《2022爆破施工合同(13篇).docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022爆破施工合同(13篇).docx(47页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、2022爆破施工合同(13篇)爆破施工合同1甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品安全管理条例、爆破GB6722-20xx规程和爆破工程消耗量定额GYD10220xx等相关法律、法规之规定,甲乙双方就爆破工程等相关事宜达成如下协议,以资共同遵守。一、工程名称:二、工程地点:三、作业工期:共计 天,即从 年 月 日起,至 年 月 日止(雨天顺延)。四、工程数量:工程需爆破页岩 立方米,坚石 立方米,共计爆破 立方米(大写: )。在具体施工过程中若发生页岩、坚石等工程量变化,则以实际发生变化的工程量为准。五、爆破作业方式:1、 浅孔爆破2、 控制爆破
2、1、 工程价款:爆破工程作业实行费用大包干,乙方按 元/立方米为甲方实施工程爆破作业,该爆破工程总价款按实际工程方量计算。2、 付款办法、期限:每月甲方向乙方按工程量的 %支付费用,余下款项在工程结束后在一个月内全部付清。3、 双方权利与义务:(一)、甲方权利与义务:1、甲方向乙方提供工程测绘图,以及申请办理民爆物品所需的相关合法手续。2、甲方在乙方进场之前提供爆破工作所需水电及工作面,并承担水电费。3、有权监督和纠正乙方爆破员的违规爆破作业或不安全操作行为。4、负责确定爆破现场的基准点和爆破作业范围。5、确保在爆破作业前爆破工作所涉及的水管、天燃气管、网线、下水道、建筑物、构建物、树木和农作
3、物等全部拆出。6、处理好土地矛盾,并负责处理因爆破震动而受到影响周边单位和住户关系,并承担其相关费用,保证爆破作业顺利进行。爆破施工合同2甲方:乙方:为了发展生产,安全生产,实施爆破“一体化”,明确双方的权利和义务,甲、乙双方在平等自愿,互惠互利的基础上,根据合同法和爆破安全规程(GB6722-20)及相关法律法规的规定,就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程,经过充分协商,达成一致意见,定立本合同。一、工程名称和地址1、工程名称:武川县奎素金矿区1号脉2、工程地址:内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂二、承包爆破施工工程的方式和范围1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、安
4、全生产许可证及相关证照,同意乙方承包。2、乙方以其企业法人资质,营业执照许可证范围生产经营,自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。三、合同期限:承包为一年,从20_年4月10日至20_年4月9日止。四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限1、甲方向乙方提供的年、月爆破作业计划,火工品品种以及用量的价款,同时支付乙方人员工资及技术服务费,1名爆2、合同期限为一年,因甲方的原因导致乙方停工,技术服务费照常支付,不足一年的按一年计算。五、甲方的权利和义务l、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、安全生产许可证及相关证照。2、甲方向乙方提供甲
5、方年、月爆破作业计划和火工品的品种和用量,提供施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量,预付乙方每月购买火工品的价款,以便乙方及时办理审验证照,审批、储存、运输、管理火工器材。3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施,一切安全责任事故由甲方与施工单位约定,乙方不承担一切安全事故责任。4、甲方有权监督乙方的爆破施工及安全使用,并负责爆破区域的人员撤离,安全警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责,事故责任由甲方承担。残炮、哑炮的排除工作由乙方负责,甲方协助,在排渣过程中如发现被碎石掩埋的盲炮,甲方人员必须及时通知乙方人员排除。甲方人员必须在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负
6、责。5、甲方保证乙方炸药库的正常使用。六、乙方的权利和任务1、乙方必须具备合法有效的企业法人营业执照、爆破2、乙方人员严格按照爆破安全规程(GB6 722-20_)操作施工,结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。3、乙方配备1名爆破人员,1名安全人员,2名库管人员,严格执行危爆物品管理条例的有关规定。如因甲方洞采工作面增加,需要乙方增加爆破人员、安全员等,由甲方按照所增加的人员工资每人每月4000元,(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加,工作量加大,却不要求乙方增派人员,项目负责人根据工作需要向乙方领导汇报,由乙方决定增派人员工资按每人每月4000元收取,但不得增加甲方技
7、术服务费用。甲方应无条件接受。否则,影响甲方的施工和进度,以及安全事故责任由甲方承担,乙方概不负责。4、因甲方设备陈旧或安全检查不到位,使乙方人员在上下井或施工过程中,发生非爆破安全事故,由甲方承担全部责任。5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应,乙方概不负责,责任由甲方负责。6、因甲方的原因导致不具备爆破条件或者存在安全隐患,乙方有权拒绝爆破作业,责任由甲方承担。七、因政策或政府部门或其他不可抗力的原因致乙方不能正常生产经营的,乙方不承担责任。八、本合同未尽事宜,本着互惠互利、友好协商的原则解决,双方协商一致,签订补充合同,但不得相互影响对方生产施工。若协商不成,向武川县人民法院诉讼,依法解
8、决。九、违约责任1、如甲方违反本合同的约定,乙方有权解除本合同,甲方支付乙方违约金20万元。2、如乙方违反本合同的规定,甲方有权解除本合同,乙方支付甲方违约金20万元。十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力,双方必须信守本协议,诚实履行,不得恶意曲解本协议。本协议一式三份,双方各执一份,县公安局存档一份。甲方(盖章):乙方(盖章):甲方(签字):乙方(签字):开户行:开户行:账号:账号:20xx年xx月xx日爆破施工合同3甲方:_乙方:_甲方将_爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:一、工程地点:_二、工程量:_三、工程造价:_四、付款方式:乙方设备进场开始_作业,甲
9、方支付乙方工程款的50%,尾数待工程完工后一次性付清。五、甲乙双方责任:(一)甲方责任:1.负责_,以方便乙方_作业。2.派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。(二)乙方责任:1.负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2.负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方_楼体结构不予影响及破坏。3.作业人员持证上岗。4.加强安全警戒工作。六、违约责任:1.乙方按甲方要求完成爆破施工。2.甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。七、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。八、本合同一式肆份,双方各执二份。甲方(盖章):_乙方(盖章):_甲方代表(签字):_乙方代表(签字):_年_月_日_年_月_日爆
10、破施工合同4甲方:乙方:根据中华人民共和国合同法等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1. 工程名称:2. 工程地点:3. 工程范围及内容: 。4. 工程量:二、工程内容及工期1. 工程内容: 岩石爆破、碎渣清运至甲方指定位置(30米以内) 。2. 工期:自公安部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。三、工程造价及付款方法1. 工程造价:预算价 元,工程单价爆破单价为 元/ m3。 实际核算方式:总造价按实际发生的总爆
11、破工程量单价计算。如总方量不33足 m,爆破单价为 元/ m。工程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行结算。2. 付款方式:本合同签字生效后,乙方进场后 天,甲方付乙方 % 工程款,用于购买各种材料;期间爆破工程量完成一半时,甲方支付乙方 工程进度款;验收合格后 内支付工程款所有余款;质保金 元 天内付清。四、工程量核算与确认:1. 爆破施工前,甲乙双方按照设计要求对总的爆破工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认;2. 施工中如遇甲方临时增加的新的爆破工程量在上一款的基础上,爆破范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认,单价不变;3. 实际发生的总爆破
12、工程量由上述两款方量相加后得出。五、质量、安全及验收:(一)、工程质量:1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作;2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。3. 乙方按照设计图纸进行爆破施工并达到设计标高、超挖或欠挖控制在100mm以内;4. 乙方爆破块石大小满足机械清运要求,石块直径不大于
13、300mm。(二)、安全管理及责任:1、乙方在进入施工现场以前,要自行做好安全教育,必须注意重视安全生产,严格按照相关国家颁发的爆破安全操作规程施工,轻伤频率控制在千分之一以下,杜绝发生重大伤亡事故。2、乙方在深坑作业时,必须要有防护措施。架设安全网、安全带、安全帽,由乙方自备。3. 乙方采取先进的爆破方法、合理的施工工艺及有力的技术措施,确保周围建筑物安全及人身安全。4. 本工程质量等级:5. 现场代表:甲方 、乙方 、监理方 。(三)、爆破机械及现场爆破器材的管理:1、乙方在施工中,使用乙方自带的爆破相关机具(如钻孔机具、防爆毯、厚钢板等),乙方在开工作业前,必需对从业人员进行全面的施工技
14、术教育和技术交底,以及安全技术交底,做到每个工人全面熟悉爆破的各种机械的性能、操作规程、安全知识、指定专人操作;2、乙方应对机具、材料妥善使用和保管,不得损坏和丢失,施工中乙方必须按施工图施工,听从现场施工员的指导,测量、放线由甲方负责。施工爆破现场所有从业人员严禁吸烟及用火!六、双方责任(一)、甲方责任:1.按合同规定及时支付各种款项;2.乙方进场前,清除全部石方上的植被和土层,为爆破施工创造条件;如不能及时提供爆破所需条件造成工期延误,责任由甲方负责;3.以划线或木桩的形式,标明爆破范围和标高;4.协助乙方负责爆破时的人员疏散及安全警戒工作;(二)、乙方责任:1.严格按照国家相关法律、法规
15、的有关安全操作规程施工;2.结合本工程特点,编制合理、可行的爆破施工方案;3.负责办理爆破方案审批手续;4.严格按照设计图纸及甲方要求进行爆破施工,标高及范围达到甲方设计规划及合同中的质量要求;5.做好爆破时的安全警戒工作,承担爆破器材、物品的运输、存放及管理。6.采取必要的技术及防护措施,严禁产生飞石,确保周围建筑及在建设施的安全和人身安全。如出现违规操作造成的人身及周围建筑物的安全责任事故,由乙方负责赔偿所有损失,包括工期延误的损失。7.如延误工期,每超过工期一天,每天支付违约金 元。8.每次放炮后,渣石必须及时清运,以免影响后续爆破施工;如安排不当造成影响后续爆破施工,由此而造成工期延误
16、,由乙方负责;9. 乙方施工人员食宿自理。七、附件:1本协议经双方签章后生效。2本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。3因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。甲方(盖章):乙方(盖章) :法定代表人: 法定代表人:授权代表(签字):年月日授权代表(签字): 年月 日爆破施工合同5甲方:(身份证号:)乙方:乙方将钻孔工程施工委托甲方进行。双方根据中华人民共和国合同法等有关规定,本着平等、自愿、公开、诚信的原则,签订如下协议:一、工程地址、内容、承包方式、合同价、付款方式1、工程承包范围:露天开采爆破的钻孔。2、工程承包内容:甲方负责布孔、钻孔等工作。
17、3、承包方式:乙方负责勘察指定爆破作业场地,孔X设计,提供水、电等必要实施,其它如钻孔的机械设备,技术人员,燃油费等均由甲方负责。4、合同价:直径90规格钻孔,包干价18元米,以工程量实际发生量为结算依据含税结算。(每米壹拾捌元整)5、付款方式:工程款预计为元。每次钻孔后由乙方派人进行验收,合格后双方签字予以确认,月底累计按合同价计算进行结算。二、合同期限1、合同期限从_年_月_日起至_年_月_日止。2、在施工过程中如遇到下列情况工期延误则甲方不负担任何责任。(1)业主认可的工期延误;(2)乙方原因造成的工期延误。3、甲方每天根据乙方施工进度安排,向乙方提出合理的施工进度和第二天的施工计划,并
18、按计划进行施工。三、甲乙双方责任(一)甲方的主要职责1、甲方不得将工程转包或承包给他人,否则乙方有权无条件终止本合同,并由甲方承担由此造成的全部经济损失。2、甲方在接到乙方要求其进场的书面通知后,按时组织人员进场,且必须保持人员情绪稳定,保证按期、按质、按量完成乙方安排的生产任务,服从乙方的统筹安排,统一调动。3、必须服从乙方的统一管理,自担风险、自负盈亏,确保本协议工程施工的质量、工期和安全等要求。且甲方在钻孔过程发生的安全责任事故、质量事故及工伤事故由甲方自行负责,乙方不负担任何责任。(二)乙方的主要职责1、乙方在甲方进场后组织甲方人员进行入场教育,并进行监督检查。2、乙方负责甲方在入场后
19、进行技术交底和安全交底,向甲方明确施工技术、质量、安全、节约、工期、文理施工等要求。3、负责对甲方的工作过程和结果实施监督检查,在甲方工程质量、工期、文明施工不能满足工程施工所需时,乙方有权命令甲方限期整改直到满足要求为止。四、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,双方答案后生效。五、本合同未尽事宜可签订补充协议并具有相等的法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日爆破施工合同6甲方:四川成蜀电力建设工程公司乙方:中国对外西北建设工程集团有限公司达州分公司甲方将东柳、清溪中山煤业35kV线路工程基础爆破项目委托乙方作爆破设计与施工,
20、经双方协商达成如下协议:一、工程名称:东柳、清溪中山煤业35kV线路工程二、工作地点:大竹县东柳、清溪中山煤业35kV线路工程三、付款方式:包工包料爆破石头每立方米 32 元人民币结算,甲方安乙方工作量的 70 预支作为购买炸药及xx,余款在施工完工后三天内付清。四、甲乙双方责任:(一)、甲方责任1、甲方负责清理爆破作业面原有松石,浮土,以方便乙方钻眼作业;2、乙方负责打炮眼洞、放炮、购买炸药。(包括乙方办理手续费和安全费用由乙方自行负责)3、甲方必须听从乙方把已放好炮的基础的松石清理完后,乙方好便于进行下一步放爆施工。4、督促乙方严格按照爆破安全规程(GB6722-20xx)的规定进行爆破作
21、业。5、计算方式:按实际放炮量计算。土量不计算。6、乙方进场后,甲方支付一万元给乙方购买炸药及xx。(二)、乙方责任:1、乙方应具有规定的爆破施工有关资质,向甲方提供爆破作业单位许可证、爆破作业人员许可证、爆破作业人员上岗证等资料复印件各一份。2、乙方负责到政府各有关部门办理有关爆破施工手续。3、负责整个爆破过程的安全工作,对甲方工程项目造成不良好影响及破坏的,由乙方承担全部责任。4、负责爆破作业施工全过程的现场安全警戒,现场安全管理工作。5、乙方必须听从甲方指挥和时间安排来施工。好便于按期完成。6、乙方在进行民用爆物品运输,储存、配送爆破作业时,应严格按照民用爆炸物品安全管理条例(国务院46
22、6号令)等相关规定的要求和程序进行,严格按照爆破安全规程组织施工。五、违约责任:1、乙方在施工中加强安全管理工作,对爆破施工的安全承担全部责任。六、本合同未尽事宜,双方另行协商解决。本合同一式二份,双方各一份。甲方:(签字、盖章) 乙方(签字、盖章) 日期: 日期:爆破施工合同7甲方:乙方:甲方将钻孔工程施工委托乙方进行,双方根据中华人民共和国合同法和建设安装工程承包合同条列等有关规定,签订本合同,双方共同遵守。一、工程名称:河北XX公司场地爆破钻孔工程。二、工程地点:河北XX公司院内。三、工程范围:钻孔(钻孔直径80)。四、承包方式:甲方仅提供施工用水、电。五、工程价款:钻孔:包干价32元。
23、工程总价:以工程量实际发生量为结算依据,含税,现金结算。七、付款方式:本合同签订后,预付款无,工程完工验收合格后开具全额当地发票,付清全部工程款。八、双方责任:1、甲方提供施工用水、电;2、甲方按照国家施工规范、施工标准验收;3、乙方进场前必须与甲方安环处签订安全施工协议,动力处签订安全用电协议。4、乙方施工用材料必须有合格证、材质单及化验单,双方现场验收合格后方可使用,否则由此造成的一切损失由乙方承担;5、乙方必须按照国家施工规范施工;6、乙方在施工过程中造成甲方设备损坏及相关损失由乙方承担;7、乙方在施工过程中发生任何伤亡事故,造成的一切经济损失均由乙方承担;8、乙方必须遵守甲方的各种规章
24、制度,服从甲方的管理;9、乙方施工场地必须清洁,物品摆放有序,废料定点堆放。九、施工工期:按甲方要求,由甲方原因工期顺延。十、本合同一式六份,经双方签字盖章后生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日爆破施工合同8甲方:_公司乙方:_工程有限公司甲方将基建工地水池石方爆破任务委托乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议:一、 工程地点:_市梅林原深华石场内。二、 工程量: 约_立方米。三、 工程造价:_元人民币。四、 付款方式:乙方设备进场开始钻眼作业,甲方支付乙方工程款的_%,尾数待工程完工后一次性付清。五、 甲乙双方责任:(
25、一) 甲方责任:1 负责清除水池内原有松石、浮土,以方便乙方钻眼作业。2 派人员协助乙方作好爆破安全警戒工作。(二) 乙方责任:1 负责到政府各有关部门办理爆破施工手续。2 负责整个爆破过程的安全工作,负责确保爆破对甲方2#住宅楼结构不予影响及破坏。3 作业人员持证上岗。4 加强安全警戒工作。六、 违约责任:1 乙方按甲方要求完成爆破施工。2 甲方按时结算工程款,不得以任何借口拖欠工程款。七、 本合同未尽事宜,双方另行协商解决。八、 本合同一式肆份,双方各执二份。甲方:乙方:甲方代表:乙方代表:发包方(甲方):_承包方(已方):_经公开招标,甲方将_绿化工程确定给乙方施工,为确保如期保质完成本
26、工程,双方本着互相支持、紧密配合的原则,结合本工程具体情况,明确双方职责,特签订本合同,条款如下:1、工程地点:_。2、工程总造价:_万元(大写)。3、工期乙方确保在_年_月_日开工,于_月_日完工,工程标准达到合格_级。4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件,并在开工后继续负责解决该工程遗留问题;甲方在施工前准备好施工图纸、技术交底等工作;乙方接到图纸后,尽快做出材料计划、施工组织设计及工程进度计划报给甲方。5、工程款支付苗木栽植完毕,经初验合格后,付合同价的1/3;半年后经复验合格,再付合同价的1/3;工程初验后15个月经验收合格,按审计决算付清余款。6、工程质量(1)所栽苗木质量必须
27、符合工程要求,不得擅自改变苗木品种、规格及质量,所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植;(2)施工过程中,乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理,如因质量问题造成返工,其费用由乙方全部负责;(3)乙方在施工中要精心组织,确保安全,如有事故发生,后果自负;(4)乙方要确保施工现场清洁,及时清理废弃物。7、养护管理和质量要求。(1)大树及时支撑,支柱与树干相接部分应垫上防护物,以免磨伤树皮;(2)栽植后及时封堰浇透水;(3)及时中耕除草、施肥、修剪,确保苗木正常生长;(4)苗木要及时防治病虫害;(5)苗木管理期间,必须经常清理各种废弃物;(6)乙方包栽包活,在栽植完工后,要养护苗木_个月,养护标准达
28、到_,其间发生的费用由乙方负担。8、违约责任甲方责任:(1)甲方接到乙方的验收通知书后,及时按期组织验收,甲方推迟验收,其间每推迟一天偿付给乙方逾期违约金_元。(2)甲方如未按合同规定的时间和数额支付工程款,其间每推迟一天按工程价款的千分之一偿付给乙方逾期违约金。乙方责任:(1)工程质量不符合合同的规定,负责无偿修补或及时返工,由此造成的损失由乙方自行承担。(2)乙方必须确保在工期内完成施工任务,除不可抗力因素经甲方同意外不能按期完成的,每推迟一天罚款_元。9、合同的生效与终止本合同自双方签字盖章后生效。竣工结算,甲方支付完毕,乙方将工程交付甲方后条款终止。10、合同份数本合同一式_份,具有同
29、等效力,甲、乙双方签字盖章后各执一份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。11、本合同未经事宜,双方协商解决。甲方(盖章):_乙方(盖章):_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_合同编号:_本合同由下列双方于_省_市签署:甲方:_公司乙方:_公司甲乙双方因_工程总体规划文件事宜,经协商一致,达成本合同,共同遵守执行。第一条设计内容乙方为甲方设计_工程并编制_工程总体规划文件,主要内容包括:a甲方厂区总平面布置;b甲方第1、2、3期_工程生产规模、产品、技术方案分析与规划;c甲方技术经济效益分析与预测。第二条设计期限乙方于收到甲方提供的设计资料后_天内向甲方交付_工程总体规划文件。第三条设
30、计报酬及支付方式甲方向乙方支付设计报酬人民币_元,分两期支付,具体如下:a本合同签署后_个工作日内支付_元;b乙方提交_工程总体规划文件并经甲方审核通过后_个工作日内支付_元。第四条各方义务a甲方义务(1)及时向乙方提供编制_工程总体规划文件所需基础资料;(2)如期向乙方支付报酬。b乙方义务(1)按期交付_工程总体规划文件及其相关的图纸和技术文件资料;(2)及时解决_工程总体规划文件中涉及有关的技术问题。第五条工程验收a乙方编制的_工程总体规划文件需经甲方专家委员会审核。b甲方专家委员会须于收到乙方提交的_工程总体规划文件之日起_个工作日内进行审核并提出意见,甲方专家委员会未于前述期限内提出意
31、见,视为甲方接受乙方编制的_工程总体规划文件。c甲方专家委员会对_工程总体规划文件提出异议或意见的,乙方须于接到甲方或其专家委员会异议或意见之日起_个工作日内对_工程总体规划文件进行修改后提交甲方专家委员会审核;经甲方专家委员会次审核,_工程总体规划文件未获通过,甲方有权拒绝接受_工程总体规划文件,不向乙方支付第二期报酬。第六条其它本协议一式_份,具有相同法律效力。各方当事人各执_份,其他用于履行相关法律手续。甲方(盖章):_公司乙方(盖章):_公司授权代表(签字):_授权代表(签字):_年_月_日_年_月_日爆破施工合同9发包方:(以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)经双方协商,甲方同意
32、将面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程承包给乙方施工。根据中华人民共和国经济合同法及国家法律的有关规定,为明确双方的有关责任、权利和义务,特签订以下协议条款,双方共同遵守。一、工程名称:面粉厂旧改项目立筒库爆破拆除工程二、工程地点:面粉厂三、工程承包范围和内容:按甲方安排的爆破范围及拆除顺序。2、爆破拆除内容包括:布孔装药、起爆网路敷设、警戒起爆、爆后检查、进行砼块大于50厘米以及钢筋砼未炸脱落部分的破碎。3、办理全部爆破工程审批手续。4、做好安全防护栏的搭设,并满足验收要求。四、工程量:按实际方量。五、结算方式:按实际方量,以单方人民币1120000元包干,结算时扣除税金后支付给乙方。六、施工工
33、期:30天七、施工要求:确保安全快速施工,爆破后钢筋与混凝土块基本分离,满足甲方、监理及业主的要求。八、双方责任:(一)甲方责任1、协助乙方办理有关爆破报批手续和协调施工现场内的施工单位业主的关系;2、负责为乙方提供施工用房两间,作为乙方施工材料、施工人员休息和爆破时汇集点;3、负责提供施工有关的图纸;4、负责承担乙方爆破前按方案、规定等进行安全防护工作,对不符合规定、规程的必须整改完善;5、协助乙方在爆破施工时对警戒范围内人员(包括现场的甲方施工人员和生活区人员)的撤离工作;6、负责提供乙方施工用电。(二)乙方责任1、乙方必须以“安全第一”实施整个爆破拆除工作,严格执行爆破安全规程GB672
34、220xx及国家、省、市有关爆破工程安全的标准和规定,对不符合规定、规程的必须整改完善,认真检查验收合格后才能起爆;2、负责编写爆破设计方案和办理爆破有关报批手续,负责公安、交警等部门的协调工作,并承担一切费用(包括爆破安全评估费用);3、在甲方气割钢筋时,乙方派安全员全程监护;4、负责火工品材料的购买、仓储、运输至工地、回收回库及火工品的安全防护工作,并承担所需发生的费用及相应的安全责任;5、在实施爆破时,如有爆破飞石震动引起警戒范围外的人员、房屋、车辆砸伤、损害、承担一切安全责任(含经济),与甲方无关;6、乙方必须承担起爆破安全警戒的所有工作,特别是爆破前的警戒线的拉设和爆破现场周边的人员
35、疏散,如因乙方安全作不到位而引起的安全事故,其一切责任(含经济)由乙方自行承担;7、满足业主、监理、甲方要求,因爆破、防护等原因,业主、监理及主管部门对甲方的处罚由乙方承担,并有权暂缓支付工程款。九、本合同双方代表签字盖章后生效,如发生争议由甲乙双方协商解决,协调不成由人民法院解决。十、本合同一式肆份,甲方持贰份,乙方持贰份,双方签字盖章后生效,工程款结清后自动失效。甲方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日乙方:法定代表人(或委托代理人)签字:日期: 年 月 日爆破施工合同10发包人(全称):xxx(以下简称“甲方”)承包人(全称):xxx(以下简称“乙方”)签订时间:20_年
36、_月_日签订地点:经友好协商,发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。根据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品安全管理条例、爆破安全规程等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经友好协商订立本合同并共同遵照执行。1、工程概况1.1工程名称:1.2工程地点:1.3工程内容:施工图纸范围内的露天土石方爆破施工;1.4爆破工艺:岩石松动爆破。2、承包范围2.1指定范围内的露天土石方爆破施工;2.2四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面;2.3爆破后土碴挖运由发包人自行处理;2.4爆破总量为:以双方实测量为准;3、合同工期3.1合同工期总日历天数为:壹年;3.2计划开工日期:以发包
37、人发布的开工通知为准;3.2计划竣工日期:以发包人发布的完工通知为准。4、工程质量及计量标准4.1爆破后块粒:以设计为准,以发包方挖机能装车为限,块粒0.8立方以上乙方负责改小,块粒0.8立方以下乙方不负责。4.2发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。5、合同价款及支付方式5.1合同价款:本合同为单价价款合同,合同单价为9.50元/立方米(不含任何税费)。(大写:玖元伍角/立方米)5.2合同价款支付:发包人向承包人支付的炸材款及工程款,按下列进度及比例支付:5.2.1在本合同生效乙方机械人员进场开始施工,甲方负责提供炸材款,炸材款以后在乙方
38、工程款中扣除。5.2.2甲、乙双方没有保证金和预付款,甲方每月给乙方按乙方完成工程量的95%支付,确保乙方顺利支付民工工资和机械款。5.2.3验收合格后1个月(30日内)一次性支付剩余全部工程款。6、双方责仸与义务6.1发包人责任义务6.1.1发包人向承包人提供以下资料:甲方负责把炸材运送到工地或工地临时库房,乙方领取使用。(乙方除炸材款以外,不支付任何附加费用)6.1.2发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜,并监督施工进度、安全与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权做好处理决定或经济处罚。6.1.3向承包人提供施工场地,协助做好爆破过程中的安全警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界
39、协调工作。6.1.4及时向承包人移交爆破场地,并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需保护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等,杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷,避免承包人窝工、怠工等。6.1.5做好搬迁人员的宣传动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作,杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工,彻底杜绝安全生产隐患。6.1.6发包人负责办理相关爆破许可证手续。6.1.7确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场、出场的顺利通畅。6.1.8地下需保护的各类管线,发包人应在地面上设置明显标志并加以保护。6.1.9发包人按照合同及时履行支付工程款,因发包
40、人未及时支付工程款造成的停工损失由发包人负责,并赔偿承包人的工人工资和机械款。6.10爆破中产生的震动波造成的安全事故,由甲方负责协调解决,乙方不负责。6.2承包人责任义务6.2.1承包人指定项目负责人,全权负责工程爆破事宜,向发包人通报工程进展情况,应服从发包人、施工监理、建管单位的管理。6.2.2承包人应全面了解施工场地的图纸和资料,进行实地勘察,按国家建设行政主管部门有关技术规范,编制施工组织设计方案,承包人应严格按照施工方案组织实施,做到规范施工、安全施工、文明施工。6.2.3采取必要的技术及防护措施,确保周围建筑物及建设施工的安全及人身安全检查,出现违章操作造成的人身及周围建筑物的安
41、全责任事故,由承包人承担相应的责任。6.2.4承包人应在施工现场划定危险区域(爆破警戒区域)。6.2.5承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中,各工位之间应有一定的安全距离。6.2.6承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。6.2.7承包人应按规定对作业人员进行上岗安全培训,特殊工程必须持证上岗并在许可范围内作业,必须遵守法律、法规安全作业。6.2.8在施工过程中,如发包人需要承包人暂停作业的,承包人须服从安排。6.2.9承包人负责爆破警戒范围内的警戒,负责自有人员、机械设备的安全,并承担安全责任。6.2.10当爆破施工对周围相邻建筑、构筑物安全可能产生危险6.2.11在爆破作业中,发现不明物体时应停止施工,