《2022 简易施工合同 _3.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022 简易施工合同 _3.docx（50页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022 简易施工合同 简易施工合同 1发包人(全称)：_承包人(全称)：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_温州市老师教化院雁荡分院改造工程工程地点： 乐清雁荡镇响铃街12号工程内容： 结构加固工程立项批准文号(或教化主管部门项目审批文号)：资金来源：_ 财政拨款承包范围：_ 包工包料开工日期：_ 20_-7-19竣工日期：_ 20-8-29合同工期总日历天数_ 40 天。工程质量标准：_ 合格合同价款：金额(人民币大写)：_贰拾陆万柒仟捌佰陆拾伍
2、元整?：_ 267865元二、专用条款(一)、合同文件组成及说明依次：(1)本合同协议书;(2)中标通知书;(3)招投标文件及其附件;(4)标准、规范及有关技术文件;(5)图纸;(6)工程量清单;(7)工程报价单或预算书;(8)双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。(二)、施工组织设计及双方派驻现场的工程师1.承包人供应施工组织设计(施工方案)和进度安排的时间：工程师确认的时间：2.发包人派驻现场的人员姓名： 职务： 联系电话： 职权：代表发包人，对施工现场的工程管理全面负责。承包人项目经理是 徐爱国 ，职务： 项目负责人 建立师证书编号： 联系电话： 职权：负责合同履行
3、，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包人负责的各项事宜。项目经理必需驻施工现场，未经发包人允许不得替换。(三)、工程变更 工程联系单先审核，后施工。提出方申报工程变更联系单需发包方和设计单位共同会签，经教化基建中心审核，并统一编号;由设计单位主动签发的联系单，须由发包方、监理方签发，经教化基建中心审核，并统一编号。否则该联系单无效。(四)、质量与验收本工程质量应达到国家质量评定合格标准。隐藏工程和中间验收部位：按有关规定执行。(五)、平安施工承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的平安和非夜间施工照明。发包人不担当承包人或其分包单位雇佣的工人或其它人员
4、的伤亡赔偿或补偿责任。 承包人存在平安施工措施不当或缺失的，应自行担当费用并实行一切必要合理的措施马上予以订正，而造成的发包人、承包人或其他任何第三方人员经济损失和赔偿，全部由承包人担当。(六)、工程款支付和结算 本工程采纳固定总价合同，即按中标价一次性包干，今后无论政策调整、材料价格等影响工程造价的因素如何变动，合同造价均不予调整。投标单位必需在投标报价时考虑其可能存在的风险因素。1. 按中标价结算。2. 若清单中工程量单项误差5%的，招标人和中标单位在发出中标通知书3天内一次性提出，核对属实后按第3条进行调整，逾期不予受理。3. 经教化基建中心审核后的变更项目，凭联系单按 浙江省建筑工程预
5、算定额(20_版) 及相关政策性文件进行结算，按 三 类工程取费，市场信息价按 20_ 年 6 月的信息价计价，最终下浮 15 %。无相应定额子目的新增项目，按市场价组价，并经双方协商确认后计入结算，不再下浮。4. 工程款支付方法：签订合同生效，进场施工预付20%，竣工验收后付至50%，办理结算经财政审核后支付至95%，剩余5%做为修理保证金，保修期满后一次性付清(不计息)。由于其他零星项目和设计变更所需增加的支付款项，统一在结算时支付。(七)、竣工验收与保修1.承包人应在合同规定的工程竣工日的28天前，免费向发包人提交两套符合城建档案馆及其他有关部门要求的竣工图纸和竣工资料(包括相片)及两套
6、光盘，壹套报教化基建中心备案。竣工资料壹套必需是原件。如因资料不符合要求，而产生的资料整理费用，由承包人担当。2.本项目保修期执行建设工程质量管理条例及浙江省、温州市相关保修规定。在保修期内承包人应无偿对项目进行修理。三、其他1.工程未办理竣工验收交付发包人前，承包人有责任为承包范围内的已完工程或其他任何部位进行爱护，费用由承包人担当。2.本工程投保由承包人投保并担当费用，投保内容按法律法规办理。3.本工程双方约定担保事项如下：(1)承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：供应保证金 。担保额度：合同总价 %(2)双方约定的其他担保事项：a. 履约担保承包人应在签订合同后的7天内，按招标文件规
7、定的格式和金额向发包人提交中标金额 %的履约保证金。履约担保内容包括：工期担保为履约担保的30%，质量担保为履约担保的50%，平安等其他综合担保为履约担保的20%。b. 履约担保的有效期：履约担保从签订本合同至工程竣工验收合格后28天内有效。四、合同生效合同订立时间：_ 20_-7-19合同订立地点：_温州市老师教化院雁荡分院 本合同双方约定：一式五份，正本贰份，副本叁份，经双方签字盖章，并经教化基建中心相关职能科室鉴证后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 简易施工合同 2 甲方：乙方：甲乙双方依据中华人民共和国合同法
8、中华人民共和国建筑法和绵竹市房屋管理拆迁规定等法律法规，本着同等互利的原则，经友好协商签订如下合同：一、工程概况：工程名称：(一)工程地点：(二)拆除范围：甲方指定的拆除房屋、门窗设备及构筑物及场地内的杂草树木。房屋拆除范围须拆除至自然地坪。拆除的旧材料归乙方全部，由乙方自行处理。(三)拆除面积：拆除房屋总面积为 。(四)承包方式及旧材料费支付方式：承包方式为全包。合同签订后至乙方进场三日内，乙方一次性按建筑面积每平米 元(大写：)，并且乙方向甲方支付工程拆除保证金共计人民币 万元(大写：)，待乙方按合同约定拆除施工结束后，通知甲方进行验收，经甲方验收合格且无任何违反本合同约定的违规惩罚等扣款
9、状况，甲方在验收后三日内退还乙方保证金人民币元(大写： )。甲方不向乙方支付任何费用。二、工程内容：1、乙方负责拆除甲方场地内指定的全部建筑物及构筑物及场地内的杂草，并清运全部建渣。2、乙方严格负责根据施工规范要求进行拆除施工，搭设拆除施工过程中的全部平安防护措施。三、工程期限：工期以甲方书面通知乙方拆除日期之日起 天，全部拆除清渣施工结束，除不行抗力及甲方同意延期因素外，乙方必需按期施工完毕，否则视为违约。四、甲乙双方责任(一)甲方责任1、负责通知及申请相关部门对拟拆除房屋进行断水、断电、断气、断通讯等工作。2、协作和协调相关拆除工作。3、负责对拆除完毕的地块进行验收。4、甲方指定 为工程项
10、目负责人，负责协调拆除施工中的有关事宜。(二)乙方责任1、按甲方要求按时进入拆除现场，保证工期的顺当完成。2、负责对甲方指定拆除范围内全部建筑物及附属物的拆除、清运、清扫等工作。3、乙方在施工过程中，必需确保四周道路畅通，四周设施完好，严禁在道路与通道处堆放任何材料，不得违规影响周边居民的正常生活和工作。4、乙方在拆除施工过程中，不得破坏到周边接近建筑物。5、乙方指定 为工程项目负责人，全权负责工程拆除事宜并刚好向甲方通报工程扫除的有关状况。6、乙方在开工前及施工过程中，须办理的一切拆房手续及相关须协调工作，均由乙方全权负责。五、平安施工1、乙方按有关规定，负责搭设现场施工范围的一切平安防护措
11、施，拆除施工过程中保证文明施工，平安防护设施必需严格有效规范，符合文明施工的要求。2、乙方拆除施工前必需制定施工方案、平安作业规程及紧急救援预案，并配备应急救援的必要器材。3、拆除现场应实施封闭作业，禁止非施工人员进出，项目经理或技术负责人必需亲临现场组织指挥拆除施工，严格根据平安、科学，规范的进行施工，拆除施工过程中如发生伤亡责任事故，必需按相关程序和时限报告有关部门，不得拖延、隐瞒不报。4、乙方在拆除施工过程中出现的一切平安责任事故，由乙方负责并担当一切由此产生的法律与经济责任，与甲方无关。乙方必需为施工作业人员购买意外损害险，并供应专职平安员资格证，并在开工前将复印件报甲方处留存，如无则
12、视为乙方违约。六、违约责任。1、乙方未按工期要求完成合同约定的拆除面积，超过一天，乙方向甲方支付 元(大写： )人民币罚款，以此类推，至双方按规定解除合同为止。2、任何一方违反本合同规定，则违约方担当一切经济、法律责任，并赔偿未违约方的全部损失。七、争议甲乙双方发生争议时，协商解决，协商不成，可向德阳市仲裁委员会申请仲裁或向德阳市人民法院提起诉讼。八、其它1、本合同签字盖章生效后，甲、乙双方如有未尽事宜或对合同条款修改，需经双方协商同意并签订补充协议。2、补充协议及附件与本合同正文有同等的法律效力，双方须共同遵守。3、本合同自甲、乙双方的法定代表或授权托付代理人签字并加盖各自公章之日起生效。4
13、、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份保底，具有同等法律效益。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日 简易施工合同 3 发包方（简称甲方）承包方（简称乙方）依据中华人民共和国合同法，建筑安装工程承包合同条例，以及其他有关法律规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条 概况1、甲方工程项目系合法审批。2、工程施工地点：3、工程承包方式：4、总价款： 元，大写（人民币）： 经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。5、工期： 天。即自_年_月_日开工至_年_月_日竣
14、工；其次条 工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。四、因设计变更或非乙方缘由造成的停水、停电及不行抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。五、因乙方缘由，工期每延误_日，乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金，甲方有权干脆在工程款中扣除。第三条 关于工程质量及验收的约定一、甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。如甲方提出复验时，乙方
15、按要求办理复验，如复验合格，甲方应担当费用及由此造成的停工损失且工期顺延。隐藏及中间，乙方应提前24小时通知甲方。二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前修理完善。第四条 关于工程质量及验收的约定一、由于乙方缘由造成质量事故或返工，其返工费由乙方担当，工期不顺延。二、工程竣工后，乙方应刚好通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的人工费，看管费每天100元人民币。三、材料在运用前，乙方应供应给甲方样品，并经甲方确认后，方可运用。乙
16、方在施工过程中，应自觉接受用户监督，严格根据装修设计方案施工，装饰材料应严格根据预算表中规定的材质及价格选购，保质保量，装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参加选购并认可后按报价规定价格购进并运用。如发觉装修期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所奢侈的材料及人工均由乙方负责。四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工，如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同看法，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必需在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。五、依据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成装修任务，如甲方在装修期间对原方案提出修改看法，须刚好向乙方提出修改方
17、案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。六、乙方施工过程中的全部施工图，需经甲方签字认可后，方可施工。七、乙方在施工过程中，由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。第五条 付款方式1、签订合同七天内，支付工程款总额 x%，计为xxx元整；2、工程进展到 ，支付工程款总额xx%， 计为xxx元整；3、工程进展到 ，支付工程款总额x%， 计为xxx元整；4、工程验收合格一周内支付工程总额的x% ，计为xxx元整；5、按工程总额的x%为质保金，计为xxxx元整；第六条 其它一、乙方施工完毕后，做到人走场清，让客户满足。二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。三、甲方
18、如不按合同的约定付款，乙方有权按工程总价的5每日收取滞纳金。第七条 保修的约定一、保修期限为 天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题（非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题）的修理，如不属于以上问题造成的修理，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行托付第三方进行修理，费用由乙方担当。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日 简易施工合同 4 甲方：乙方：昌邑区土城子乡中学混凝土施
19、工工程确定由乙方施工修建，为确保工程质量，按期竣工，明确双方权利义务及责任，经双方协商，签订本合同。一、工程概况本工程由两部分组成：1、教学楼南两个篮球场地，共1024平方米，厚度为15厘米。2、教学楼北侧水泥路面，共( 1576.74 )平方米，厚度平均为17厘米。二、承包方式该工程全部材料由乙方选购，且必需符合规定要求，经甲方检验不合格的材料，乙方不得运用，否则由此引起的后果由乙方担当。三、施工要求乙方必需根据有关规定组织施工，规范施工方案;四、工期：从20xx年( 7 )月( 29 )日到20xx年8月18日，共( 20 )天。五、设计变更该工程不得随意变更，如确因特别状况变更时，经甲乙
20、双方协商，方能实施。六、双方责任甲方负责做好施工期间的外围工作，供应水源、电源及工人临时住宿，乙方主动组织施工，确保工程质量，必需按时竣工。七、工程造价与资金支付经双方协商，工程造价按每平方( 63.5 )元计算，详细支付方式，工程结束，验收合格，在二年内付清工程款。八、违约责任乙方对本工程必需调集足够的人力和设备，确保施工平安，质量不合格必需返工，返工费用全部自负。甲方必需安约定日期支付工程款，否则产生的一切后果，由甲方负责。附：因天气、停电或外部因素影响造成停工，施工时间往后顺延。 本合同一式两份，甲方双方签字后生效，具有同等法律效力。甲方：乙方：年月日： 简易施工合同 5 发包方（以下称
21、甲方）：承包方（以下称乙方）：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条 工程项目 一、工程名称： 麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点： 麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包平安其次条 工程期限一、合同工期总日历天数 10 天第三条 工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确认，全部工程量需双方到现场进行核对，达到
22、标准的按单价*安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条 甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必需达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中须要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行平安检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行爱护，如现场发生破损，乙方需无条件进行修理。第五条 平安施工乙方必需留意平安事项，保证安装前对其相关人员进行平安教化。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第六条 奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=500
23、00元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条 纠纷解决方法 因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条 附 则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方： 乙方：代表： 代表：年_月_日 年_月_日 简易施工合同 6 甲方：乙方：为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺当完成，按双方同等、互利的原则，经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工，为了明确和维护双方权益，特订立如下协议，希双方共同遵守。一、 工程施工项目：1. 垫层铺碎石20cm厚2. 铺设15cm厚水泥稳定
24、层3. 浇捣24cm砼路面及钢模安装，切割(包括切割片)，灌沥青。以上项目由乙方承包施工，乙方的机械设备修理由乙方负责。4. 路面采纳商品砼，由甲方供应。二、 工程承包方式：工程实行包工不包料的方式，乙方负责前后台施工所须要的机械设备排插一台，摊铺机一台，场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机，水电费由甲方供应)。三、 双方责任：1. 甲方负责供应料场搅拌场地，供应水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。2. 乙方应根据施工技术规范要求及平安生产技术规程进行施工，若未根据规范要求施工，所造成的损失均由乙方担当。3. 甲方应协商好当地居民关系，维护好乙方人员的正常施工和合法
25、权益。4. 乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度，按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。5. 工程计量按乙方施工实际工程量计算，甲方按乙方完成的路面工程为依据，每平方米为玖元捌角(小写￥9.8元)单价计算结算给乙方。6. 甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。7. 不在合同内的工程项目，甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算，付清项目工程款。四、 付款方式：1. 乙方开工后按进度每完成500米工程进度，甲方应付给乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一个月内付清。2. 若因甲方工程进度未按时到位，造成乙方停工，乙方有权退场，并赔偿工人误工费。五、 平安施工：1. 乙方应根据平安规
26、程进行施工作业，树立“平安第一、预防为主”的平安方针，本着“谁承包，谁负责“的平安职责，在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。2. 本协议经甲、乙双方代表签字后生效，如违约造成损失，应由违约方赔偿另一方的损失，付清工程款后本合同自行失效。本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲 方： 乙 方：年 月 日 简易施工合同 7 发包方（以下称甲方）：法定代表人：承包方（以下称乙方）：法定代表人：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据民法典、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_。二、建筑面积（工程形式）：_
27、。三、施工地点：_。四、工期：1、开工：_年_月_日；2、竣工：_年_月_日；3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_。六、工程价款：共计_人民币元。七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计_元；质保金_元，质保期满后支付。八、质保期：_年。九、工程质量及验收：本合同项工作内容应满意国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。十、甲方的责任：乙方自行解决施工过程中所须要的水源、电源和运输道路问题；甲方帮助消退阻碍乙方施工的障碍物；十一、乙方的责任：1、根据合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，根据合同规定的时间如期完工和交
28、付运用。2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。十二、特殊约定：1、施工中因乙方缘由发生的伤亡事故，均由乙方负责，并担当相关医疗、赔偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。十三、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。2、因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。3、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。4、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式_份，双方各执_份，具有同等效力。发包方：法定代
29、表人：_年_月_日承包方：法定代表人：_年_月_日 简易施工合同 8 建筑工程施工合同 （以下简称甲方） 甲方： 乙方： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法和建筑工程承包合同条例的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称： 地点：二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、 付款方式六、总工期要求 个工作日。七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一同等开工条件。2.甲方应按合同付款方式刚好支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损
30、失和乙方全部经济损失。八、乙方责任1.乙方应根据合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格，延误期每日罚款 元。九、工程质量、平安及保修1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁； 其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，
31、甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：代表: 代表：年 月 日 简易施工合同 9 发包方：_承包方：_签约时间：签约地点：为了保证_施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程名称：_二、建筑面积(工程形式)：_三、施工地点：_四、工期：1、开工：_年_月_日;2、竣工：_年_月_日;3、合同工期总共历时_天。五、承包形式：_六、工程质量标准：_七、工程价款：共计人民币元。八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计_元;工程竣工且验收合格后，支
32、付工程价款的_%，计_元;质保金_元，质保期满后支付。九、质保期：_年。十、双方的责任义务1、发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源，满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物，不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效
33、，有效期至保修期满。2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式贰份，双方各执壹份，具有同等效力。发包方：承包方：托付代理人：托付代理人：总包方（甲方）：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_分包方（乙方）：_地 址：_ 邮码_ 电话_法定代表人：_ 职务_依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施方法和市人民政府号文件的有关规定，经双方协商一样，签订本合同，并肃穆履行。第一条 工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程编号：
34、_施工许可证号：_营业执照号：_四、分包工程范围及工程量（附预算书）五、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。六、分包工程人工费用_元。七、乙方投入工种及人数_人。其次条 工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。第三条 工程质量甲方依据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方根据施工图纸和说明书要求，细心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必需返工修理，其工料费损失，由乙方担当；如工程质量低劣又无法挽救的
35、，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条 平安生产一、甲方对乙方担当的工程要做平安交底，提出明确的平安要求，并进行监督检查，乙方必需仔细贯彻有关平安施工的规章制度，严格遵守平安操作规程，对甲方供应的平安生产设施，乙方经检查合格方可运用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动爱护用品及施工中属个人运用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用安排，甲方帮助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条 生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方供应住宿条件及主要炊事用具（大锅、笼屉、吹风机、大面板）由乙方保
36、管，如有损坏丢失照价赔偿。小型零星用具乙方自备，生活用煤由甲方按定量供应。二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面供应便利，乙方工人如有疾病，经其负责人签字同意，可在甲方就医，医疗费用由乙方负责按月付清。第六条 分包工程人工费单价一、单位工程分包，每预算工日为_元。实行单方平方米人工费包干，每平方米_ 元。二、内檐抹灰分包，达到优质的每预算工日为_元。达到合格的每预算工日为_元。实行分项人工费包干每平米_元。三、单项分包石、土方工程的每预算工日为_元。四、清工每工日为_元。五、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元。六、水、电、暖、卫工程，每预算工日（按幢号分包为）_
37、元。七、冬季施工期间（12月1日到2月底）降低工效10%的工日。其工日单价为_元。八、分包工程费用明细表（一七项均可列表）第七条 材料供应管理乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格根据甲方供应的质量要求和材料协作以施工。乙方施工中用料奢侈及不合理的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）运用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场整齐。第八条 施工机具一、大型工具由甲方负责，保证运用须要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应仔细保管爱惜，如有丢失损坏，乙方负责赔偿。四、施工需用的中、小型机械
38、，由甲方按施工方案配备，一台机械应配备一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按有关规定处理）。第九条 现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关安排、进度、材料供应等工作双方应亲密协作，保证施工顺当进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪遵守法律和平安生产、爱惜财产的教化，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权实行必要措施，乙方应担当法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标记，不准合同外人员出入现场和住宿。第十条 违约责任一、乙方分包的工程项
39、目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必需按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条 附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时。解决不了
40、的，可按以下第（ ）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁，（2）向人民法院起诉。二、本合同一式_份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_ 备案。三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。四、双方商定的其他条款：1.2.第十二条 合同附件及有效期一、合同附件：1.工程预算书；2.二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。总包单位：_法定代表人：_年_月_日分包单位：_法定代表人：_年_月_日 简易施工合同 10 发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）经过甲乙双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同
41、，共同遵照执行。一、工程项目1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：4、承包方式：5、合同价款：合同总价每公里万。单位造价每平方米元（竣工后以实际丈量面积为准进行结算）。二、技术要求1、路面为cm厚水泥混凝土路面，宽米。2、自然级配砂砾石垫层，厚度cm自然级配砂砾石，宽度6M。3、cm厚灰土垫层。三、施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、双方权利和义务1、发包人的权利和义务发包人委派的业主代表：姓名：职务；职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程质量进行监理与限制、参加工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。2、发包人主要工作：负责场地三通一平；3、承包人的权利和义务