋面、外墙粉刷。2、1、4现场平安:按规范规定应当考虑的施工脚手架、平安围栏或空间平安防护脚手架、搭拆和维护“三宝”“四口”“五临边”平安防护,施工用电按规范防护和维护。2、1、5文明施工:施工区、生活区的场地硬化、临时用电、用水的管理及维护保养。挖沟、砌筑、粉刷等。2、2施工机械工具费:2、2、1主要机械:塔吊、施工电梯、混凝土输送泵等。2、2、2协助机械:砂浆机、钢筋加工机械、模板加工机械、手持电锯、电钻、混凝土振捣机械、照明灯具、斗车等。该工程除降水、水电安装及其电梯、门窗外全部一切大小机具均由乙方自己担当。2、3材料费2、3、1
22、周转及消耗材料:模板、方木、钢筋、扣件、蝴蝶卡、螺丝帽、对拉螺旋制作及加工、圆钉、铁丝、与塔吊相配套的地脚螺栓、与主体连接螺栓及埋件、平立平安网。2、3、2小型材料:三级配电用电线、配电盘、照明灯具、电2、3、3施工用电由甲方供应至一、二级配电柜;即是总配电箱以下全部一切电线机具及其全部配套器具,均应由乙方自己配备。施工用水由甲方将总水管引至施工现场,乙方负责协作水管安装,材料自备。3、承包内容不含项目及材料:3、1不含项目:电费、水费、基础降水、基坑降水、基坑护坡、安装工程(水、电、消防、电梯)门窗、防水、机械挖土方、面砖粘贴、内外墙涂料、油漆、幕墙、钢结构、铁艺、铝合金、楼梯扶手、阳台栏杆
23、、制作及安装。精装修工程。三、工期、质量、平安1、总工期 日历天。以甲方要求的限制点为准,因甲方缘由或不行抗拒因素(以甲方签证为准)工期顺延。2、工程质量标准:合格(以质量部门评定的工程质量为准)。3、平安:工程建设大发展,平安责任重如山。乙方必需给每位职工购买人身保险,该工程在施工过程中所发生的一切大小平安事故及其疾病、打架、斗殴等不论轻重,均应由乙方自已担当。必需严格按平安施工条例进行施工。假如乙方违犯平安施工条例 ,施工时被业主、甲方、监理及其相关部门四、甲方的责任和义务1、甲方负责供应乙方工地、材料堆场及其他设施,以满意乙方在施工现场的生产所需场地。2、甲方负责主轴线(限制线)、高层点
24、、技术交底、并向乙方供应所需的施工图三套和施工方案、施工安排、设计变更等。3、甲方负责施工现场主要材料供应(钢筋、商品混凝土、砌块、砖、水泥、砂石、白灰、外加剂等)及构件的刚好供应和调配。4、甲方负责协商质量监督站和五大责任主体关系,以及施工现场内各分包单位之间的关系。5、甲方应按节点刚好对乙方完成的工程量进行验收,并结算劳务工程款,不得无故延期和克扣。6、甲方有权对不符合甲方施工要求的作业人员予以清退,对施工中由于乙方缘由导致的一切冲突实行相应的经济惩罚。五、乙方的责任和义务1、乙方施工必需对所属人员进行施工平安、遵纪遵守法律、遵守甲方的各种管理制度的教化,签订合同时,必需编制施工人员花名册
25、(一式三份)附后,供应身份证复印件。2、乙方单位委派 同志为现场负责人。乙方代表及工种专业负责人必需在现场跟班作业,离开工地时应向甲方负责人请假,并另行支配人员负责工地工作。3、因乙方缘由造成的质量问题,由乙方担当全部责任,包括业主及监理工程师开具的质量惩罚单。4、乙方严格执行甲方编制的施工进度安排,因乙方缘由造成的工期拖延,由乙方担当全部责任。5、乙方应遵守机械操作规定,严禁违章作业。乙方从事特别岗位的工作人员(电工、电焊工、机械操作工、架子工)必需持有特别工种操作证,禁止无证人员上岗。6、乙方应依据甲方在工期、质量、平安、文明施工的总体要求,组织劳动力。农忙季节人员保证正常施工人员的80%
26、以上,保证连续施工,不影响正常工期。7、乙方应保证工作面落地灰随清随用,严格遵守限额领料制度,不得造成奢侈。8、乙方应全力协作甲方、业主、监理、监督部门的检查、验收工作。9、乙方负责施工过程中的“三宝”“四口五临边”的防护工作和半成品、成品的爱护工作。因爱护不善而损坏的,照价赔偿和无条件返修。10、乙方应先向甲方交工期、质量、平安保证金 万元。11、乙方庆设有专职平安员,乙方人员进行日常平安教化和检查,确保平安生产。12、禁止18岁以下、50岁以上和病残人员现场务工,禁止施工人员家属进住施工现场。六、结算与付款1、结算1、1劳务总单价 元/m(建筑面积,基础和顶部分按建筑物落地面积的 %算面积
27、)。1、2设计变更或甲方缘由引起的返工或增减工程量,根据河南省 版建筑和装饰预算定额的工日含量,每一个综合工日元进行调整、结算,并记取相应的材料费、机械费。2、付款:按完成节点支付已完劳务工程量2、1该工程出0、00付万元,随后每二层主体结付所完成工程量的80%,照此类推,至此结顶为止。砌体、内外粉每月按实际完成合格工程量的80%支付工资款。2、2工程竣工经业主和相关职能部门验收合格后,甲方支付至劳务工程总价款的95%,余下的5%在一年保修期满后无息一次性付清。2、3每次结算付款要在节点完成十日内到位。2、4因甲方缘由或其他协作因素造成的停工,甲方应担当乙方人工费、周转材料、机械设备租赁等损失
28、。 23、劳务企业支付劳务费时,必需编制工资支付表,把工资支付到务工人员本人。4、依据政府规范,甲方不得无故拖欠劳务费,否则应担当一切责任(包括经济责任)。七、文明施工1、为达到合同平安文明目标,乙方人员应听从甲方人员的工作支配,严禁赤膊工作,严禁穿拖鞋施工。2、乙方人员必需遵遵守法律纪,不打架、不聚赌、不偷盗、不留宿妇女儿童,不在施工现场随意大、小便。3、乙方人员应遵守宿舍规章制度,爱惜公共财物,搞好食堂及宿舍公共卫生,削减疾病,防止中毒事务发生。4、工地运用的建筑材料合理利用,周转材料,应按规定码放整齐,严格实行标示制度。建筑垃圾刚好清运到指定地点。八、事故处理及保险1、依照国家建筑法、劳
29、动法规定,依据政府和建设主管部门要求,发包方工程项目部必需为其劳务作业的现场工作人员进行监督和管理。2、发生重大伤亡及其他平安事故时,劳务分包人员马上报告发包方工程项目部,由工程项目部在规定的时间内报告上级主管部门。并爱护事故现场。上级主管部门对事故现场进行调查,同时按有关法律、法规进行处理,所发生的平安事故均有乙方自己担当,因总承包费中已含总价30%的平安费用,超出部3、劳务分包方工程承包方对事故责任有争议时,按事先约定处理。4、事故发生时,双方有责任实行必要的措施,防止或削减损失。九、合同的解除1、具有下列状况之一的,甲方可解除合同:1、1乙方在试用期内发觉不符合录用条件的;1、2乙方不听
30、从甲方的管理和支配,不能保证施工质量、进度,不能保证平安生产、文明施工的;1、3乙方严峻违反甲方的规章制度劳动纪律的。2、具有下列状况之一的,乙方可解除合同:2、1甲方宣告破产或频临破产,处于法定整顿期间的;2、2甲方不能履行合同或违反国家法律、法规,侵扰乙方合同法权益,无故克扣或严峻拖欠劳动工程款的。3、任何一方解除合同时,必需提前十天通知对方。十、双方约定的其他事项1、施工期间如乙方窝工、停工超过五日,甲方有权解除合同,乙方三日内撤出工地,甲方另行组织施工队伍,双方结算所干工程量,乙方应担当违约责任并赔偿甲方损失。2、因甲方在施工过程中造成工程停工,全部的误工,机械设备、周转材料的租赁费用
31、和人工费由甲方担当。十一、本合同签订后生效,具有法律效力,甲乙双方必需严格履行,任何一方违反本合同规定,给双方造成损失的,应给与经济赔偿。十二、甲乙双方因履行合同发生争议,由双方本着长期合作的原则协商解决,协商不了时,任何一方可向工程所在地人民法院起诉。十三、本合同未尽事宜另行协商。十四、本合同一式四份,甲方二份,乙方二份,经甲乙双方签字盖章后生效,双方履行完一切合同内容,结算全部手续后失效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程承包合同5甲方:乙方:经甲、乙双方共同协商,甲方将位于边营坡私人房屋以半包形式(包工不包料)
32、承包给乙方修建,为明确双方责任,经双方同意,特签订本合同。一、施工内容主体工程以建筑施工图纸为准,乙方不得随意修改,如需修改,需甲乙双方协商同意后方可修改。二、价格、质量及工期1、整栋楼房按包平方米290元计算,建房由乙方供应脚手架、模板及必需的机械设备等均包括在价格内。2、质量要求乙方在承建中必需按房屋施工流程操作,做到主体坚固,外墙立面要正,墙面粉刷平整,贴砖要平整坚固,不要奢侈材料,整栋房屋质量保证在合格以上,若发生施工质量问题导致返工,所造成的一切损失由乙方负责。三、付款方式乙方在完成第一层付款3万元,其次层付款2万元,保证金5000元,此余款在工程完工后双方认可,在大雨检验、无渗漏后
33、付清。四、其他1、在施工期间乙方必需做到“平安、文明”施工,实行一切措施,确保平安,若发生任何的平安事故,均由乙方负责,甲方不担当任何责任和义务。2、在施工期间,甲方应把水电安装到位、所需材料选购到位,不得延误施工。3、乙方如中途退场,拖延时间,甲方有权另行支配施工队,其全部工资自行放弃,甲方全部损失由乙方赔偿。五、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,未尽事宜双方协商解决,本合同以双方签字之日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程承包合同6第一部分 协议书发包人(全称):承包人(全称):依照中华人民共和国合同法、
34、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本协议书。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源:二、工程承包范围承包范围:施工图设计范围内的建筑、装饰、安装工程,但不包括外墙幕墙工程、雨篷及钢结构工程、电梯工程、通风及空调工程、弱电工程、消防工程及精装修工程。三、合同工期开工日期:年 月 日(以开工令为准)交工日期:年 月 日(具备部分精装修队伍进场条件),月 日完成所承包范围的全部分项工程。四、质量要求工程质量要求: 合 格五、合同价款金额
35、(大写): 暂定人民币 仟 佰万元(以工程结算为准) 元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:、本合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、本合同专用条款、本合同通用条款、标准、规范及有关技术文件、图纸8、工程量清单9、工程报价或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同生效时间: 年 月 日合同订立地点:本合同约
36、定自双方后生效。发 包 人:(公章)承 包 人:(公章)居处:居处:法定代表人:法定代表人:托付代理人:托付代理人:电话:电话:传真:传真:开户银行:开户银行:账号:账号:邮编:邮编:鉴证看法:经办人:鉴证机关:年 月 日建筑工程承包合同7甲方:乙方:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,就本项目协商一样,订立协议并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称:江苏省防汛防旱抢险中心防汛物资仓库平安修理工程2、工程地点:防汛防旱抢险中心内二、工期:1、开竣工日期:20_年8月29日-20_年10月27日(详细以开工
37、报告为准)2、合同总工期为60工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特别天气,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。三、质量标准采纳下列:符合国家质量验收标准;四、合同价款本合同工程价款结算采纳下列种方式:1、采纳固定单价方式,固定单价为元/平方米(工作量按实结算)五、付款方式1、工程款按审计结束后付至审定价的90%,留置10%质保金一年后付清。六、材料、设备供应:七、质量及验收1、工程质量必需符合本协议第四条约定标准,并按现行国家验收规范执行。质量保证期年,如工程内容涉及主体结构的,应终身质保;2、乙方全部进场人员未经甲方认可不得随意调换,若的确需更换,应提前3天以书面形式向甲方申请,否则,
38、乙方随意调换人员达30%时,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。3、工程质量验收必需按规范进行,全部工程资料须与工程施工同步进行,随时供有关部门及人员查阅,不合格资料刚好修正。5、分项工序验收,以及隐藏工程验收,必需经甲方及监理签字验收后方可进行下道工序施工。6、甲方应在收到乙方请验报告后小时内验收完毕并出具书面验收看法。平常甲方定期或不定期抽查,发觉质量问题时,出具限期书面整改看法,乙方必需按甲方要求限期整改。若多次发觉质量问题,或经两次整改仍不符合要求,甲方有权依据状况要求支付违约金,严峻的责令退场,一切损失由乙方负责。7、竣工后,乙方应书面通知甲方验收,乙方在竣工后天内供应符合规范性要求的
39、竣工图及全部竣工资料,并应一式份。8、其他约定:按图纸说明施工,达到甲方的要求,禁止随地洒落、倾倒。八、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸三日内向甲方提交书面施工组织方案,乙方自行办理开工报告等相关手续,甲方对乙方的施工组织方案进行审核批准,支配图纸技术交底。2、乙方必需按合同工期和批准的进度安排组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与安排不符时,甲方、监理有权责令限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。月进度明显滞后于进度安排时,甲方有权暂停支付工程款。若乙方明显无力按约定工期完工时,甲方有权调换施工队伍,
40、乙方应在按到甲方退场通知的十日内无条件退场,并撤出全部人员及设备,工程款按实际完成工程量的%支付,否则甲方不支付任何款项,每拖延一天按总工程款的2担当延期违约金,造成其它损失的,应全额赔偿。4、施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定:乙方自行解决九、平安及文明施工与管理1、乙方须严格执行有关平安操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工。否则后果自负。3、特别工程需持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并担当全部经济责任。5、全部机械设备需满意工程施工须要,特别设备须有安检证明。6、乙方应按当地政府有关部门规定进行施
41、工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当。7、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成任何不良影响,否则甲方有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿损失、要求支付违约金等措施。十、甲方责任1、按约定供应图纸资料,及进行图纸技术交底。2、按约定向乙方支付工程款,若甲方因资金困难不能刚好兑现,应与乙方协商,并可视不怜悯况向乙方担当应付款部分的银行贷款利息。4、履行其它本协议约定的义务以及负责十一、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。2、必需听从甲方现场管理,遵遵守法律律及及行政规章、遵
42、守各项规章制度,维护甲方声誉,如发觉有意损害声誉,严峻违反纪律,违反协议内容的行为,甲方有权赐予经济惩罚,直至终止合同。3、应留意爱护生态环境,留意施工平安,不得砍伐树木及损坏其它设施,留意护林防火。4、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及实行吵闹、威逼等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方担当。5、质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场修理,日内修理完毕,否则修理费从质保金中扣减。6、乙方应根据相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。十二、违约责任1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定担当违约责任。2、如延误工期,每超过一天,按合同总价款的担当违约金,或每天按1000元向甲方支付违约金。3、如出现质量问题,以及违反本协议其它约定,乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视详细状况,要求乙方按合同总价款的1%-10%担当违约金。十三、附则1、本协议经双方签章后生效。2、本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。3、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力。4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷,双方应友好协商解决。商不了,由该修理工程所在地人民法院解决。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_